建设工程测量放线合同模版
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）备案编号：建设工程施工合同工程名称：发包人：承包人：年月日住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
综合楼项目规划放线和竣工验收测量合同-模版
合同编号：合同模版甲方:乙方:Xxxx年xx月注意事项为了维护您的合法权益，确保交易的安全，请在使用本合同范本前仔细阅读下列注意事项：1、本合同为根据相关法律规定制定的通用性示范文本；2、如有必要，请根据具体的交易背景、交易目的等适当修改、调整本合同范本的相关条款；合同编号：一医院-ZX-00xx市第一人民医院皮肤病门诊部综合楼项目规划放线和竣工验收测量合同委托人：xx市代建项目管理中心受托人：使用人：xx市第一人民医院签订日期：xx年月日xx市第一人民医院皮肤病门诊部综合楼项目规划放线和竣工验收测量合同委托人：xx市代建项目管理中心受托人：使用人：xx市第一人民医院第一章总则根据等规定执行。
依据及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方协商一致，签订本合同。
第一条、测绘范围由xx市代建项目管理中心(委托人)代建的xx市第一人民医院皮肤病门诊部综合楼项目位于xx市禅城区丝织路12号，该项目规划总建筑面积为8231.15平方米。
受xx市代建项目管理中心(委托人)委托， (受托人)负责该项目的规划放线和竣工验收测量工作。
第二条、测绘内容本次委托的规划放线和竣工验收测量工作主要内容有：1．建筑物放线；2. 建筑物工程监测：±0监测及隐蔽工程（周边渠及化粪池）竣工测量；3．建筑物规划竣工验收测量：控制测量、1:500地形数据采集（含绿化竣工验测）、验测平面位置、验测高程(高度)及规划面积测量；4．管线综合测量。
第三条、执行技术标准注：以上标准具体条款有不一致时，以标准高、要求高的为准。
第四条、测绘工程费1.收费依据：参照财政部、国家测绘局颁布的财建[2009]17号。
2. 本项目合同暂定价为：￥ 48580.85 元（大写：肆万捌仟伍佰捌拾元捌角伍分），本合同为综合单价合同，最终收费以实际完成的工作量计结，详见附表1。
第五条、测绘工程费结算支付日期和方式1．合同方签定合同后三十个工作日内使用人向受托人支付测绘工程费（含税）￥20,000.00元（贰万元整）。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡制定建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设工程合同条款范文(5篇)
建设工程合同条款范文(5篇)发包方：________________承包方：________________为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________二、建筑面积（工程形式）____________三、施工地点：________________四、工期：1、开工：____年__月__日；2、竣工：____年__月__日；3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：________六、工程质量标准：________七、工程价款：共计人民币元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务；③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护；⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：________________承包方：____________________年__月__日____年__月__日甲方：(发包方)______________________________乙方：(承包方)______________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
施工放线记录【范本模板】
E区农副产品E-1、2厅施工放线方案目录1。
编制依据 (3)2.工程概况 (3)3。
施工准备 (4)3。
1场地准备 (4)3.2测量仪器准备 (4)3。
3技术准备 (5)3。
3.1施测组织 (5)3。
3。
2技术要求 (5)3.3.3施测原则 (6)4.主要施工测量方法 (7)4。
1。
1轴线控制方法 (7)4。
1.2高程传递方法 (7)4。
1.3轴线及高程点放样程序 (7)4。
2.1轴线投测 (8)4。
2。
2标高控制 (8)4。
3主体结构测量放线 (8)4。
3.1楼层主控轴线传递控制 ................................................ 错误!未定义书签。
4.3.2楼层标高传递控制 (8)4.4安装工程标高控制 ............................................................. 错误!未定义书签。
4。
5测量注意事项 (9)4。
6细部放样的要求 (9)5。
质量标准 (9)6.沉降观测与变形观测 (10)6。
1建筑物自身的沉降观测 (10)7。
测量复核和资料的整理 (11)8.施工管理措施 (11)8.1保证质量措施 (11)8。
2安全技术措施 (12)9.仪器保养和使用制度 (12)1。
编制依据1。
1工程测量规范及条文说明(GB50026－2007）1.2甲方提供的的工程测量成果报告书1。
