古建筑施工合同(标准版).docx
古建筑施工合同范本3篇
古建筑施工合同范本3篇篇一古建筑施工合同甲方（发包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________一、工程概况1. 工程名称：[古建筑名称]修缮/建设工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于古建筑的结构修复、装饰装修、电气安装等，具体内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。
4. 工程期限：自合同生效之日起[工期]个日历天。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
（1）合同签订后[预付款比例]%的预付款；（2）工程进度达到[进度节点]时，支付[进度款比例]%的进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付[尾款比例]%的尾款。
三、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
3. 工程质量保修期为[质保期]年，自竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。
四、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程款；（3）协助乙方协调与周边居民、单位的关系。
2. 乙方责任：（1）编制施工组织设计，确保施工安全；（2）按照合同约定的时间和质量要求完成工程；（3）负责施工现场的管理，保持施工现场的整洁和安全。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]%向乙方支付违约金。
古建筑修缮工程施工合同样板3篇
古建筑修缮工程施工合同样板3篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本古建筑修缮工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________古建筑修缮工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：古建筑修缮，包括________等方面的修缮。
二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天（如遇不可抗力的因素，工期顺延）。
三、合同造价与支付方式一、概述本合同涉及对位于____________（地点）的古建筑进行修缮工作。
工程的范围、内容和标准应参照施工图纸和甲方提供的修缮方案进行。
乙方将根据甲方的要求和指导进行修缮工作，确保古建筑的原有风貌和历史价值得到保护和传承。
二、工程期限与进度安排1. 工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同总日历天数XX天。
若因甲方原因导致开工时间延迟，则工期顺延。
若因不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商调整工期。
甲方（业主）：[甲方名称]乙方（施工单位）：[乙方名称]鉴于甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本古建筑修缮工程达成如下协议，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：[古建筑名称]修缮工程。
2. 工程地点：[古建筑所在地]。
3. 工程内容：包括但不限于[具体修缮内容]。
二、工期开工日期：XXXX年XX月XX日；竣工日期：XXXX年XX月XX 日；合同工期总日历天数：XX天。
如遇不可抗力的因素导致无法如期开工或竣工，经甲乙双方协商后工期顺延。
三、工程造价与支付方式1. 工程预算总价：人民币大写[金额汉字大写]，小写￥[金额数字小写]元（含增值税专用发票）。
古建筑施工合同范文模板doc(两篇)
古建筑施工合同范文模板合同编号：[请填写合同编号]甲方：[请填写甲方名称]地质：[请填写甲方地质]乙方：[请填写乙方名称]地质：[请填写乙方地质]第一条项目概述1.1甲方要求乙方承担古建筑施工工程，并按照甲方要求对项目进行设计、施工和竣工验收。
第二条施工期限2.1乙方应按照本合同约定的工期，合理安排施工进度，并保证按时完成施工任务。
2.2如因不可抗力因素或甲方原因导致施工期限需要延期，乙方应提前书面通知甲方，并经双方协商确定延期时间。
第三条施工费用3.1甲方应按照本合同约定的合理价格支付施工费用给乙方。
3.2甲方应于乙方完成每个阶段的工程后的15日内支付相应款项，款项支付方式为：[请具体说明支付方式，如银行转账、支票等]3.3如乙方延期完成工程或未按要求完成工程，甲方有权按照合同的约定要求乙方进行扣款，并有权终止或解除本合同。
第四条工程质量和保修期4.1乙方应严格按照相关法律法规及技术标准要求执行，确保施工工艺和质量符合甲方的要求。
4.2工程质量保修期自项目竣工验收合格之日起计算，为期[请填写保修期时长]。
4.3在保修期内，如发生施工质量问题，甲方有权提出书面通知，并要求乙方及时修复。
第五条违约责任5.1若一方未按合同约定履行其义务，应向对方支付相应的违约金。
5.2若因一方的原因导致另一方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条合同变更和解除7.1本合同生效后，任何一方需变更或解除合同的，应经过书面协商并双方同意，签署变更或解除合同的协议。
第八条其他约定事项8.1本合同未尽事宜由双方协商解决，并签署补充协议。
第九条合同生效9.1本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，并成为双方共同遵守的约束性文件。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：古建筑施工合同范文模板编号：_______________鉴于甲方拟建设古建筑项目，乙方具备相应的施工能力和经验，并愿意承担该项目的施工任务。
古建筑施工合同(标准版)(两篇)
古建筑施工合同(标准版)（二）第一章总则第一条合同目的和定义根据中华人民共和国相关法律法规的规定，为确保古建筑施工工程的安全、质量和进度，保护文化遗产，维护建设单位和施工单位的合法权益，制定本合同。
第二条合同签订本合同由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同签订，双方各持一份原件，并按相应法律的规定备存一份。
第三条合同内容和效力本合同内容包括合同正文、合同附件和补充协议（如有），合同附件和补充协议与合同正文具有同等效力。
第二章工程范围与标准第四条工程项目概况本合同所述工程项目为古建筑施工工程，详细工程范围和标准参照附件一。
第五条规范与标准本工程按照国家有关法律、法规和规范进行，如无相应规范，则按照行业标准指导施工。
第三章合同价款与支付第六条合同价款和支付方式本合同价款为人民币【金额】，支付方式及进度根据双方达成的补充协议执行。
第七条质量保证金和返还条件乙方应按照本合同约定支付相应的质量保证金，质量保证金在工程竣工验收合格后，甲方于【收到竣工验收合格材料之日起10个工作日内】返还给乙方。
第四章工期与延期第八条工期约定本合同规定的工期为【工期】自工程开工之日起计算。
具体工期进度详见附件二，并参照双方签订的工期进度计划。
第九条延期约定如乙方未能按照工期进度计划完成工程，应及时向甲方提出延期申请，并经甲方同意后方可延期完成工程。
延期所产生的费用和责任由乙方承担。
