房屋建筑工程质量保修合同
房屋建筑工程质量保修书模板9篇
房屋建筑工程质量保修书模板9篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程服务。
为了保障您的权益，我们特别制定了本质量保修书，以明确工程质量保修责任，保障您的合法权益。
一、保修内容根据相关法律法规规定以及项目实际情况，我们承诺对以下工程质量问题进行保修：1. 主体结构：在法定保修期内，对主体结构出现的质量问题进行无偿保修。
2. 室内设施：对已交付使用的门窗、地板、墙面等室内设施，保修期内在正常使用情况下出现的质量问题进行无偿保修。
3. 设备设施：对于已安装的水电设备以及其他相关设备，在保修期内出现的质量问题进行无偿保修。
二、保修期限1. 主体结构保修期：依据国家有关规定执行，具体时间为_____年。
三、保修责任1. 我方将按照有关国家标准和规定，对工程质量问题进行无偿保修。
2. 在保修期内，业主如发现工程质量存在问题，请及时通知我们，我们将派专业人员进行查验，并进行维修或更换。
3. 若业主私自进行维修或改动，我方将不承担任何责任。
四、保修范围1. 房屋主体结构出现裂缝、变形等问题。
2. 室内设施在正常使用情况下出现开裂、掉漆、脱落等质量问题。
3. 设备设施出现漏水、故障等问题。
五、保修条件1. 业主应当在保修期限内使用房屋，并保持合理使用和维护。
2. 业主应当妥善保管房屋的相关证件和合同，以便日后维权。
六、合同解释权本质量保修书的解释权归我方所有，如有任何疑问，请与我方联系，我们将尽心尽力为您解答。
七、其他事项1. 本质量保修书自双方签字生效，并作为相关合同的附件，具有法律效力。
2. 若业主对本保修书有任何异议或建议，请及时与我们联系，我们愿意与您进行沟通和协商解决。
特此保修书，以资证明。
房屋建筑工程公司（盖章）日期：______________本保修书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上就是关于房屋建筑工程质量保修书的模板，希望能够对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
房屋建筑工程保修合同书7篇
房屋建筑工程保修合同书7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方与乙方就位于________________的房屋建筑工程签订本合同，现双方就该工程的保修事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况本合同涉及的房屋建筑工程位于________________，工程规模________________，具体工程内容包含但不限于土建、水电安装等。
二、保修范围及期限1. 保修范围：乙方应对工程全部内容（包括但不限于结构、电气、给排水、装修等）进行保修，并对因施工造成的缺陷、质量问题等负责修复。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为______年。
期满后，若甲方发现乙方施工部分存在质量问题，乙方仍应负责修复。
三、保修责任1. 乙方应在保修期内对房屋建筑工程中出现的任何质量问题进行及时、有效的修复。
2. 若甲方发现工程存在质量问题并通知乙方后，乙方应在接到通知后的______小时内作出响应，并在______天内开始修复工作。
3. 乙方在保修期间的工作应满足甲方的合理要求，包括但不限于维修进度、施工质量等。
四、保修费用1. 保修期间发生的所有费用（包括但不限于人工费、材料费、机械费等）均由乙方承担。
2. 若因乙方施工质量问题导致的返工、整改等费用，乙方应自行承担。
五、验收与支付1. 乙方完成修复工作后，应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______天内完成验收工作。
2. 若甲方验收合格，则双方签署验收合格证书；若验收不合格，则乙方应重新修复并承担由此产生的所有费用。
3. 甲方在保修期满并确认乙方已完成所有保修工作后，向乙方支付剩余保修费用。
六、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定履行保修责任，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此产生的所有损失。
2. 若因乙方的原因导致工程延期或修复质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。
建筑工程房屋质量保修合同范本5篇
建筑工程房屋质量保修合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方共同签署的建筑工程合同，现就建筑工程房屋质量保修事宜达成如下协议，以兹信守。
一、保修范围与期限1. 保修范围：本建筑工程中的所有房屋及其配套设施，包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、消防等设施。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为______年。
二、保修责任1. 乙方对工程质量负责，如因设计、材料、施工等原因造成的质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 在保修期限内，如发生工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内到场维修，维修费用由乙方承担。
