水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水利水电建设施工合同3篇
水利水电建设施工合同3篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本水利水电建设施工工程事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________ 水利水电工程项目2. 工程地点：___________________3. 工程内容：包括堤防、水库、水电站等水利水电设施的施工。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 如因特殊情况需调整合同工期，须经甲乙双方协商一致并签订书面补充协议。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为人民币（大写）________圆整（￥XX元）。
具体支付方式和时间如下：（根据实际项目需求填写）2. 价格调整：除不可抗力因素外，合同总价一般不予调整。
如发生设计变更或工程量增减等特殊情况，双方应协商确定价格调整方案。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程竣工资料。
甲方应在收到资料后的XX个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。
修复后仍需验收合格后方可结算。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
如因乙方原因造成环境污染等后果，由乙方承担相应责任。
六、甲方责任与义务1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
2. 甲方应提供必要的技术支持和监督指导。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和安全生产。
如发现乙方存在违规行为，甲方有权要求乙方整改。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本1. 引言本文档为水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本，旨在明确合同双方的权责，确保工程的顺利进行。
本合同由甲方（承包商）和乙方（业主）共同签署，并受相关法律法规的约束。
2. 合同内容2.1 项目信息合同项目为水电站引水工程建设维修工程，并包括以下具体信息：- 项目名称：- 工程地点：- 工程规模：- 工期要求：- 工程造价：2.2 甲方责任与义务甲方承担以下责任和义务：- 按照合同约定的工程规模和质量要求，按时完成工程施工任务；- 严格执行相关法律法规，遵守工程施工的安全、环保、质量等要求；- 提供施工所需的资金、设备、材料和劳动力等；- 组织施工队伍，并对施工人员进行培训和管理；- 确保工程施工期间的协调配合，并及时解决工程施工中的问题。
2.3 乙方责任与义务乙方承担以下责任和义务：- 向甲方提供工程建设的相关资料和要求；- 按照合同约定支付工程造价，支付工程款项的方式和时间均按合同约定执行；- 对甲方提供的施工方案、进度计划等进行审核和确认；- 协助甲方解决工程施工中的问题，并提供必要的支持和配合；- 对甲方提供的施工质量进行验收，确保施工质量达到合同约定的标准要求。
2.4 工程款项支付方式工程款项支付方式按以下约定执行：- 工程款项总额为合同约定的金额；- 工程款项按合同约定的比例进行分期支付，每一阶段的支付时间和款项比例由双方协商决定；- 工程质量问题和未完成的施工任务不得作为支付款项的理由。
3. 合同变更和解除3.1 合同变更任何一方在履行合同过程中，如需对合同进行变更，应提前书面通知对方并经过双方协商达成一致意见后，方可进行变更。
合同变更的内容和影响范围应明确记录，以便后续履行。
3.2 合同解除双方一致同意解除合同的情况下，应书面通知对方并经过双方协商后解除合同。
如有一方违反合同约定，致使对方不能履行合同，对方有权解除合同，并有权要求违约方向其承担相关的违约责任。
2023水电站引水工程建设维修工程施工标准合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书一、合同双方本合同由双方协商签订：甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、项目概述1.项目名称：水电站引水工程建设维修工程2.项目位置：[项目所在地]3.项目规模：[工程规模]4.项目工期：[工程工期]5.项目费用：[工程费用]三、合同条款1. 工程内容甲方委托乙方进行水电站引水工程建设维修工程的设计、施工和维修工作。
2. 工程期限本工程开始日期为合同签订之日起，工期为[工期]日历天，自开工之日起计算。
3. 工程费用1.本工程的总投资为[投资金额]。
2.工程款项支付方式：–甲方于工程开工前支付[首付款金额]作为首付款；–甲方按照工程进度支付相应款项，每次支付款项的比例由双方协商确定。
4. 工程质量要求1.乙方应按照国家有关法律法规和工程建设标准的要求，保证工程质量。
2.工程竣工验收时，甲方有权对工程质量进行检查，如发现存在质量问题，乙方应负责进行整改。
5. 违约责任1.任何一方未履行合同约定义务的，应向对方支付违约金。
违约金的具体数额由双方协商确定。
2.如果因一方的原因导致工期延误，延误期间发生的费用由延误方承担。
6. 保证和担保1.乙方应按照国家有关法律法规的要求，提供必要的保证和担保。
2.乙方应保证工程质量符合合同约定，并对工程质量承担相应的责任。
7. 变更和解除1.非经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
2.如果因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决或提出变更合同的要求。
8. 保密条款双方应对接触到的商业秘密和技术资料严格保密，不得泄露给第三方。
9. 法律适用和争议解决1.本合同适用本国法律。