第五章管理与协调第十条施工管理乙方应按照法律法规和合同约定进行施工管理，确保工程质量和安全。
甲方有权随时对施工进行检查，并要求乙方进行整改。
第十一条变更管理如遇到施工变更情况，双方应按照相关法律法规和合同约定进行变更管理，变更产生的费用由甲乙双方协商确定。
第六章竣工验收与保修第十二条竣工验收乙方完成工程后，应通知甲方进行竣工验收。
甲方对乙方完成的工程进行验收，合格后方可支付尾款。
第十三条保修期乙方应按照国家相关规定提供【保修期】的售后服务，并对工程质量负责。
古建筑工程施工合同
古建筑工程施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟对位于_____的古建筑进行修缮和改造工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____古建筑工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于古建筑的结构加固、屋面修缮、墙体修复、木构件更换与修复、油漆彩绘等，具体施工内容以双方确认的施工图纸和工程清单为准。
二、工程期限1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____天三、工程质量和标准1、工程质量应符合国家及行业现行的古建筑修缮施工及验收规范，确保工程质量合格。
2、乙方应严格按照施工图纸和相关技术要求进行施工，确保古建筑的原有风貌和历史文化价值得到最大程度的保护和恢复。
四、工程造价及付款方式1、工程总造价为人民币_____元（大写：＿____元整），此价格为固定总价，包括但不限于人工、材料、设备、运输、管理费、利润、税金等所有费用。
2、付款方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的_____%作为预付款，即人民币_____元（大写：＿____元整）；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程总造价的_____%，即人民币_____元（大写：＿____元整）；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的_____%，即人民币_____元（大写：＿____元整）；（4）剩余工程总造价的_____%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任和义务（一）甲方责任和义务1、提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并协调周边关系，确保工程顺利进行。
古建筑施工合同范本(两篇)
古建筑施工合同范本：古建筑施工合同范本甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担古建筑施工项目的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程内容：________5. 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、工程质量1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及有关技术资料进行施工。
2. 乙方应严格按照国家有关古建筑保护的法律法规、规范和标准进行施工。
3. 工程质量应符合国家规定的合格标准，确保工程安全、环保、节能。
三、工程价款1. 工程总价款为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元。
2. 付款方式：按工程进度支付，具体支付方式和比例双方另行约定。
四、工期延误1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2. 因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应顺延工期。
五、工程变更1. 在施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，双方协商确定变更内容、工程价款及工期。
2. 乙方不得擅自变更工程设计，如因乙方原因导致工程变更，乙方应承担相应的责任。
六、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料。
2. 甲方应在收到竣工资料后____日内组织验收，如验收合格，双方办理竣工结算手续。
3. 如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至合格。
七、保修1. 工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，如因施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责维修，并承担相应的维修费用。
景区古建项目施工合同模板
景区古建项目施工合同模板甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方对以下所述工程项目有关事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概述本工程位于_________景区内，主要施工内容为对现有古建筑进行修复与加固，包括但不限于结构加固、瓦屋面翻修、木构件修复等工作。
工程旨在恢复古建筑的历史风貌，同时确保其结构安全稳固。
二、工程质量要求1. 乙方必须遵守国家有关古建筑保护的法律法规，严格按照文物保护部门的要求进行施工。
2. 所有施工材料应符合古建筑修复的标准，不得使用对文物有损害的材料。
3. 施工过程中应采取有效措施，防止对周围环境和邻近建筑造成损害。
三、工期及进度安排1. 本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并在每个关键节点前向甲方报告进度情况。
四、合同价款及支付方式1. 本工程总价款为人民币____元。
2. 付款方式：预付款为总价款的30%，在工程开工后的____天内支付；进度款项根据实际完成的工程量按月结算支付；尾款在工程竣工验收合格后的____天内结清。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程进度或质量要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如甲方未能按约定时间支付工程款项，应向乙方支付违约金。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
古建筑施工承包合同范本完整版.doc正规范本(通用版)
古建筑施工承包合同范本完整版1. 合同背景和目的本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就古建筑的施工承包事宜达成一致，以确保双方权益并规范合同执行。
2. 合同条款2.1 项目描述乙方将根据甲方要求，在指定地点进行古建筑施工，包括但不限于：混凝土浇筑和结构铺设砖瓦施工和修复木结构搭建和修复石材施工和修复古建筑的室内装饰和修复2.2 合同期限本合同的工期为__（工期具体由甲乙双方进行协商确定）__。
2.3 合同价款和付款方式2.3.1 本合同的总合同价款为__（金额）__。
2.3.2 合同价款分为__（付款方式）__方式支付，具体分期和金额按规定支付：第一阶段：完成工程_%_时支付_%_的合同价款；第二阶段：完成工程_%_时支付_%_的合同价款；第三阶段：完成工程_%_时支付_%_的合同价款。
