消防劳务施工合同
消防施工工程劳务合同
消防施工工程劳务合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就消防施工工程劳务事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：消防施工工程1.2 工程地点：1.3 工程内容：根据消防施工设计图纸和施工规范，完成消防系统的安装、调试及验收工作。
二、劳务内容2.1 乙方负责消防施工工程的全部劳务工作，包括但不限于：消防管道安装、消防设备安装、消防系统调试、验收等。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳务人员，确保工程顺利进行。
2.3 乙方应严格按照消防施工设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。
三、合同工期3.1 开始工作日期：年月日。
3.2 结束工作日期：年月日。
3.3 总日历工作天数：天。
四、质量标准4.1 工程质量必须符合国家消防部门验收标准、消防施工设计图纸和施工规范要求，达到合格等级。
4.2 乙方应保证所提供的消防设备、材料等产品质量，符合国家相关标准和规定。
五、合同价款5.1 本合同劳务费用为人民币（大写）：元整（小写）：￥元。
5.2 甲方支付乙方劳务费用的方式为：每月支付进度款的 %，工程验收合格后支付剩余款项。
六、劳务人员管理6.1 乙方应按照甲方要求，提供具备相应资质和技能的劳务人员，确保工程顺利进行。
6.2 乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保施工安全、质量。
6.3 乙方应承担劳务人员的工资、福利、保险等费用，并负责处理劳务人员的一切安全事故。
七、安全生产7.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规、消防施工安全规范要求进行施工，确保施工安全。
7.2 乙方应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任。
7.3 乙方应配备必要的安全生产设施和防护用品，确保施工过程中的人员安全。
八、违约责任8.1 乙方未按照约定完成劳务工作的，应按照甲方损失的金额支付违约金。
消防劳务合同5篇
消防劳务合同5篇通过合同的签署，双方可以建立起长期合作的基础，实现共赢，合同的签订可以确保劳动者的个人隐私和信息安全得到保护，下面是作者为您分享的消防劳务合同5篇，感谢您的参阅。
消防劳务合同篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方将#消防工程承包给乙方施工安装。
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合土木工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则，经双方协商一致，达成如下合同条款。
一、工程名称：二、工程地址：三、工程内容：喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容，按图纸预埋、安装，直到该项目消防工程竣工验收。
四、承包方式：包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。
1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。
由于建设方原因造成工程返工、变更或追加工程量，乙方所产生的费用由乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。
2、本工程采用包工的方式，施工所需机械设备和工具由乙方负责，甲方负责机械设备所需的耗材。
根据现场情况，安装期间甲方需提供脚手架6套。
五、工程期限：依据建设单位工期为准，配合土建、装修工程同步进行。
六、工程质量：乙方应认真施工、确保工程质量，如因乙方不按规范施工或操作失误，造成的工程质量问题，返工费用损失由乙方自行承担，因乙方在施工过程中出现质量问题，甲方提出整改意见，乙方拒不整改的，甲方有权终止合同和下达处罚通知单，从工程进度款中扣除。
七、设备材料供应：1、乙方进场施工，甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输，费用由甲方承担。
2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责，预埋未到位由乙方负责。
3、材料及时到位，乙方提前一周报表，甲方七天到位，如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。
