施工补充协议范本
施工合同补充协议范本6篇
施工合同补充协议范本6篇第1篇示例：施工合同补充协议范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方就（项目名称）施工合同（合同编号）已经签订，现甲、乙双方经协商一致，为进一步明确双方权利义务，特就有关事项达成如下补充协议：一、在施工过程中，如需要对合同内容进行调整或者增补，需经双方书面确认后方可执行。
对于不可抗力因素影响的工期，双方可以协商再签订工期延长协议，但延长期限不得超过合同约定工期的一半。
甲方应按照延期工期支付相应款项。
二、如因甲方原因导致工程停工超过合同约定的停工期限，乙方有权要求延长工期，甲方应支付相应的延期费用。
在停工期间，乙方无义务承担工程原因发生的损失。
三、如在施工过程中发现原合同内容有疑义或者不明确之处，应当及时协商解决，避免引起纠纷。
双方应保持良好的沟通，并及时调整合同内容。
四、施工过程中所需的所有材料和设备，均应当符合国家标准并且出具合格证明。
对于质量不能确保的材料和设备，乙方有权拒绝接受。
五、甲方应在拨付款项时按照约定的进度及时支付工程款，以确保工程顺利进行。
如因甲方原因未按期支付款项导致工程进度延误，甲方应承担相应责任。
六、施工过程中如发生意外，双方应及时通知对方并共同协商解决措施。
对于因双方原因产生的损失，双方应当共同承担责任。
七、乙方应严格遵守施工现场的安全规定和标准，并对施工过程中的安全问题负责。
如发生人身、财产损失，乙方有责任承担相应赔偿责任。
八、合同解释权归甲方所有。
九、本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
注：本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上即为施工合同补充协议范本，希望甲、乙双方在签订施工合同时能够根据实际情况进行合理的补充协议，以确保双方权益并顺利完成工程。
工程施工合同补充协议范本6篇
工程施工合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议范本甲方（甲方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（乙方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方和乙方就__________工程项目签订了施工合同（合同编号：________），经双方友好协商，特订立本补充协议：一、施工项目和工程内容1.1甲方将以上所述工程项目的________________转交给乙方负责实施。
1.2本补充协议制定的目的是为明确双方合作的流程、责任和义务，以确保工程项目如期、高质量、高效率完成。
二、施工工期2.1甲方及其它相关部门应按工程实际情况为乙方提供必要的协助和支持，确保施工工期不受外部因素干扰。
2.2如有特殊情况需要延长工期，双方应另行协商确定，并在书面形式上签订延期协议。
三、施工质量和安全3.1乙方应按照国家有关法律法规和标准，确保施工质量符合相关标准要求。
3.2乙方应建立健全施工安全管理制度，加强现场安全监督，确保施工安全。
四、施工款支付4.1甲方应按合同规定的进度及时支付施工款项。
4.2如有特殊情况导致支付延误，甲方应提前告知乙方并协商解决方案。
五、工程变更与索赔5.1如有施工项目改变需求或遇到不可抗力等情况，双方应协商确定变更方案，并签订书面变更合同。
5.2如有索赔需求，乙方应提交相关证据和资料，双方协商确定索赔金额，经签字盖章后办理相关手续。
六、保密条款双方应对施工过程、工程项目有关的商业机密及技术资料等保密，未经允许不得擅自泄露或传播。
七、合同解决本补充协议自双方签字盖章生效，终止于工程项目竣工验收结束后。
在履行中如有争议，应通过友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院予以解决。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
施工补充协议范本4篇
施工补充协议范本4篇篇1【施工补充协议范本】一、甲乙双方经友好协商，就施工合同（合同编号）项下xx工程需要作出以下协议：1. 原施工合同约定的工程内容是xxxx，现需对工程范围进行补充。
具体内容如下：（详细描述需要补充的工程范围，包括但不限于工程量变更、材料更换等）2. 补充工程的数量和价格调整：根据上述补充工程内容的确定，甲方应按照约定的价格对工程数量进行调整，并保证在xxx天内完工。
具体金额为：xxxx元。
3. 所有工程变更均需与原工程保持一致性，且符合相关规范标准，不影响原工程进度和质量。
4. 双方共同保证本协议的执行，如有违约情况，按照原合同中的相关规定处理。
5. 本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：兹确认：甲方（签字）：兹确认：乙方（签字）：日期：日期：二、补充协议附件：（1）补充工程明细清单（2）材料变更证明（3）相关技术资料备注：本协议自双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
如遇工程变更情况，双方应及时协商并签订补充协议。
签订本协议应遵循平等自愿原则，确保合作顺利进行。
篇2施工补充协议范本一、甲方：______ （盖章）乙方：______ （盖章）两方经友好协商，为明确双方施工合同中的特殊条款，特订立本补充协议，共同遵守。
二、施工项目名称：______施工地点：______三、补充内容1.工程内容补充：（1）由于工程实际情况与原合同规定存在差异，需对施工内容作出变更和调整，即原合同规定（填写原合同中的相关内容，如图纸编号、工程名称等），将原规定调整为（填写具体调整内容）。
（2）为保证工程进度和工程质量，甲乙双方同意在施工过程中根据工程需要进行相应的调整和补充，具体补充内容及费用由双方协商决定。
2. 工程时间补充：（1）原合同规定完成工程的时间为______年月日，在工期管理中可能存在不确定因素，为确保工期准确性，双方同意补充约定完成工程的最终时间为______年月日，双方应按时保质保量完成工程。