2.4 施工条件和责任2.4.1 甲方提供施工现场的必要条件，包括但不限于：提供古建筑设计图纸和相关文档；提供施工现场的准备工作，如场地清理。
2.4.2 乙方负责在施工过程中保持工地整洁，并采取合理措施保护周边环境。
2.4.3 如因甲方未能按时提供合同约定的施工条件，导致工期延误，乙方不承担相关责任。
2.5 税费和费用2.5.1 甲方承担所有与项目相关的税费，包括增值税和土地使用税等。
2.5.2 乙方承担所有与施工有关的直接费用，包括但不限于工人工资、材料采购费和机械设备租赁费等。
2.6 变更和终止2.6.1 如甲方需要对施工合同进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商确定变更内容和合同价款调整。
2.6.2 合同终止的情况下，双方应进行补偿及违约责任的协商，并按协商结果进行处理。
3. 合同生效和法律适用3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
3.2 本合同的成立、解释和执行适用中国法律。
3.3 如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决。
如协商不成，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
古建筑施工合同
工程名称：
合同价格：
施工协议
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
经甲、乙双方协商一致，本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳丽
园小区景观工程，签订以下协议：
一、工程内容：
平米等工程（详见施工图纸）。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期：
1、开工日期：本项目工程工期从年月日起至 __________________________________ 共日历天。
开工日期以开始正式施工开始算起。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可
顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
4、发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
三、工程合同价款：
经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元（十九万元整），若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实际发生结算。
四、承建方式
1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。
乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料，必须经双方共同确认方可进行施工。
3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。
五、工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款：
1、本工程无预付款。
2、合同生效后，发包人按时直接向承包人支付工程款：支付次数分三次支付。
1、四角亭a亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给
该项工程款合同金额60%。
四角亭b亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。
四角亭c亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。
廊架c完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。
防腐木地板完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。
2、工程全部完工后，付单项工程总费用（工程总价）的20%。
3、工程全部完工后三个月内，付工程总费用（总价，包括业主
认可的签证、变更）10%。
4、扣留工程总费用（含业主认可的签证、变更费用）10%为质保金，工程全部完
工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。
3、此合同所描述款项含税金（即税金由甲方代扣，扣除税率为
3.41 %）。
六、工程质量要求：
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求
及有关古建筑施工规范进行施工。
在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，
若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证（采用视频资料）。
七、工程竣工验收结算：
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。
甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证活单进行结算。
八、延期违约责任：
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。
若工程延误，
则每延误一天计罚人民币500元；若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。
九、质保内容
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限
以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。
质保期从竣工验收之日开始计算，期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
、双方在施工中的几项规定:
1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改
书或修改图纸。
如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，所有修改调整的费用由甲方负责。
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安
全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
3、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
4、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。
乙方承建
的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。
十二、合同生效与终止：
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。
工程期满，甲
方将款项结活后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。
合同履行中
未尽事宜，应尽可能协商解决。
可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有
同等法律效力。
合同附件一：
1、工程图纸
2、工程预算书
签名：（甲方）签名：（乙方）签订日期: 签订日期:。