3. 若乙方未在规定时间内到场维修或维修未能解决问题，甲方有权聘请第三方进行维修，相关费用由乙方承担。
三、保修内容1. 土建：对出现的裂缝、渗漏、空鼓、脱落等现象进行保修。
2. 电气：对电气线路、设备、照明等出现的故障进行保修。
3. 给排水：对给排水管道、设备出现的漏水、堵塞等问题进行保修。
4. 暖通：对供暖、空调设备出现的故障进行保修。
5. 消防：对消防设施出现的故障进行保修。
6. 其他配套设施的保修。
四、验收与记录1. 甲方应在发现工程质量问题时，及时通知乙方，并保留相关证据。
2. 乙方在维修完毕后，应通知甲方验收，并签署验收记录。
3. 甲乙双方应共同编制保修记录表，记录保修情况、维修内容、维修时间等。
五、违约责任1. 若乙方未能按照本合同约定履行保修责任，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致工程延期，应按合同约定承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
房屋建筑工程质量承诺书合同5篇
房屋建筑工程质量承诺书合同5篇篇1甲方（建设单位）：___________________乙方（施工单位）：___________________鉴于甲乙双方共同参与__________工程项目，为保证房屋建筑工程的质量和安全，共同遵循诚实守信原则，经过友好协商，特签订本房屋建筑工程质量承诺书合同。
一、工程质量承诺1. 乙方严格按照国家有关建筑法律、法规、技术规范及标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 乙方承诺在施工过程中，严格执行国家施工规范及安全操作规程，确保施工现场安全。
3. 乙方承诺在施工过程中，加强质量控制，建立健全质量管理体系，确保工程各项质量目标的实现。
4. 乙方承诺在竣工验收时，保证工程各项指标符合国家标准及合同约定，并积极配合甲方完成竣工验收工作。
二、质量保证措施1. 乙方应制定详细的质量保证措施，明确质量控制流程、责任人及考核办法。
2. 乙方应建立质量检测制度，对关键工序、重要部位进行严格控制，确保工程质量达标。
3. 乙方在施工过程中遇到质量问题，应及时通知甲方，并采取有效措施予以解决。
4. 乙方应按照合同约定完成工程维修工作，保证工程的售后服务质量。
三、违约责任1. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担全部责任，并负责整改至合格。
2. 若因乙方施工质量问题导致工程安全事故，乙方应承担法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若乙方未能按照合同约定完成工程维修工作，应按合同相关条款承担违约责任。
四、质量保修承诺1. 工程竣工验收合格后，乙方应按照国家有关规定和合同约定承担质量保修责任。
2. 在质量保修期内，因施工原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 质量保修期内，乙方应确保联系方式畅通，以便在需要时能够及时响应。
五、争议解决方式1. 本合同的执行过程中，如甲乙双方发生争议，应友好协商解决。
2. 若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
房屋工程质量保修合同书
房屋工程质量保修合同书【房屋工程质量保修合同书】甲方（开发商）：_______________乙方（购房者）：_______________鉴于甲乙双方就位于_______________（地址）的房屋（以下简称“标的物”）达成购买协议，现基于相互信赖的原则，双方同意对标的物进行如下质量保修约定：一、保修范围及内容1. 主体结构：自房屋交付之日起，主体结构享有终身质保服务。
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。
3. 供电系统、供水系统、供热系统以及燃气系统等主要设施设备保修期为2年。
4. 室内装修工程，包括墙面、顶棚抹灰层等脱落、开裂问题，保修期为2年。
5. 门窗及其他细部构造的损坏、功能障碍等问题，保修期为2年。
6. 其他未尽事宜按照国家有关房屋质量保修的规定执行。
二、保修期限本合同项下的保修期限自房屋交付之日起计算。
对于超出上述保修期限的质量问题，甲方不再承担保修责任。
三、保修服务1. 在保修期内，如发现标的物存在质量问题，乙方应书面通知甲方。
2. 甲方接到乙方通知后，应在_____小时内响应，并于_____日内派人上门检查、维修。
3. 若因质量问题导致乙方无法正常居住或使用房屋，甲方应负责临时安置乙方并承担相关费用。
四、违约责任1. 若甲方未能在约定时间内完成修复工作，应向乙方支付迟延履行的违约金。
2. 若因甲方原因导致质量问题未得到妥善解决，甲方除继续承担保修责任外，还应赔偿乙方因此遭受的损失。
五、其他条款1. 本合同一经双方签字盖章后生效。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有，如有争议，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________日期：____年____月____日。
房屋建筑工程质量保修协议书5篇
房屋建筑工程质量保修协议书5篇篇1房屋建筑工程质量保修协议书甲方：（委托方）地址：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系电话：为了保障双方的权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑安装工程质量保证条例》等相关法律法规，经双方友好协商，就甲方委托乙方承建房屋建筑工程的质量保修事宜，达成如下协议：一、工程基本情况甲方委托乙方承建的房屋建筑工程为（工程名称/楼盘名称），总建筑面积约（建筑面积），总投资为人民币（投资金额），施工周期预计为（工期）。