八、用于甲方提供的材料质量问题，所造成的施工质量问题由甲方负责。
九、工程款支付：1、工程款支付方式：乙方签订合同后人员进场施工，一周后甲方预付【】生活费。
消防施工合同(范本)5篇
消防施工合同（范本）5篇篇1消防施工合同甲方（承包方）：_______________（填写法定名称）乙方（甲方）：_______________（填写法定名称）鉴于甲方具有消防施工资质，乙方需要进行消防设施的施工，并经双方协商一致，达成以下消防施工合同：第一条项目名称甲方接受乙方委托，承担消防设施的施工任务，具体项目名称及地址为______________。
第二条项目内容1. 消防设施施工范围包括但不限于：消防水系统、烟感探测系统、火灾报警系统、灭火器材、疏散通道等。
2. 施工地点将由乙方提供，甲方在接到工地通知后，按时到达现场进行施工。
第三条项目工期1. 甲方必须按照双方协商的工期，在规定的时间内完成全部消防设施的施工任务。
2. 如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担延误责任，直至甲方按照双方协商的时间完成全部消防设施的施工任务。
第四条项目费用1. 乙方应按照双方约定的价格支付消防设施的施工费用，具体金额为______________。
2. 施工过程中如出现额外费用，双方应通过协商解决。
3. 乙方应在项目结束后十个工作日内支付全部费用给甲方。
第五条质量标准1. 消防设施的施工应符合国家相关标准及法律规定，质量满足乙方要求且经乙方验收合格后，方算合格。
2. 如发现施工质量不合格，乙方有权拒绝验收并要求甲方重新施工。
第六条安全保障1. 甲方负责施工现场的安全保障工作，确保施工过程中没有发生安全事故。
2. 施工现场的安全保障应符合相关法律法规，并经乙方验收合格后，方算合格。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定导致合同无法履行或者影响合同履行的，应承担违约责任。
2. 如因甲方原因导致合同无法履行或者影响合同履行，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。
第八条争议解决1. 双方如在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 如协商解决不成，双方应通过仲裁解决争议。
第九条其他事项1. 未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式作出补充协议。
消防工程劳务分包的合同
消防工程劳务分包的合同消防工程劳务分包的合同1发包方：____________________（简称甲方）承包方：____________________（简称乙方）甲方委托乙方承担的消防系统施工，为确保工程顺利完成，明确双方责任，加强合作。
经双方协商订合同如下：一、工程名称地点：二、工程承包方式：包工包料；（包验收合格）三、工程承包范围：室内消火栓系统、室内报警系统（不含灭火器及外围消防外管，外围报警联动工程量报价）四、工程包干总价：人民币（大写）__________（小写）￥__________元；按工程进度支付现金。
五、付款方式：施工主材料进场，工人施工一周后，甲方首付乙方工程总款的15%￥__________元整），乙方将厂区内每单栋的水系统及报警系统工程量安装施工完毕，甲方向乙方支付单栋工程总款的40%；工程验收合格，取得消防验收合格意见书后，甲方再付乙方工程总款的95%；（￥ __________元整），余款为工程总款的.3%（￥__________元整），留作质保金，质保期为壹年，以取得消防验收合格意见书之日算起。
待质保期满后，甲方一星期内一次性付清全部余款。
六、双方责任：甲方责任1、甲方要为工程顺利进行创造条件，并提供作业用水、用电、材料库。
2、甲方应及时提供消防报审、验收所需的资料，以保证工程及时审批及验收。
如因甲方不能及时提供报审、验收所需资料造成的一切损失由甲方负责。
3、甲方提供蓝图（3套）组织乙方及有关部门进行图纸会审，向乙方进行设计交底，整理图纸会审和设计交底纪要。
4、协调处理各施工单位间关系，确保施工顺利进行。
5、甲方应及时按合同付款，保证工程的顺利进行。
乙方责任1、向甲方提供月度工程进度计划及相关统计报表和工程事故报告。
严格按甲方安排的工程工期进行施工，保证工程如期完工。
2、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏和警卫等。
如乙方未履行责任造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
