桩基工程施工合同协议书范本完整版.
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基施工 简明 合同5篇
桩基施工简明合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲方需要桩基施工服务，乙方具备相关施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币[具体金额]（含税）。
2. 支付方式：本合同签署后，甲方按照以下节点向乙方支付款项：（1）合同签订后7个工作日内支付合同总金额的XX%作为预付款；（2）桩基施工完成XX%后，支付合同总金额的XX%；（3）桩基施工验收合格后，支付合同总金额的剩余部分。
3. 发票与结算：乙方应按照国家税法规定提供正规发票，甲方在收到发票后进行结算。
三、工期与进度1. 工期：本合同签署后XX日内完成桩基施工。
2. 进度计划：乙方应根据甲方要求，制定详细的施工进度计划，并确保按计划进行。
3. 延期处理：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天支付合同总金额XX%的违约金。
四、质量与验收1. 施工质量：乙方应确保施工质量符合国家相关标准及规范。
2. 验收标准：按照国家和地方相关法规、规范进行验收。
3. 验收程序：施工完成后，乙方应提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。
如验收不合格，乙方应按照甲方要求整改直至验收合格。
五、安全责任1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行检查和监督。
六、违约责任1. 如因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
2. 违约金的计算与支付：按照合同相关条款执行。
七、保密条款1. 双方应对本合同内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
桩基工程施工合同5篇
桩基工程施工合同5篇第1篇示例：桩基工程施工合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行桩基工程施工，双方经平等协商，达成以下合同条款，共同遵守履行：第一条工程内容1.1 乙方承包甲方委托的桩基工程施工项目，具体包括但不限于桩基础设计、施工方案、施工材料采购、现场施工作业等。
1.2 乙方应按照国家相关标准和规定开展桩基工程施工，确保工程质量和安全。
第二条工程期限2.1 本合同工程期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因不可抗力等外部因素影响工程进度，应当及时通知甲方并经协商确定工程期限调整方案。
第三条工程质量3.1 乙方应按照相关设计要求、规范和合同约定完成工程，并保证工程质量合乎国家标准及甲方要求。
3.2 工程施工过程中，如发现质量问题，乙方应当立即采取有效措施予以整改，确保工程质量。
第四条施工安全4.1 乙方应严格遵守国家施工安全法律法规，建立健全施工安全管理制度，确保施工现场安全。
4.2 施工期间如发生安全事故，乙方应当及时通知甲方，并积极配合相关部门处理，承担相应的责任。
第五条施工款支付5.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付施工款项。
5.2 乙方应对施工款项使用进行合理规划和管理，并及时向甲方提供项目进度、材料采购及施工费用等相关报告。
第六条变更与索赔6.1 如因设计变更、政策调整或不可抗力等原因需要对合同进行变更的，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
6.2 如因合同履行过程中，乙方认为有权向甲方提出索赔申请的，应当及时向甲方提出，并提供相关证明材料。
第七条违约责任7.1 若乙方未按合同约定时间完成工程，或者工程质量不符合要求的，应当承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
7.2 如甲方未按合同约定支付施工款项的，应当承担相应的违约责任，并支付滞纳金及由此造成的其他损失。
第八条合同解除8.1 若因不可抗力等原因致使合同无法履行的，双方可协商解除合同。
桩基工程施工合同范本5篇
桩基工程施工合同范本5篇施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是我整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!桩基工程施工合同范本(1)发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民拷和国建筑法》及国家对基本建设管理的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，现就明确相互权利、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包方式：)第三条承包范围：第四条合面价款1、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价元，米，该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。
2、工程量：本工程为桩，共根，桩总长米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的情况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用：元+空桩费用元。
4、工程造价：本工程合同总造价：元,大写：人民币元整。
5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行承担。
第五条合同工期1、本工程总工期为年日起至月日结束。
2、设备迸场后，由于甲原因(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。