二、质量保修期1. 本协议约定工程竣工验收之日，自工程竣工验收合格之日起，甲方享有（质量保修期年限）的质量保修期。
2. 质量保修期内，乙方应对工程质量承担相关责任，包括但不限于维修、更换、重做等。
3. 质量保修期届满后，如需延保，甲方需向乙方支付额外的保修费用，并签订延长保修协议。
三、质量保修范围1. 在质量保修期内，如因乙方施工工艺、材料等原因造成工程质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担相关费用。
2. 甲方可对工程质量问题提出书面通知，乙方应在接到通知后三个工作日内派专人到现场进行检查，并在十五个工作日内提供维修方案和报价。
3. 如因不可抗力等不可预见的原因，导致工程质量问题，乙方应承担相应的维修责任，但不承担因此造成的违约责任。
四、质量保修条件1. 在质量保修期内，甲方应按照约定的支付进度及时支付工程款，如拖欠工程款超过三个月的，乙方有权暂停维修工作。
2. 如发生甲方及其承包方在工程过程中自行设计、加工、改动等行为，造成工程质量问题的，乙方不承担保修责任。
3. 在进行维修、更换等工作时，应尽量减少对甲方生活和工作的影响，确保施工安全。
五、法律责任1. 因甲方原因导致工程质量问题的，由甲方承担相应的维修及更换费用。
2. 如因乙方原因造成工程质量问题未能及时解决，乙方应承担相应的违约责任，并按照事先协商好的赔偿方案进行赔偿。
3. 如因严重违约情况导致无法修复的工程质量问题，乙方应承担相应赔偿责任，并被追究法律责任。
房屋建筑工程质量保修协议书5篇
房屋建筑工程质量保修协议书5篇篇1甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________鉴于甲乙双方共同合作完成了本房屋建筑工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，为明确双方关于工程质量保修的权利与义务，特订立本协议。
一、保修范围与期限1. 保修范围：本协议涉及乙方所承包的全部房屋建筑工程。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，至少保修______年。
3. 在保修期内，因设计、材料、施工等原因造成的工程质量缺陷或故障，乙方应负责免费维修。
二、保修责任1. 乙方应对其所承包的全部工程承担保修责任，确保工程质量符合相关法规、规范及设计要求。
2. 乙方应在工程竣工验收前，向甲方提交保修工作方案和保修人员名单，并在工程竣工验收后按照保修方案履行保修义务。
3. 乙方应设立专门的保修服务机构，负责处理因施工原因引起的质量问题，确保工程质量得到及时有效的维修。
4. 乙方应对因施工造成的损害进行赔偿，并承担因此产生的相关费用。
三、保修内容1. 结构工程：确保建筑物的结构安全，对出现的结构裂缝、变形等问题应及时处理。
2. 防水工程：对屋面、外墙、厨房、卫生间等部位的防水工程进行保修，防止出现渗漏现象。
3. 装饰装修工程：对装饰面层的开裂、脱落、变色等问题进行保修。
4. 给排水工程：对给排水管道、设备等进行保修，确保正常运行。
5. 电气工程：对电气线路、设备等进行保修，确保用电安全。
6. 其他工程：对通风、空调、消防等附属设施进行保修，确保其功能完好。
四、保修程序与方式1. 甲方发现工程质量问题后，应及时通知乙方，并说明质量问题及影响程度。
2. 乙方应在接到通知后______小时内响应，并安排专业人员现场勘查。
3. 乙方应在勘查后______日内制定维修方案，并经甲方同意后实施。
4. 乙方完成维修后，应及时通知甲方验收，并确保维修质量符合相关要求。
房屋建筑工程质量保修合同3篇
房屋建筑工程质量保修合同3篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方委托乙方承担房屋建筑工程的建设任务，为明确双方在工程质保方面的责任和义务，根据相关法律法规及政策规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，签订本合同。
一、保修目的和原则为保障房屋建筑工程质量，维护社会公众利益和双方的合法权益，根据合同约定及国家相关法律法规的规定，甲乙双方同意对工程质量实施保修，以确保工程的安全、适用、经济和环保。
二、保修范围和内容1. 保修范围：乙方承包的甲方房屋建筑工程。
2. 保修内容：包括建筑结构、防水、电气系统、暖通系统、给排水系统及其他附属设施等。
具体保修项目以国家相关规范及施工合同中的约定为准。
三、保修期限本工程质量保修期为两年。
保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，乙方应对因设计、材料、施工等原因造成的工程质量缺陷承担保修责任。
四、保修责任和义务1. 甲方应按时支付乙方保修费用，确保工程保修工作的顺利进行。
2. 乙方应按照国家相关规范及施工合同中的约定，履行工程质量保修义务。
对于因乙方原因造成的工程质量缺陷，乙方应承担全部责任。
3. 乙方应在接到甲方保修通知后，立即组织人员进行维修，确保工程安全使用。
对于重大质量问题，乙方应在最短时间内到达现场进行处理。
4. 乙方应建立工程保修档案，记录保修情况，并及时向甲方报告。
5. 甲方有权对乙方的保修工作进行监督和检查。
