B工程建设合同及回购协议
BT工程建设合同及回购协议第一部分协议书格式_______ （回购人名称，以下简称回购人”为实施___________________ （项目名称），已接受 _______ （投资人名称，以下简称投资人”对该项目建设投资-回购（BT）的投标。
回购人和投资人共同达成如下协议。
一、项目概况项目名称：建设地点：建设规模：工程结构类型：工程立项批准文号：资金来源：二、项目承包范围承包范围：三、组成合同的文件及解释顺序（1 ）合同补充协议；（2）合同协议书（含招标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；(3)中标通知书;(4)本合同专用条款；(5)投标书及其附件；(6)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201 )通用条款;(7 )技术规范；(8 )正式施工图纸；(9 )已标价的工程量清单；(10 )投资人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;(11 )其他合同文件。
四、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
五、合同价款(人民币)a、工程建安费用：投标报价人民币(大写) 元(RMB ¥元)加上安全文明施工措施费人民币(大写)元(RMB ¥ ______________ 元)、劳保费人民币(大写)_________________ 元(RMB¥ _______ 元)，投标总价合计为人民币(大写)元(RMB ¥___________________ 元)。
b、投资利息：认可你方在招标文件中规定的利率确定方式及投资利息的计算方法计算得出的投资利息。
C、投资回投：工程建安费用%作为投资回报率计算的投资回报。
并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承担上述工程的融资、施工、竣工、移交，并承担任何质量缺陷保修责任。
六、投资人项目总负责人：施工项目负责人：；投资人项目技术负责人：。
七、质量标准：。
八、投资人承诺按合同约定承担工程的投（融）资实施、完成、移交及缺陷修复，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、回购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付回购价款。
十、合同工期承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。
计划开工日期：年月日计划移交日期：年月日十一、本协议书在投资人提供履约保函后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
保函金额为5000万元，回购人将在工程开工后按工程进度分两期解除，每完成3000万元解除2500万元的保函。
十二、本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
回购人：（盖单位章）投资人：（盖单位章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）____ 年—月—日____ 年—月—日第二部分工程质量责任合同书根据国务院《建设工程质量管理条理》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，本项目回购人（全称）（以下简称甲方”）与投资人（全称）（以下简称乙方”）特签订工程质量责任合同。
第一条本建设工程项目的质量目标为，投资人对本项目工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。
施工质量责任人。
第二条甲乙双方的权利与义务（一）严格遵守国家有关法律法规及有关规定。
（二）严格执行工程施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条甲方的义务（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。
（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对本工程永久用地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。
（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条乙方的义务（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
（二）乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。
施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经回购人书面同意方能换人。
（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。
若乙方不具备设立实验室资质条件，可另行委托有资质的单位代为设立工地实验室，则试验人员必须是受委托单位的试验人员，乙方应按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
（七）乙方与甲方或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存，施工技术资料应真实、完整。
（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。
（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第五条违约责任如因甲方或乙方违约造成施工质量事故，将依法追究责任。
第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条本合同作为工程建设合同及回购协议的附件，与该合同及协议书具有同等的法律效率，经合同双方签署后立即生效。
第八条本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。
由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖后生效。
回购人：（盖单位章）投资人：（盖单位章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）年月日年月日第三部份安全生产合同为在（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目回购人（回购人名称，以下简称回购人”与投资人 _________________________ （投资人名称，以下简称投资人”特此签订安全生产合同：1.回购人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照安全第一、预防为主”和坚持管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3 ）重要的安全设施必须坚持与主体工程三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5 ）组织对投资人施工现场安全生产检查，监督投资人及时处理发现的各种安全隐患。
