河道维修养护协议合同
河道养护协议书模板
河道养护协议书甲方（委托方）：____________________地址：____________________________乙方（养护方）：____________________地址：____________________________鉴于甲方为确保河道的清洁、安全和生态平衡，需要对河道进行定期的养护工作，乙方具有相应的养护资质和经验，双方本着平等互利的原则，经协商一致，就河道养护事宜达成如下协议：第一条养护范围1.1 养护河道名称：___________________1.2 养护河道起点：___________________1.3 养护河道终点：___________________1.4 养护河道长度：___________________1.5 养护内容包括但不限于：河道清淤、垃圾清理、水生植物管理、河岸绿化维护、水质监测等。
第二条养护期限2.1 本协议养护期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 养护期限届满前____个月，双方应就是否续签养护协议进行协商。
第三条养护费用3.1 养护费用总额为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 养护费用支付方式：甲方应于本协议签订之日起____个工作日内支付养护费用总额的____%作为预付款，余款在养护工作完成并通过甲方验收后____个工作日内支付。
3.3 养护费用包含乙方为完成养护工作所需的人工、材料、机械使用等所有费用。
第四条养护标准4.1 乙方应按照国家和地方关于河道养护的相关标准和规范进行养护工作。
4.2 乙方应确保养护工作的质量，达到甲方的养护要求。
4.3 乙方应定期向甲方报告养护工作进展情况，并接受甲方的监督检查。
第五条双方权利与义务5.1 甲方有权对乙方的养护工作进行监督和检查，对不符合养护要求的工作有权要求乙方整改。
河道养护协议书范本
河道养护协议书范本甲方（河道养护方）：_____________________乙方（委托方）：_____________________鉴于甲方具备河道养护的资质和经验，乙方需要对_________河道进行养护，以确保河道的畅通和生态环境的平衡，双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，订立本协议。
第一条协议目的1.1 本协议旨在明确甲乙双方在河道养护过程中的权利、义务和责任。
第二条养护范围及内容2.1 养护范围包括乙方指定的_________河道及其附属设施。
2.2 养护内容包括但不限于河道的清理、疏浚、维护、巡查、监测等。
第三条养护期限3.1 本协议养护期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
第四条养护费用4.1 乙方应按照本协议约定向甲方支付养护费用，具体金额为人民币（大写）：____________________。
4.2 养护费用的支付方式为：____________________。
第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权按照协议约定收取养护费用。
5.2 甲方应按照国家和地方有关河道养护的规定和标准，进行河道养护工作。
5.3 甲方应保证养护工作的质量和效率，确保河道养护达到预期效果。
第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权监督甲方的养护工作，确保养护工作符合协议要求。
6.2 乙方应按时支付养护费用，并提供必要的协助和支持。
6.3 乙方应尊重甲方的专业知识和养护工作，不得无故干预。
第七条违约责任7.1 如甲方未按协议约定完成养护工作，应承担相应的违约责任。
7.2 如乙方未按时支付养护费用，应承担逾期支付的违约责任。
第八条协议的变更和解除8.1 双方协商一致，可以变更或解除本协议。
8.2 任何一方违反协议约定，另一方有权要求解除协议，并要求违约方承担违约责任。
第九条争议解决9.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
河道养护协议书范本
河道养护协议书范本甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方需要对所属河道进行养护工作，乙方具有河道养护的专业资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就河道养护事宜达成如下协议：第一条养护内容1.1 乙方负责对甲方指定的河道进行定期巡查、清理杂草、打捞水面漂浮物、维护河岸植被等工作。
1.2 乙方应确保河道畅通无阻，无明显淤积，河岸整洁美观。
第二条养护期限2.1 本协议养护期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 如需延长养护期限，双方应提前____天书面协商确定。
第三条养护费用3.1 养护费用总计为人民币____元（￥____），包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。
3.2 甲方应在合同签订后____天内支付总费用的____%作为预付款，余款在养护期满且验收合格后____天内一次性支付。
第四条养护标准4.1 乙方应按照国家及地方相关河道养护标准执行养护工作。
4.2 乙方应制定详细的养护计划，并在开始养护工作前得到甲方的书面确认。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方应按合同约定支付养护费用。
5.1.2 甲方有权监督乙方的养护工作，确保养护质量。
5.1.3 甲方应提供必要的工作条件，包括但不限于通行、水电等。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方应按合同约定完成养护工作。
5.2.2 乙方应保证养护工作的安全性，遵守相关法律法规。
5.2.3 乙方应接受甲方的监督，并根据甲方的合理要求进行必要的调整。
第六条安全与环保6.1 乙方应采取必要的安全措施，确保养护工作的安全性。
6.2 乙方应遵守环保法规，采取措施减少养护工作对环境的影响。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的数额为违约方应支付或应得款项的____%。
7.2 因不可抗力导致不能履行或不能完全履行本合同的，双方互不承担违约责任。
河道工程养护合同范本
河道工程养护合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：____________________单位地址：__________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________乙方（受托方）：____________________单位地址：__________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________鉴于甲方需对其所辖范围内的河道工程进行专业养护，以保障河道的正常运行和生态环境，现委托乙方进行河道工程的日常养护工作。
双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________河道工程养护2. 工程地点：____________________3. 工程范围：____________________（具体范围以双方确认的图纸或文字描述为准）4. 工程内容：包括但不限于河道清理、绿化维护、设施维修、水质监测等。
二、工程期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至____年__月__日止。
如需续签，双方应提前一个月进行协商。
三、工程费用及支付方式1. 工程费用：本合同总价为人民币____元（大写：__________________），包含养护工作所需的全部费用。
2. 支付方式：甲方应在每月____日前支付当月养护费用给乙方，具体金额为____元（大写：__________________）。
如遇特殊情况需调整支付方式或时间，双方应协商解决。
四、双方职责1. 甲方职责：（1）提供必要的养护工作条件，包括但不限于水源、电力、交通等；（2）协助乙方进行河道工程的日常养护工作；（3）按时支付养护费用；（4）对乙方的工作进行监督和检查。
2. 乙方职责：（1）按照本合同的约定进行河道工程的日常养护工作；（2）制定养护工作计划，并按计划实施；（3）保障养护工作的质量和安全；（4）及时向甲方报告养护工作进展情况和遇到的问题。
河道养护承包协议书范本
河道养护承包协议书范本
甲方（承包方）：
乙方（委托方）：
根据双方的协商一致，甲、乙双方就乙方的河道养护工作达成如下协议：
一、工作内容：甲方将负责对乙方所指定的河道进行养护工作，具体包括巡查、清理淤泥、清理垃圾、修复设施等工作。
二、工作期限：本协议从签订之日起生效，至乙方确认工作完成之日止，工作期限为○年。
三、工作报酬：本次养护工作的报酬为每月○○元，共计○万元，由乙方在每月○号前支付