对于乙方不履行保修责任的，甲方有权委托第三方进行维修，相关费用从乙方工程款中扣除。
五、保修费用及支付方式1. 保修费用由乙方承担。
对于因乙方原因造成的工程质量缺陷，乙方应承担全部维修费用。
对于不可抗力因素造成的工程质量问题，双方应协商解决维修费用。
2. 甲方应在确认工程质量缺陷后，通知乙方进行维修并确定维修费用。
乙方应在规定时间内完成维修工作。
房屋建筑工程质量保修协议书8篇
房屋建筑工程质量保修协议书8篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________鉴于甲乙双方共同参与的房屋建筑工程，为确保工程质量及维修责任的明确，经双方友好协商，达成以下质量保修协议：一、协议目的本协议的签订旨在明确甲乙双方对房屋建筑工程的质量保修责任、范围、期限和具体措施，以保障工程质量安全及消费者的合法权益。
二、保修责任与范围1. 乙方对房屋建筑工程的质量承担保修责任，保修范围包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、装饰等工程。
2. 乙方对由于设计缺陷、材料质量、施工质量等原因造成的工程质量问题承担保修责任。
对于因甲方原因导致的工程质量问题，乙方不承担保修责任。
三、保修期限本工程保修期限为两年。
自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期满，如甲乙双方无其他约定，保修责任终止。
四、保修措施与要求1. 乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提供工程保修说明书，明确保修范围、期限及联系方式等。
2. 乙方应建立质量档案，记录工程质量状况和维修情况。
在保修期内，对属于乙方保修范围的质量问题应及时进行维修，不得拖延。
对于紧急抢修项目，乙方应在接到通知后立即组织人员维修。
3. 乙方在维修过程中应遵守国家相关法规和技术标准，确保维修质量。
对于因乙方维修不当造成的二次损失，乙方应承担相应责任。
4. 甲方应提供必要的支持和协助，为乙方维修工作提供便利条件。
对于因甲方原因导致工程无法按时维修的，乙方不承担相应责任。
五、违约责任及处理办法1. 乙方未按照本协议履行保修责任的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并支付违约金。
违约金的具体数额由双方根据实际情况协商确定。
2. 若因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
对于因质量问题导致的重大损失或严重影响房屋使用的，乙方应承担法律责任。
3. 若发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
农村自建房质量保修合同4篇
农村自建房质量保修合同4篇篇1农村自建房质量保修合同一、甲方为自建房屋的建造方，乙方为自建房屋的业主。
本合同由甲、乙双方协商一致，根据有关法律法规制定并签订。
二、在本合同中，自建房指农村户口自己用自有资金或贷款在自有土地上新建的建筑物，包括住宅、厂房、仓库等。
三、质量保修期限为工程竣工验收合格之日起二年。
质量保修责任承担期限为质量保修期限届满后十年。
四、自建房质量保修责任：（一）甲方承诺其施工的自建房质量符合全国住宅工程质量标准（GB 50378-2018）规定的要求，对质量进行保证。
（二）如因甲方施工不合格或用材不符合质量标准，导致自建房出现质量问题，在质量保修期内，甲方负责免费修复或更换受损部位，并承担相应的人工费、材料费。
（三）在质量保修责任承担期限内，如自建房出现任何质量问题，甲方应依法承担修复、更换责任，并承担由此产生的合理费用。
五、质量保修期间，乙方有权对自建房进行定期检查，及时发现并提出质量问题。
甲方应配合并及时处理。
六、在质量保修期间，由于不可抗力导致质量问题的，甲方不承担修复、更换责任，但应立即通知乙方，协商解决方案。
七、自建房质量保修责任期限届满后十年，甲方仅提供技术支持与咨询服务，不再承担任何修复、更换责任。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（施工方）：______________乙方（业主）：______________日期：______________以上为【农村自建房质量保修合同】的正文内容。
希望双方能认真履行合同规定，维护自建房质量，保障双方的合法权益。
篇2农村自建房质量保修合同一、甲方（甲方名称）：__________住所地：__________法定代表人（负责人）：__________电话：__________二、乙方（乙方名称）：__________住所地：__________法定代表人（负责人）：__________电话：__________鉴于甲方自建房屋，为保证工程质量，特与乙方签订本保修合同，共同遵守以下条款：一、工程质量承诺1. 乙方承诺对甲方自建房屋之主体结构质量负责，确保其安全可靠。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房屋建筑工程质量保修合同发包人（全称）：洛阳市美好家园置业有限公司承包人（全称）：林州建总建筑工程有限公司发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一致，对美景新城1#楼（工程全称）签订工程质量保修合同。