工程施工补充协议范本(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，在主合同的基础上，就以下事项达成补充协议，共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称：____工程项目2. 工程地点：____3. 工程建筑面积：____平方米4. 工程结构形式：____5. 工程承包范围：____二、合同变更1. 工程进度：根据实际情况，甲乙双方同意将主合同约定的工程竣工日期调整为____年____月____日。
2. 工程内容：经甲乙双方协商，同意在原合同基础上增加以下工程内容：____。
3. 工程量调整：根据实际情况，甲乙双方同意对以下工程量进行调整：____。
4. 工程款支付方式：经甲乙双方协商，工程款支付方式如下：（1）工程预付款：____；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由甲乙双方另行协商确定；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲乙双方根据实际完成工程量和合同约定进行结算。
5. 工程质量标准：工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》和设计文件要求。
三、其他事项1. 甲乙双方应严格按照主合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。
2. 甲方应按时向乙方支付工程款，乙方应按时完成工程进度。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并相应调整工程竣工日期。
4. 本补充协议与主合同具有同等法律效力，如有不一致之处，以本补充协议为准。
5. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
四、生效与解除1. 本补充协议自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。
2. 如甲乙双方协商一致，本补充协议可随时解除。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________法定代表人（签字）：__________________签订日期：____年____月____日第2篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方就某工程项目达成一致意见，经友好协商，特订立本工程施工补充协议，以共同遵守执行。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
施工合同补充协议范本6篇
施工合同补充协议范本6篇施工合同补充协议范本 (1) 发包人：________承包人：________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况1、工程名称：________2.工程地址：________3.建筑面积：________4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5.设计单位：________6.监理单位：________二.工程内容及承包范围1.外墙面砖改为外墙漆2.客厅推拉门取消3.本工程为满七层，结构找坡4.楼梯踏步为水泥砂浆面清光5.外墙40×40深灰色栅格取消6.厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。
7.其余均按原图施工三.合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）1.开、竣工日期1.1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四.付款方式本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五.合同生效与终止、争议处理1.除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
2.本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
施工项目补充协议书范本(3篇)
第1篇协议编号： ______________甲方（建设单位）： ______________乙方（施工单位）： ______________签订日期： ______________一、协议依据根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，以及《____________施工合同》（以下简称“主合同”）的约定，为明确双方在施工过程中产生的补充事项，经双方友好协商，达成如下补充协议：二、补充事项1. 工程变更（1）因设计变更、工程量清单漏项或其他原因，导致原合同工程量发生变化，甲方应于______日前向乙方书面提出变更通知，乙方应于______日内予以确认。
变更后的工程量及费用按以下方式处理：- 若变更后的工程量增加，超出原合同工程量的______%，则超出部分按市场价结算；- 若变更后的工程量减少，乙方应无条件执行，但不退还已发生的合理费用。
（2）因不可抗力等原因导致工程停工、延期或损失，双方应按照国家有关法律法规和合同约定，合理分担损失。
2. 材料设备供应（1）甲方提供的材料设备，应保证质量合格，并符合设计要求。
乙方在收到材料设备后，应进行验收，并在______日内将验收结果通知甲方。
（2）乙方提供的材料设备，应符合国家相关标准和规范，并经甲方验收合格后方可使用。
（3）因材料设备质量问题导致的工程损失，由责任方承担。
3. 施工进度（1）乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