3建设项目施工图纸2.工程概况工程名称：北京金奇树农副产品综合展示中心工程地点：大兴区芦城建设单位:北京阳光利臣体育用品制造有限公司建筑总面积约为 4万㎡，占地面积约计9000平米,为五层钢框架商业楼，建筑层高为首层为4。
5米，二～五层为3。
6米,共计18。
6米，局部为22。
8米。
3.施工准备3.1场地准备本工程现场条件基本满足，定位测量施工前先对拆除部分进行场地平整、清除障碍物后并可进行施工定位放线工作.3。
2测量仪器准备根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器，所有测量器具必须经专业法定检测部门检验合格后方可使用。
建设工程放线验线测量记录表(空白)
建设工程放线验线测量记录表(空白)1. 项目基本信息项目名称：______________________建设单位：______________________监理单位：______________________施工单位：______________________检测单位：______________________测量单位：_____________________工程位置：______________________设计单位：______________________项目编号：______________________测量日期：______________________2. 测量数据（填写说明）•测量记录表每张只能针对一个放线验线进行记录，如一个测区域包含多个放线验线，应按放线验线数量分别填写档案表，每张表的编号应该依次添加。
•针对不同的放线验线填写时，表格项目中相对应的编号都要修改为该放线验线编号。
•如对同一放线验线进行不同方位/截面等测量，请单独填写一张表的记录。
测量编号：______________________测量地点：______________________放线验线编号：__________________测量日期：______________________测量人员：______________________序号测量项目测量结果备注1 放线验线高度(米) __________ ______2 放线验线距离(米) __________ ______3 放线验线中心线偏差(米) __________ ______4 工程地形高程(米) __________ ______5 相邻放线验线距离(米) __________ ______6 管沟埋深(米) __________ ______7 终点高差与起点高差之差(米) __________ ______8 其它__________ ______3. 验收记录序号验收项目验收标准验收结果备注1 放线验线高度是否符合要求__________ __________ ______2 放线验线距离是否符合要求__________ __________ ______3 中心线偏差是否符合要求__________ __________ ______4 工程地形高程是否符合要求__________ __________ ______5 相邻放线验线距离是否符合要求__________ __________ ______6 管沟埋深是否符合要求__________ __________ ______7 终点高差与起点高差之差是否符合要求__________ __________ ______8 其它__________ __________ ______4. 备注。
放线测量合同范本
放线测量合同范本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行放线测量事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程规模：________________二、放线测量内容2.1 放线测量范围：________________2.2 放线测量依据：________________2.3 放线测量精度：________________三、甲方责任3.1 提供乙方进行放线测量所需的图纸、资料及实地情况说明；3.2 协助乙方办理放线测量所需的相关手续；3.3 按照约定向乙方支付放线测量费用。
四、乙方责任4.1 按照甲方提供的图纸、资料及实地情况说明进行放线测量；4.2 确保放线测量的精度符合约定要求；4.3 在约定的时间内完成放线测量工作，并向甲方提交放线测量成果报告。
五、费用及支付5.1 放线测量费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元；5.2 甲方应在本合同签订后_______日内支付乙方放线测量费用的_______%；5.3 乙方完成放线测量工作并提交成果报告后，甲方应在_______日内支付剩余的放线测量费用。
六、违约责任6.1 甲方未按照约定支付放线测量费用的，应自逾期之日起按日支付逾期付款金额的_______%的违约金；6.2 乙方未按照约定完成放线测量工作或放线测量成果不符合约定要求的，应向甲方支付违约金，违约金的数额为放线测量费用的_______%。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；7.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
放线承包合同5篇
放线承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将建筑项目的放线工作承包给乙方完成，经友好协商，达成如下协议：一、承包项目乙方承包甲方位于______的建筑项目的放线工作。
具体包括但不限于建筑物的定位放线、基础施工放线、主体施工放线等。
二、承包方式本合同采用包工不包料的方式，即乙方负责完成放线工作，甲方负责提供必要的工作条件和材料。