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：1、地基及基础工程；2、主体结构工程；3、屋面防水工程；4、室内装饰装修工程；5、电气管线及上下水管线的安装、灯具、厕所的设施（卫生洁具）；二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程的主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；3、装饰装修工程为 2 年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；6、其他项目保修期限约定如下：室内外管道堵塞保修12个月，灯具、电路和开关保修24个月，门窗五金件损坏保修一年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的 % ，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 % 。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）年月日年月日房屋建筑工程质量保修合同发包人（全称）：洛阳市美好家园置业有限公司承包人（全称）：林州建总建筑工程有限公司发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一致，对美景新城2#楼（工程全称）签订工程质量保修合同。
二、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：1、地基及基础工程；2、主体结构工程；3、屋面防水工程；4、室内装饰装修工程；5、电气管线及上下水管线的安装、灯具、厕所的设施（卫生洁具）；二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程的主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；3、装饰装修工程为 2 年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；6、其他项目保修期限约定如下：室内外管道堵塞保修12个月，灯具、电路和开关保修24个月，门窗五金件损坏保修一年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的 % ，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 % 。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）年月日年月日房屋建筑工程质量保修合同发包人（全称）：洛阳市美好家园置业有限公司承包人（全称）：林州建总建筑工程有限公司发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一致，对美景新城2#楼（工程全称）签订工程质量保修合同。
三、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：1、地基及基础工程；2、主体结构工程；3、屋面防水工程；4、室内装饰装修工程；5、电气管线及上下水管线的安装、灯具、厕所的设施（卫生洁具）；二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程的主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；3、装饰装修工程为 2 年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；6、其他项目保修期限约定如下：室内外管道堵塞保修12个月，灯具、电路和开关保修24个月，门窗五金件损坏保修一年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的 % ，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 % 。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）年月日年月日房屋建筑工程质量保修合同发包人（全称）：洛阳市美好家园置业有限公司承包人（全称）：林州建总建筑工程有限公司发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一致，对美景新城地下车库（工程全称）签订工程质量保修合同。
四、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：1、地基及基础工程；2、主体结构工程；3、屋面防水工程；4、室内装饰装修工程；5、电气管线及上下水管线的安装、灯具、厕所的设施（卫生洁具）；二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程的主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；3、装饰装修工程为 2 年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；6、其他项目保修期限约定如下：室内外管道堵塞保修12个月，灯具、电路和开关保修24个月，门窗五金件损坏保修一年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的 % ，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 % 。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）年月日年月日。