如因特殊原因导致工期延误，乙方应提前______日向甲方书面提出延期申请，并说明原因。
（2）甲方应按合同约定提供施工所需的场地、设施和条件。
如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任。
4. 施工安全（1）乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
（2）甲方应提供施工所需的安全生产条件，并对施工现场进行监督检查。
（3）发生安全事故，双方应立即采取措施，防止事故扩大，并按照国家有关法律法规和合同约定处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工补充协议范本Model construction supplementary agreement(协议范本)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________编号：YW-HT-038566施工补充协议范本建筑工程施工补充协议书发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。
本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。
一、工程概况：1．1工程名称：。
1．2工程概况：本工程建筑总面积约平方米，其中商住建筑面积平方米，其它平方米，均为层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。
二、承包方式2．1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式（本补充协议允许调整的项目除外），工程建筑面积按约平方米计算，以本协议签订前甲方提供的图纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币）（?nbsp; 万元），工程结算总造价按本协议5.1条确定。
2．3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。
消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价的3％收取总包配合费（本补充协议另有约定的除外），该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。
三、工程造价及结算方式：3．1、工程结算依据：根据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等，按《广东省建筑工程计价办法2006》、《广东省建筑工程综合定额2006》、《广东省装饰、装修工程计价办法2006》、《广东省装饰、装修工程综合定额2006》、《广东省安装工程计价办法2006》、《广东省安装工程综合定额2006》、《广东省安装工程综合定额附录表2006》规定的计算规则计算。
3．2预结算办法：按相应工程类别套用：土建工程执行《广东省建筑工程计价办法2006》、《广东省建筑工程综合定额2006》《广东省装饰、装修工程计价办法2006》、《广东省装饰、装修工程综合定额2006》，安装工程执行《广东省安装工程计价办法2006》、《广东省安装工程综合定额2006》、《广东省安装工程综合定额附录表2006》及大亚湾或惠阳区造价站颁发的有关计价规定进行计价，材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。
3．3预结算取费标准：（1）按惠州市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综合取费标准表》执行，利润按定额规定35％计取。
（2）按总工程价上浮3％计取。
（3）措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取，其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。
（4）其它项目费中的总承包服务费按3%计取（以甲方和分包方的结算金额为计算基数，剔除设备购置费），其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取，园林绿化工程不计取总承包服务费。
（5）规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。
工程排污费不计取，但水电费按实际缴费的单价调整。
噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生，凭政府或主管部门开具的发票，列入计价程序。
（6）税金按当地政府文件规定套用县城（镇）标准3．35％计取。
（7）水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。
税金按3．35％计取，其它一律不计取。
（8）施工过程中如遇计价办法和标准浮动，本工程计价办法和标准仍按本协议执行，不作调整。
3．4人工工资暂按惠州市规建函[2007]351号文件执行，工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的调整文件，则按分段计算。
3．5、施工图预算由乙方编制，经甲方审定后双方签字盖章生效，作为本协议的附件具有同等法律效力，是工程结算的依据之一。
4、本工程结算允许按调整造价的项目如下：4．1、主材价差调整施工期内本工程主材价差按《惠阳或大亚湾工程造价信息》发布的信息进行调整。
价差每季调整一次。
调整材料数量按实际使用数量计。
4、2、人工费调整施工期间内政策性人工工资调整依据文件规定按实调整。
4、3修改工程施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程，包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量，经监理、甲方批准确认的施工组织设计、施工方案。