第六条工程款支付方式1、桩基工程完成总工程量的50%，支付至该部分工程量对应合同价款的70%;2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的80%;3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;4、质保金为结算总价款的 5 %，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还a5、每次支付工程款时，、乙方需提供全额正规工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。
桩基础施工合同5篇
桩基础施工合同5篇篇1桩基础施工合同一、双方协议甲方：____________（委托方名称）乙方：____________（承包方名称）经过友好协商，甲乙双方就桩基础施工项目签订如下合同：二、项目概述甲方委托乙方进行桩基础施工项目，项目地点位于____________，项目包括设计、勘察、施工等工作。
三、合同条款1. 价格：本项目的总价为____________，其中设计费用为____________，勘察费用为____________，施工费用为____________。
2. 付款方式：双方约定，合同签订后，甲方需在施工开始前支付设计费用的50%，在勘察开始前支付勘察费用的50%，剩余的施工费用将按照合同约定的进度进行分期支付。
3. 工期：约定本项目的工期为____________，如因不可抗力等原因导致工期延迟，双方将协商解决。
4. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行设计、勘察和施工，保证施工质量符合相关要求，如出现质量问题，乙方需承担相应责任。
5. 监理：甲方有权对本项目的设计、勘察和施工进行监督，乙方应配合监理工作。
6. 合同变更：如有需要修改合同内容，需双方协商一致，并签订书面变更协议。
7. 违约责任：如一方违约导致合同无法履行，需承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
8. 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
以上内容为甲乙双方达成的桩基础施工合同，双方应遵守合同约定，共同完成项目，保证双方利益。
如有争议，双方应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门寻求帮助解决。
愿本合同能够成为双方友好合作的开始。
甲方（盖章）乙方（盖章）日期：____________签订地点：____________篇2桩基础施工合同一、总则本合同由乙方承包甲方指定的桩基础工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法规，遵循公平、公正、信用原则，经甲乙双方友好协商达成，并签署的一份合同文件。
桩基工程施工承包协议书8篇
桩基工程施工承包协议书8篇第1篇示例：桩基工程施工承包协议书甲方：（施工单位名称）鉴于甲方具有从事桩基工程施工的能力和经验，乙方希望委托甲方承担其所规定的工程项目，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称乙方委托甲方进行的桩基工程项目名称为_________________（以下简称“项目”）。
1. 乙方委托甲方进行项目的具体范围包括但不限于桩基工程设计、施工、监督、验收等工作。
2. 乙方需按照相关规定提供项目要求的相关资料和设备，并配合甲方顺利进行施工。
第三条工期安排1. 甲方在接到乙方通知后，应立即组织相关人员和设备进场开工。
2. 甲方需按照合同约定的工期完成项目的施工任务，若遇到不可抗力因素导致工期延长，甲方需及时通知乙方并报备相关情况。
第四条质量保证1. 甲方需保证项目施工符合相关法律法规和施工标准，达到乙方的要求。
2. 若因甲方施工质量问题导致项目出现质量问题，甲方需承担相应的责任并进行修正。
第五条价款支付1. 乙方应按照合同约定的付款方式和时间及时支付工程款项。
2. 乙方应在项目验收合格后的____天内完成项目尾款支付。
第六条违约责任2. 若因乙方原因导致项目延期或变更等问题，乙方需对此承担相应的违约责任。
第七条审核和解决争议双方在履行本协议过程中如遇到争议，应友好协商解决；若协商无果，可向有关部门申请协调。
第八条生效和终止本协议自双方盖章生效，至项目验收合格并付款结束后终止。
甲方：（盖章）签署日期：年月日第2篇示例：桩基工程施工承包协议书甲方：_____________(以下简称“甲方”)乙方：_____________(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担桩基工程施工的有关事宜达成如下协议：一、工程名称：桩基工程施工。
二、项目地址：_____________(具体地址)。
三、工程内容及范围：根据双方商定，乙方将承担甲方委托的桩基工程施工任务，具体包括：桩基施工设计、桩基施工材料采购、桩基施工施工方案制定及实施等。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基工程施工合同
甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：______ 年_______ 月______ 日
工程发包方：（甲方）工程承包方：（乙方）
为保证工程顺利施工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
相关法律、法规经协商达成以下协议条款：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
1、工程施工日期__________ 年____________ 月__________ 日机械进场。
2、打试桩结束时间___________ 月_________ 日。
3、正式施工全部工期为天有效工作日，正式施工为________________ 年__________ 月
__________ 日，正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。
4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。
（发包签证为准）。
5、试粧检测时间不包括在有效工作日内。
四、质量标准
1、工程质量标准：
2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。
不得出现三、四类桩。
五、合同价款
合同总价：施工费用约___________ 元（____________ 元），管桩材料费用约_____________ 元。