2.如果在履行合同过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，应提交给合同约定的争议解决方式进行处理。
四、签约人甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本合同编号：2021-WD-001甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]甲乙双方就水电站引水工程建设维修工程的施工事宜，经友好协商，达成如下合同条款：1. 总则1.1本合同的约定，适用于甲方与乙方就水电站引水工程建设维修工程的施工合作关系。
1.2合同价格：本工程总合同价为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元），合同价款包括直接费用和间接费用、税费，以及甲方指定的其它相关费用。
2. 工程内容2.1工程范围：本合同中，工程范围为水电站引水工程的建设维修工程。
2.2工程标准：乙方应按照甲方提供的工程设计文件和技术标准进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
2.3工程进度：乙方应按照甲方制定的项目进度计划，完成工程的施工任务。
3.工期与付款方式3.1工期安排：乙方应于合同签订之日起，按照双方商定的工期安排，按时完成工程的施工任务。
3.2阶段付款：根据工程进度和合同约定，甲乙双方商定阶段付款的金额和支付时间。
乙方完成相应阶段的施工任务后，甲方应按时支付相应的款项。
3.3最终付款：乙方完成工程施工及相关验收工作后，甲方应支付剩余合同款项的80%作为工程的最终付款。
4.质量保证4.1工程质量：乙方应按照甲方提供的工程设计文件和技术标准，合理安排施工流程和人员，确保工程质量符合相关标准和规范。
4.2保修期：自乙方竣工并向甲方交付验收之日起，乙方承诺提供一年的质量保修期，对因施工质量问题所导致的故障进行免费维修和更换。
5.违约责任5.1乙方迟延履约：如乙方未能按照合同约定的工期完成工程施工任务，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，违约金金额为工程合同价款的1‰，同时甲方保留采取其它合法手段的权利。
5.2甲方迟延履约：如甲方未能按照合同约定的付款时间支付合同款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，违约金金额为合同金额的1‰。
6.争议解决6.1双方发生争议应友好协商解决，若协商不成，应提交所在地法院进行仲裁。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本1. 合同双方本合同由双方共同签订：甲方：（全称）、（地质）乙方：（全称）、（地质）2. 合同背景鉴于甲方计划进行水电站引水工程的建设维修工程，甲、乙双方就工程施工进行协商并达成一致意见，决定签订本合同。
3. 工程范围本合同涵盖工程范围：•详细列出工程范围的描述或指引；•工程材料、设备的采购；•工程施工所需人力和技术支持。
4. 工程质量和验收标准4.1 工程质量甲方要求工程施工的质量应符合国家相关法律法规的要求，并按照合同约定的工程标准进行施工。
4.2 工程验收乙方完成工程施工后，甲方有权进行工程验收。
工程验收以合格的建设工程质量为标准，甲方应当在工程完工之日起10个工作日内进行验收。
5. 工期和支付方式5.1 工期工程施工计划总工期为天/月，具体工期按照工程施工进度进行调整。
5.2 支付方式乙方按照方式向甲方收取工程款：•预付款：工程启动前甲方预付乙方工程款%作为启动资金；•进度款：根据工程进度，每完成%的工程进度，甲方支付相应比例的工程款；•竣工款：工程完工后，甲方支付工程款的剩余部分。
6. 违约责任6.1 甲方违约责任如果甲方未按照合同约定支付工程款或提供必要的支持，甲方应承担违约责任，并支付给乙方相应的违约金。
6.2 乙方违约责任如果乙方未按照合同约定按时完成工程施工或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并承担相应的违约金。
7. 保密条款甲、乙双方在合作过程中可能会涉及商业机密和技术秘密等敏感信息，甲、乙双方均应保守此类信息，不得泄露、转让或用于其他目的。
8. 知识产权在工程施工过程中，乙方所特有或独立创造的技术、设计图纸等知识产权归乙方所有。
甲方不得侵犯乙方的知识产权。
9. 法律适用和争议解决本合同的解释、变更、执行和争议解决均适用现行的法律。
对于因履行本合同而产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成，应提交至有管辖权的人民法院进行解决。
水电站引水工程施工合同书(汇编13篇)
水电站引水工程施工合同书（精选13篇）水电站引水工程施工合同书（精选13篇）水电站引水工程施工合同书篇1甲方：________承包方(乙方)：________为提高泵站品位，制造良好的工作环境，经甲、乙双方协商全都，甲方将________托付给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方缘由不能准时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。
1.乙方负责供应所承建工程材料，必需经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款方法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。
乙方收款后第二天支配人员进场施工。
2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。
3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书精简版