给甲方。
四、工作标准：甲方应按照乙方的要求，完成养护工作，并确保工作质量符合乙方的标准。
五、工作安全：甲方在进行养护工作时，应遵守相关安全规定，确保工作人员的安全，做
好防护措施。
六、违约责任：若甲方未按照约定完成养护工作，或工作质量不符合要求，乙方有权要求
甲方返还已支付的报酬，并可能要求甲方承担相应的违约责任。
七、保密条款：双方在履行本协议过程中所涉及的商业秘密及机密信息应予以保密，未经
对方书面同意，不得向第三方透露。
八、争议解决：因履行本协议而发生的争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，则
提交至乙方所在地法院裁决。
九、其他事项：本协议未尽事宜，由双方协商解决。
十、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：
以上为河道养护承包协议书的范本，如需具体条款和内容可根据实际情况进行调整修改。
河道维修合同范本5篇
河道维修合同范本5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!河道维修合同范本5篇河道维修合同范本第一篇甲方：乙方：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式与结算方法：1、承包形式：采用包工、包料、包质量、包安全的四包形式。
河道养护协议书模板范本
---河道养护协议书甲方：（河道管理单位名称）乙方：（养护单位名称）鉴于甲方负责河道的管理和维护工作，乙方愿意承担河道养护的具体实施工作，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条协议标的1.1 养护河道名称：____________________1.2 养护河道长度：____________________1.3 养护河道范围：____________________第二条养护内容2.1 乙方负责河道清淤、疏浚、岸坡整修、绿化等工作。
2.2 乙方负责河道水质监测，确保水质符合国家标准。
2.3 乙方负责河道设施的保护和维修，包括但不限于桥梁、涵洞、护岸等。
2.4 乙方负责河道生态保护和生物多样性维护。
第三条养护标准3.1 河道清淤：按照国家相关标准和河道管理部门的要求进行。
3.2 河道绿化：选用适宜的植物种类，保证绿化效果。
3.3 河道设施维护：确保河道设施正常运行，及时修复损坏部分。
第四条工作期限4.1 本协议有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
4.2 养护工作应按甲方要求的时间节点完成。
第五条费用及结算5.1 养护费用总额为人民币____元整，按年度支付。
5.2 每年养护费用于每年____月____日前支付。
5.3 结算方式：双方协商确定。
第六条责任和义务6.1 甲方责任：6.1.1 提供河道养护所需的必要条件，包括但不限于土地、水源等。
6.1.2 对乙方进行必要的技术指导。
6.1.3 对养护工作进行监督检查。
6.2 乙方责任：6.2.1 按照本协议要求完成河道养护工作。
6.2.2 保证养护工作质量，确保河道安全、畅通、美观。
6.2.3 遵守国家相关法律法规和河道管理部门的规定。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
7.2 违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式由双方另行约定。
河道工程养护合同范本
河道工程养护合同范本根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就河道工程养护事项达成如下协议：一、合同背景1.1 本合同所指河道工程养护，是指对河道及其设施进行日常维护、保养、修复、更新等工作，确保河道工程正常运行和发挥效益。
1.2 委托方具备河道工程养护的委托权限，受托方具备河道工程养护的资质和能力。
二、合同内容2.1 养护范围（1）河道全长______公里，包括______、______、______等河段；（2）河道设施，包括堤防、护坡、排水设施、桥梁、闸门等。
2.2 养护内容（1）日常维护：包括清理河道垃圾、杂草，维护河道设施，保持河道整洁；（2）保养：对河道设施进行定期检查、维修、更换零部件等；（3）修复：对河道设施出现的损坏进行修复；（4）更新：根据河道工程实际情况，对设施进行更新改造。
2.3 养护标准受托方应按照国家及地方河道工程养护相关标准进行养护，确保养护质量。
2.4 养护期限本合同养护期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、合同金额3.1 本合同养护费用为人民币______元（大写：______元整），乙方在合同签订后______日内向甲方支付。
（1）人工费：包括养护人员工资、福利等；（2）材料费：包括养护所需材料、设备等；（3）其他费用：包括养护过程中的交通、住宿、通信等费用。
四、合同履行4.1 受托方应按照合同约定的时间、标准、内容进行养护，确保河道工程正常运行。
4.2 委托方对受托方的养护工作进行监督、检查，对养护质量不达标的情况，有权要求受托方进行整改。
4.3 受托方在养护过程中，如遇特殊情况，应及时向委托方报告，双方协商解决。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同金额的______%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利工程维修养护合同合同编号：___________发包人：____________________________________________承包人：____________________________________________维修养护工程名称：__________________________________依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_______________元。
一、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。
二、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。
三、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
1．1 发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
1．2 承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。
1．3 发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。
1．4 承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。
1．1 发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
1．2 承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。
1．3 发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。
1．4 承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。
承包期：四、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
副本_______份，其中：发包人_______份，承包人_______份。
发包人（公章）：___________ 承包人（公章）：___________ 法定代表人（签章）：_______ 法定代表人（签章）：_______ 委托代理人：_______________ 委托代理人：_______________ 电话：_____________________ 电话：_____________________ 传真：_____________________ 传真：_____________________ 地址：_________ ___________ 地址：_____________________ 邮政编码：_________________ 邮政编码：_________________ 开户银行：_________________ 开户银行：_________________ 帐号：_____________________ 帐号：_____________________ _________年______月______日_________年______月______日签订地点：_________________ 签订地点：_________________ 2．双方主要义务和责任第1条发包人主要义务和责任1．1 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。