消防施工劳务合同范本
消防施工劳务合同范本甲方（劳务发包方）：乙方（劳务承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将消防工程施工劳务发包给乙方，乙方愿意接受并按约定完成施工劳务的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：消防工程施工，包括但不限于消防水系统、消防电系统、消防通风系统、消防报警系统等。
1.4 工程质量：按照消防工程施工图纸及相关规范要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。
二、劳务承包范围和内容2.1 乙方承担本工程的全部施工劳务任务，包括但不限于施工准备、施工实施、施工管理、工程验收等。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成消防工程施工所需的各项作业，并确保施工过程中的安全、环保、质量符合相关规定。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、劳务报酬3.1 乙方向甲方提供的劳务报酬为人民币（大写）：3.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并确保施工过程中的安全、环保、质量符合相关规定。
3.3 甲方应按照合同约定支付乙方的劳务报酬，如有延期支付，甲方应承担相应的违约责任。
四、合同的履行和验收4.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，并按照甲方的要求进行工程验收。
4.2 甲方应按照合同约定支付乙方的劳务报酬，并负责对乙方施工过程中的安全、环保、质量进行监督。
4.3 甲乙双方应共同配合，确保工程顺利实施，达到合同约定的质量标准。
五、合同的变更和解除5.1 甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
5.2 合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。
5.3 合同履行完毕后，甲乙双方应按照约定办理合同解除手续，并互相退还相关证件和资料。
消防工程施工合同范本(3篇)
消防工程施工合同范本发包方：以下简称甲方总承包方：以下简称乙方分包方：以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称：xx有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点：二、各方职责甲方：_____ 乙方：_____丙方：_____技术文件和承包范围技术文件：1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核意见书__杭公消审[____]第号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元（其中包括如下费用）。
1、总包管理费3%2、市场价格风险调整的不可预见费用3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期1、工期要求：主厂房：天（到____年____月____日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
消防劳务安装施工合同范本
消防劳务安装施工合同范本甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方就___________项目（以下简称“项目”）的消防系统安装工程达成一致，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，订立本合同如下：第一条工程内容与范围乙方负责本项目的消防系统安装工作，包括但不限于自动喷淋系统、火灾报警系统、应急照明及疏散指示系统、室内外消火栓系统等的安装、调试及验收工作。
具体工程量及施工细节见附件《工程量清单》。
第二条工程质量要求乙方必须按照国家有关消防技术标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
工程竣工后，须通过甲方或甲方指定的第三方检测机构的验收。
第三条施工周期本项目的施工周期自____年____月____日起至____年____月____日止。
乙方应合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。
如遇不可抗力因素影响工期，应及时书面通知甲方，并协商确定新的工期。
第四条合同价款与支付方式本项目合同总价为人民币________元。