修改工程当月由乙方报送修改预算给甲方指定人员签字后生效，修改预算按原预算计价方法计算。
5、工程结算总造价：5．1、工程结算总造价=甲乙双方商定的工程施工图预算总价±按协议约定的可调整项目并经甲乙双方商定的调整价。
5．2、调整价的计算：按本协议约定的可调整项目，乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书，监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认，逾期则视为甲方完全同意乙方提出的意见，乙方的调整预算直接进入结算。
四、工程款支付方式1、主体完成后，甲方在15天内支付至85％的工程进度款给乙方。
2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量，在本月28日前报给甲方，甲方在7天内审核完毕，甲方在次月10日前支付已完成工程量的85％给乙方。
3、工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。
十五天内付至工程结算总造价的97％的工程款，余款3％作为工程保修预留金，预留金预留期为二年，二年到期后15天内，如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格，则甲方无息返还预留金给乙方，但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。
4、因乙方前期投入资金较大，如甲方以该土地做抵押进行贷款必须经得乙方同意，如甲方对房产进行了预销售，甲方必须将预售款所得的50％支付给乙方作为工程款。
5、若销售形势缓慢，甲方不能按时支付乙方工程款，由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息，乙方不得停工、窝工或延误工期，否则视为违约。
五、施工工期本工程以监理工程师开具的具有法定开工时间的开工令为开工的前提条件：施工工期以甲方将基坑开挖平整交付并确保“三通”之日开始计算，基础至主体结构封顶（不包括砖砌体工程、屋面机房层、女儿墙、架构）日历工期为12个月，装饰装修和安装工程及其它附属工程日历工期为6个月，总工期为18个月（即540日历天，从乙方施工之日起到工程竣工验收合格之日）。
人力不可抗拒的自然灾害（不包括雨天和高温天气）、连续8小时以上停水停电、重大设计变更影响工期的可以顺延。
如因甲方原因造成停工，工期按实顺延，停工超过7天以上，甲方必须赔偿每人每天50元的生活费给乙方。
如乙方因无法垫资等原因停工属违约，应按本协议约定承担相应违约责任。
乙方申请延长工期时必须及时报告给监理和甲方，甲方和监理在接到报告后经审查符合上述约定的顺延工期条件的，须自接到报告之日起7日内签署顺延签证。
六、施工管理1、乙方应当提供施工现场管理人员和技术人员资料给甲方并且应将这些人员派驻施工现场，未征得甲方同意不得调走。
2、乙方施工现场应当为甲方和监理单位提供合理办公场所。
3、乙方施工应当服从甲方代表和监理单位的监督和指挥，与其它施工单位协调施工。
4、乙方应当严格按照施工合同和本协议约定的工期计划控制好各阶段形象进度的工期。
除土方开挖基坑防护以及基础工程、检测工程外，其它阶段工程不能按约定工期保证工程进度，拖延5天还不能改正的，则视为乙方违约，按本协议违约责任条款处理，总工期每提前一天，甲方奖励乙方伍仟元，乙方每推迟工期一天则罚款伍仟元，工期以实际竣工验收日期为准。
5、施工队在每一工序施工前均应向甲方及监理公司报知施工程序。
所有材料在进场使用前应先报甲方或监理公司，先验后用，若有施工材料要替代使用的应经甲方或监理公司同意后执行，并签字认可。
七、检验与检测费用工程的桩基础检测、空气检测、门窗三性检测、安装原材料检测等费用按有关规定支付，其余所有工程检测费用均由乙方负责。
八、违约责任1、发包人违约按主合同相应通用条款及专用条款约定执行。
2、承包人违约除按主合同相应通用条款及专用条款约定执行外，还应承担的违约责任具体如下：（1）乙方在带资过程中资金不足，未按双方协商的垫资付款方式施工而停工，或由于乙方原因导致的停工造成工程停工15天（含15天）以上，甲方有权解除合同，在甲方发出解除合同的通知之日起7日内，甲方必须无条件退场，并赔偿甲方因此而造成的全部损失，该损失包括但不限于甲方因履行原合同及本补充协议可取得的逾期利益、因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师费等。
如乙方未在约定期限内退场，则每迟延一日应支付甲方违约金人民币5万元。
（2）甲方根据本条约定解除合同的，如乙方如约退场，则甲方对乙方所作工程量按70%进行结算，工程款在本合同工程竣工验收合格后15日内支付给乙方，如乙方未如约退场，则工程款甲方按乙方所作工程量的50%结算给乙方。
（3）承担由于乙方原因所造成的该楼不能如期竣工，并导致购买该楼的业主不能如期收楼入住而向甲方提出索赔的全部赔偿金及因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师代理费等。
（4）承担向甲方赔偿由于乙方原因所造成该楼不能或未及时竣工导致该楼盘不能如期发售等而造成的全部经济损失，包括预期收益。
（5）、乙方在施工中如未按施工组织设计（方案）、施工规范、施工安全操作规程和验收标准及甲方的要求进行施工，导致发生工程质量问题和安全事故，由乙方负完全责任，并赔偿甲方由此产生的全部损失。
九、其它应予约定的事项：1、甲方如另行发包门窗工程，则门、窗制作安装后，框边灌浆、抹灰等工作由本合同乙方完成，而且严格按要求和规范处理。
如出现渗水等质量问题，由本补充协议乙方无偿返修，直至返修到合格为止，并承担由此产生的一切费用。
2、消防安装工程如甲方另行发包，因乙方土建装修有沙浆粘结或弄脏已安装好的管件及设备时乙方应负责清理干净。
3、弱电、电梯安装工程的管件预埋由乙方负责。
4、设备安装和配套的其它工程如由甲方或甲方指定的分包方负责完成的，但又涉及到有土建的工作量的，土建工作量由乙方负责完成。