三、承包期限本合同的承包期限为______年/月，自合同签订之日起计算。
如遇特殊情况，双方可协商延长承包期限。
四、合同价款及支付方式1. 本合同的总价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款为包干价，包括但不限于乙方完成本合同项下所有工作的费用。
2. 甲方在合同签订后______日内支付乙方合同总价的______%作为预付款。
3. 乙方完成放线工作并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如：现金、银行转账等）。
五、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的施工计划和要求，准时完成放线工作。
2. 乙方应确保放线工作的准确性，如因乙方工作失误导致工程位置偏差，乙方应承担相应的责任和损失。
3. 乙方应遵守甲方的现场管理规定，确保施工现场的安全和整洁。
4. 乙方应对其员工进行安全教育，确保放线工作过程中的安全。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保放线工作的质量符合国家和地方的相关标准和规范。
2. 乙方完成放线工作后，应提交相应的技术资料和质量证明文件。
3. 甲方有权对乙方的放线工作进行验收，如验收不合格，甲方有权要求乙方整改并承担相应的费用。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按时完成放线工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程测量放线合同
项目名称: 高明区人民检察院远程视频庭审、提讯、接访多功能业务室升级改造工程联合测绘服务
项目地点: 高明区荷城街道
测量证书等级:
发包人: 佛山市高明区城市重建和项目代建中心
承包人:
签订日期: 2019年12月日
高明区人民检察院远程视频庭审、提讯、接访多功能业务室
升级改造工程联合测绘服务合同
甲方：佛山市高明区城市重建和项目代建中心合同编号：
签订地点：佛山市高明区
乙方：签订时间：2019年12月日
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第二条: 乙方向甲方提交满足甲方使用需求的测量成果资料并对其质量负责。
提交测量成果资料原件打印一式伍份。
第三条服务内容：为高明区人民检察院远程视频庭审、提讯、接访多功能业务室升级改造工程提供工程测量服务并编制《建筑物竣工测量成果报告书》、《建设工程竣工规划核实测绘报告》(包括1：500地形图的入库凭证并通过审查）等建设工程竣工规划条件核实测绘工作，测绘成果应满足城乡规划主管部门及其它相关部门报批要求并获得认定。
本工程定于合同签订日开工，按工期要求自签订合同之日起15个日历天内乙方向甲方提交全部工程测量成果资料。
第四条：合同价款：13000元。
固定总价承包，本合同价格含税。
付款方式：乙方提交全部测绘成果报告，且全部测绘成果报告均通过相关行政主管部门审核后，甲方三个月内一次性不计息付清。
第五条：违约责任：乙方未按合同约定按时提交成果，甲方每日扣取应付工程价款的5‰作为补偿金。
第六条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向工程所在地的人民法院起诉。
第七条：本合同自签订之日起生效。
第八条：本合同一式12份,甲方执8份，乙方执4份，均具有同等的法律效力。
第九条：其它约定事项：无。
甲方（公章）：佛山市高明区城市重建和项目代建中心乙方（公章）：
联系地址：高明区高明大道东380号地址：
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字）：
经办人：经办人：
开户银行：
帐户名称：
银行帐号：
廉政合同
发包人：（全称）佛山市高明区城市重建和项目代建中心
承包人：（全称）
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1 双方权利和义务
1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。
2 发包人义务
2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
2.5 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。
2.6 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3 承包人义务
3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4 违约责任
4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发
包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5 双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6 合同生效
本合同的有效期，自双方签署之日起至合同终止之日止。
7 合同法律效力
本合同作为高明区人民检察院远程视频庭审、提讯、接访多功能业务室升级改造工程联合测绘服务合同的附件，与测量合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
地址：佛山市高明区高明大道东380号地址：
法定代表人（或委托代理人）：法定代表人或委托代理人(签名）：
经办人：经办人(签名)：。