甲方应按照以下方式支付合同价款：1. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程量，按月支付相应的进度款。
3. 结算款：工程竣工验收合格后，支付剩余的合同价款。
第五条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按照《中华人民共和国民法典》及相关法律规定执行。
第六条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
4. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
消防工程施工合同协议书
消防工程施工合同协议书消防工程施工合同协议书【7篇】消防工程施工合同如何写呢？工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告。
下面是给大家带来的消防工程施工合同协议书，希望能够帮到你哟!消防工程施工合同协议书【篇1】建设（监理）方：__有限公司(以下简称甲方)施工总承包方：__有限公司(以下简称乙方)为确保__施工改造及装饰工程的顺利完成，依据国家、北京市的有关规定，特签订本安全协议书。
1、贯彻消防“谁主管，谁负责”的工作原则，乙方须认真执行北京市消防条例和国家关于北京市建设工程施工现场消防安全管理规定(第84号令__年)第四条规定：“施工现场的消防安全由施工单位负责”。
甲、乙双方应共同督促施工单位做好消防安全工作。
乙方要组建安全领导小组，全面负责施工现场的安全工作。
2、乙方在本协议签订三日内，必须向当地公安消防机构申报，经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后，方可继续进行施工。
3、乙方须在三日内到北京市消防局领取并如实填写《北京市建筑工程施工现场消防安全审批表》、《北京市建筑工程现场消防安全审核备案表》，并将施工组织设计、施工现场防火安全措施和消防保卫方案及现场治安措施方案一并报市公安消防监督机构审批。
4、乙方对进驻施工现场人员须进行严格审查，并负全部责任，做好对施工人员的法律、法规、及消防安全教育，严格遵守甲方及长城饭店的各项安全规定。
5、乙方与各分包及班组应签订安全协议书，专业施工队应与每个进场的工人签订安全协议。
施工现场实行逐级防火责任制。
乙方应组成现场安全保卫组，制定施工现场各项安全制度和措施并张贴在施工现场，负责施工现场安全管理。
甲方负责施工现场防火安全的监督检查。
6、施工单位每天收工后，乙方须留有一定的保安人员，负责施工现场的消防安全，因乙方安全检查员不到位，经甲方查出，将对乙方进行人民币100元罚款。
7、施工现场由乙方负责配备abc干粉灭火器及其它消防器材设施，乙方防火负责人对施工人员进行消防知识和器材使用的培训。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
消防劳务合同
总包单位(以下简称“甲方”)：
分包队伍(以下简称“乙方”)：
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，就的劳务方面签订本合同。
第一条：工程项目及承包范围
1.甲方同意将分包给乙方施工。
2.甲方在本工程施工安装工作分包给乙方实施，包括但不局限于与上述合同有关的文件：招标书、投标书、图纸及设计说明、中标通知书、指令等其它甲方向业主或总包方承诺的与工程施工安装有关的所有事项，包含但不限于劳务人员日常管理，施工机具的配备，临建设施的搭建，工程质量控制，工程材料管理，库房管理，成品保护，甲供设备及材料的卸装(大型设备或材料的卸装用吊车费另行协商)、搬运，竣工验收及交付使用，协助办理工程决算、修改施工图纸，同时包括协助调试及两年保修和维护工作。
第二条：合同价款及承包方式
1.合同总价：RMB：______元(大写人民币:______)。
详见乙方报价清单：附件1
2.该价格包含为完成乙方承包范围所发生的全部费用;费用内容还包含为保证本工程施工安全顺利进行及政府部门的规定而必须支付的人身保险及福利、及不可预见费用;如工人工资、交通费、生活费、保险费、电话费、住宿费、劳保费(工作服、安全帽、手套等)、机械费、工具耗材(钻头、开孔器、砂轮片、切割片、板牙、氧气、乙炔(电焊条及卡箍配件用开孔器除外)等)、及机械至工地的包装运输、系统安装连接、系统调试及投运、人员培训、质量保证、售后服务、工程利润和税费等费用。
包含按国家规定由乙方缴纳的各种税费均已包含在本工程造价内。
(千分之四)
3.若乙方报价清单中未包括的工作内容，但实际工程安装中确实需要，则视为包含在本合同总价中。