1．2 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。
1．3 按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。
1．4 按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。
1．5 按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。
1．6 按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。
第2条承包人主要义务和责任2．1 在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。
2．2 按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。
维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。
2．3 遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。
2.4 负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。
维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担一切费用。
2.5在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。
2.6 按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。
2.7 按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。
第3条发包人代表发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。
第4条承包人代表承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。
3．工作进度第5条实施计划承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划提交发包人审批。
发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。
第6条延误开工发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。
第7条暂停工作发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。
不论由于何种原因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。
当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。
若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
第8条检查和返工承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。
承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。
承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。
因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。
以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。
以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。
如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。
第9条质量要求质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。
因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。
因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。
双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定，发生的一切费用由责任方承担。
4．合同价款与支付第10条合同价格调整合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自改变。
在发生下列情况之一时可作调整。
10．1 发包人确认的变更。
10．2 专用合同条款约定的其他增减和调整。
承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核，批准后通知承包人。
第11条月维修养护付款申请报告的核实确认承包人按专用合同条款约定的时间，向发包人提交月维修养护付款申请报告。
发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款，若月维修养护付款申请报告需要修改，承包人应按发包人的指示进行修改，重新提交月维修养护付款申请报告。
发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。
第12条维修养护款支付发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度，直至停止工作，发包人承担违约责任。
若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支付维修养护款。
协议应明确约定付款日期和利息计算方法。
第13条维修养护款结算维修养护工作检查验收合格后，承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。
发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算。
6．变更第14条变更14．1 变更的范围和内容：（1）取消合同中任何一项工作。
（2）改变合同中任何一项工作的标准和性质。
（3）改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。
14．2 变更的程序和指示：（1）承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，若不同意变更，应在2天内答复发包人。
承包人未在2天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。
（2）没有发包人的指示，承包人不得擅自进行变更。
第15条确定变更价款和工期做出第15条规定的变更后，如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，应在双方协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定；除此之外，不予调整合同价款。
因承包人违约必须作出的变更，因而增加的费用和工期延误，责任由承包人承担。
7．验收第16条验收合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。
16．1 阶段验收或单项维修养护工作验收。
承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后，承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。
16．2 合同期满验收合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验收资料）。
发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人。
8．争议、违约和索赔第17条争议的解决发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼的，可按专用合同条款的约定，采用以下的方式解决：17．1 提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于一方原因使调解结果无法执行，任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。
17．2 签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。
任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。
发生争议后，任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作，双方都应继续履行合同。