水电站引水工程建设维修工程施工合同书甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]根据《合同法》的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就水电站引水工程建设维修工程的施工，达成以下合同：第一条合同背景1. 甲方拟开展水电站引水工程建设维修工程，现需委托乙方进行施工。
第二条合同内容1. 乙方负责根据甲方的要求，进行水电站引水工程建设维修工程的施工。
2. 乙方应对施工过程中遇到的问题进行及时解决，确保施工进度和质量。
3. 乙方在施工过程中应按照相关法律法规和技术规范进行操作，并确保施工安全。
4. 乙方应配备足够的施工人员和设备，以完成本合同约定的工作。
第三条工期和质量要求1. 工期：根据甲方的要求，工程施工的预计工期为6个月。
2. 质量要求：乙方应保证施工过程和竣工质量符合相关规范标准和甲方的要求。
第四条付款方式1. 甲方应按照约定的工程进度，及时支付乙方施工款项。
2. 乙方应提供合格的发票和相关证明文件。
第五条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方及时支付，并有权暂停施工。
2. 若乙方未按合同约定施工或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行修正，并有权要求相应的赔偿。
第六条合同解除与变更1. 若因不可抗力原因合同约定的工程，甲乙双方可以协商解除合同。
2. 若因特殊原因需变更合同内容，甲乙双方应通过书面协商达成一致，并签署变更合同。
第七条争议解决1. 若甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，则提交有管辖权的人民法院解决。
第八条合同生效和效力1. 本合同经甲乙双方签章，即为生效。
2. 本合同存一份于甲方，一份于乙方，具备同等效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
水电站 引水工程建设维修 工程施工合同书三篇
水电站引水工程建设维修工程施工合同书水电站引水工程建设维修工程施工合同书甲方（发包单位）： XX电有限公司乙方（承包单位）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲方同意将 XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：甲方：（公章）法人代表：乙方：（公章）法人代表：年月日深圳市家庭装饰装修工程施工合同书示范文本合同编号：_________________________发包人(以下简称甲方)：___________________________________________住所: _________________________身份证号:_________________________联系电话:__________________________________________________________承包人(以下简称乙方)：___________________________________________营业执照号:________________________________________________________住所:____________________________________________________________ __法定代表人: ___________________联系电话:_________________________施工队负责人: _________________联系电话:_________________________甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1、工程地点：____________________________________2、户型结构：____________________________________套内面积____________平方米。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方（发包单位）：XX电有限公司
乙方（承包单位）: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工,为保质
保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（XX岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站 3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站
2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤元/米，混凝土加固元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800 米隧洞衬砌加固工程），包模板元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应
注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工
资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法:
1、总工程价款（金额大写）元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 %付
给作工料费，剩余 %尾款待甲方对工程竣工验收后—天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖退工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖退工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方
自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：（公章）
法人代表：
乙方：（公章）
法人代表：
年月日。