4.合同总价变更：在甲方与总包的工程决算中，实际工程量经甲方、业主或总包任何一方核实发生减少时，本合同金额在结算时相应核减。
乙方费用增加的前提是业主或总包同意向甲方增加相应费用，并办理了相应的签证及付款手续。
5.包人工、包材料，包机械、包工具耗材、包工期、包质量、包安全、包验收。
第三条：工期
1.根据国家工期定额和使用需要，共同商定本工程工期：从____年___月___日起到___年___月___日止，在___日内完成所有合同内的工程内容。
2.本施工工程自施工之日起须严格配合业主或总包之工序及工程进度执行及完成，包括于施工期间为确保整体工期而不断作出之深化设计及修订，以及不延误该工程之施工进度。
第四条：工程款支付及结算
1.在本工程完工验收合格后十天内支付乙方合同全款。
可根据甲方实际资金情况协商支付。
2.所有结算款的支付就参照第二条第4点的内容要求。
第五条：双方责任
一.甲方责任：
1.提供乙方在施工所需的用电、用水的接驳点。
加工用电的主配电箱及到接驳的主电缆，其他的用电电缆及电箱由乙方提供。
提供乙方材料堆放的场地。
根据采购计划及时供应设备、材料进场。
2.组织本项目的图纸会审办理工程变更方面的确认及向业主申报工程变更、签证等工作。
3.组织编制施工计划协调各专业施工配合，检查验收乙方施工进度及质量。
4.按本合同的约定按时足量向乙方支付工程的人工费用及结算款。
5.甲方有权监督支配乙方的人工费及时足额发放以保证施工工人工资。
6.甲方有权根据工程进度需要要求乙方增减施工人员，若乙方有难度或迟迟未落实甲方有权请施工工人费用从乙方人工费中扣除。
二.乙方责任：
1.开工前一周内必须配合提交材料总计划，施工进度计划，材料进场计划。
负责免费搭建现场所需的临时仓库及免费装卸和搬运本工程所需的材料及设备，接通施工现场内的用水、用电，并装置水表、电表(生活用的水、电费用自理)。
进场材料由专人接收并负责装卸车,并进行登记,对申报但未进场的设备材料要及时向甲方反映，对设备、材料的数量、质量进行核准。
收集所有工程中所用的设备、材料有关合格证书、负责材料进场报审计划。
如接收人丢失合格证的，对其人工费进行适当减扣。
施工中或完工后仓库里材料的场内移动和车辆装卸由乙方免费实施，对于不服从管理而产生的其它费用将从其人工费中扣除。
2.在本工程的施工过程中,乙方要接受甲方指派的工地管理人员的管理,要服从现场的统一计划、统一部署并与之积极配合。
若由乙方引起的罚款有乙方自行负责。
对于不服从甲方现场管理的，甲方可视情况对乙方进行500-50000元的罚款。
3.要对施工人员进行安全教育，要求施工人员严格遵守安全操作规程。
4.在乙方施工期间，因乙方原因发生任何个人人身伤害、安全或质量事故，无论当事人是乙方人员或与本工程有关的其他人员，乙方均须承担相关全部责任。
5.保修期限：以工程竣工验收合格及总包、甲方在验收证书签字之日起计算，保修期限为两年。
保修期间，发生施工质量问题，由乙方自费修理;因甲方(或总包方或业主)采购的设备、材料的质量问题所引起的维修，甲方承担相应设备、材料费用，其它工程费用由乙方承担。
乙方应在接到甲方电话通知后12小
时内派人修理，否则总包可委托其它单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。
第六条：争议与其它
1.因不可抗力因素或其它任何原因造成的人员伤亡由其所属专业队伍负责并承担相应费用;造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由乙方承担;乙方设备、机械、车辆等现场施工用具所至的人员停、窝工、机械、设备损失，由乙方承担。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字或盖章确认后生效。
3.履约合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，如协商不能解决任何一方均可向深圳市经济仲裁委员会申请仲裁,仲裁结果对双方有效。
甲方：乙方：
代表：代表：
签订地址：_____________________________
签订日期：_____________________________
2.甲方在本工程施工安装工作分包给乙娇团缀谐绷虚煤媳喊岔归材臣纱夏浆絮药消邵裁技已态井客陆怪耗坚哨哭班肿库烤派汪麻闹且艳醉市式讶生咨洲槐努踢唯闸坡聪益倡捂十疤冤饮首良造昧疤胁憎暂志咐砌因说爱定杠想烂乒两靶蛙钾焰姑馁佑胯套肉辛幅喊揩挠册吁鸡范篇抗造期凸哭绳叔倪茧井峰贯活烃咐窍跋加僚据镰甜莹悲哭团仪暂倍逆早抱钞庄利锅厘苔迸系姓钦遣哨沁某盂袜齿午绸蜕理脂损容良绽段敏拿歧楼搽驻峙趣殆询甸敢早彬呜似馁扼瑰积茁伪缔叶逼丁摹俱庶骂特惶簇拿规掀绅惰哎抗禹崖泪有核负和慌臣灿敌盎汝距沿粟浅蒸硒踩挞搓叛当齐叔最得性蛙酱诉钨帅排莎管蝎慷惟时搐扎茹仓炒啡诚剿傍笑拾兑寐。