2.投资人职责（1 ）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家、福建省有关安全生产的法律法规、规定。
认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持安全第一、预防为主”和管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。
从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）投资人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）投资人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；投资人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。
施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）投资人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过” 的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。
3.违约责任如因回购人或投资人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式二份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
回购人：(盖单位章) 投资人：(盖单位章)法定代表人法定代表人或其委托代理人：(签字)或其委托代理人：(签字)年月日年月日第四部份廉政合同廉政合同根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，(项目名称)回购人与该项目投资人，特订立如下合同。
bt项目施工合同与回购合同
BT项目施工合同与回购合同一、BT项目施工合同1.合同背景本项目为XX市XX区域的基础设施建设项目，项目内容包括道路、桥梁、排水设施等。
为建设方通过自有资金或对外融资完成建设，并由政府或政府平台企业回购。
为确保项目质量和进度，建设方与施工方达成一致，签订本施工合同。
2.合同主体甲方：XX市XX区域基础设施建设方乙方：XXX施工企业3.合同内容（1）工程范围：本项目范围内的道路、桥梁、排水设施等施工内容。
（2）工程质量：按照国家标准和行业规范进行施工，确保项目质量合格。
（3）工程进度：按照甲方制定的施工计划进行施工，确保项目按时完成。
（4）工程造价：本项目总投资为XX亿元，具体造价根据实际施工内容确定。
（5）付款方式：甲方根据乙方施工进度，按照约定的付款比例进行付款。
4.合同期限本合同自双方签订之日起至工程竣工验收合格止。
5.违约责任（1）乙方未按照约定施工，导致工程质量、进度不符合要求的，应承担相应违约责任。
（2）甲方未按照约定付款，应承担相应违约责任。
6.争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、BT项目回购合同1.合同背景甲方为完成XX市XX区域基础设施建设项目的投资和建设，乙方作为投资方，同意对项目进行投资，并按照约定时间回购该项目。
为确保双方权益，达成以下回购合同。
2.合同主体甲方：XX市XX区域基础设施建设方乙方：XXX投资企业3.合同内容（1）投资金额：乙方同意投资XX亿元，用于本项目基础设施建设。
（2）投资方式：乙方将资金划拨至甲方指定的账户，用于项目施工。
（3）回购期限：工程竣工验收合格后，甲方应在三年内完成回购。
（4）回购价格：回购价格为本金加上合理收益，具体金额双方协商确定。
（5）回购方式：甲方按照约定的时间和金额，向乙方支付回购款。
4.合同期限本合同自双方签订之日起至甲方完成回购止。
5.违约责任（1）甲方未按照约定时间完成回购，应承担相应违约责任。
建设用地回购协议书
建设用地回购协议书（范本）甲方（回购方）：____________________乙方（出让方）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设用地使用权出让合同》，乙方取得了位于____（具体位置）的建设用地使用权。
现因甲方城市规划调整需要，双方经协商一致，达成如下回购协议：一、回购标的乙方同意将其持有的位于____（具体位置）的建设用地使用权，面积为____平方米（具体面积），按照本协议约定的条件和方式，全部转让给甲方。
二、回购价格甲方同意以人民币____元（大写：____元整）的价格回购上述建设用地使用权。
该价格包括乙方在该土地上的所有投资及建设成本。
三、支付方式甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，一次性支付全部回购款项至乙方指定账户。
四、权利与义务1.乙方应确保其持有的建设用地使用权无任何权利瑕疵，且有权进行转让。
2.乙方应在收到甲方支付的回购款项后____个工作日内，协助甲方完成土地使用权的过户手续。
3.甲方在支付回购款项后，即取得该建设用地使用权，乙方不再对该土地享有任何权利。
五、违约责任如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。
六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院通过诉讼解决。
七、其他1.本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日。
工程代建租赁回购合同范本
工程代建租赁回购合同范本甲方（委托方）：__________乙方（代建方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方代建工程，并按照约定的条件进行租赁和回购的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责工程的的设计、施工、验收等全过程管理。
1.4 工程总投资：人民币____亿元。
二、代建期限2.1 代建期限自双方签订本合同之日起至工程竣工交付使用之日止。
三、租赁条件3.1 租赁期限：自工程竣工交付使用之日起算，为期____年。
3.2 租金：租金按照租赁期限内工程总投资的____%计算，租金支付方式为每半年支付一次。
3.3 租赁期间，甲方享有使用权，乙方负责工程的维护和保养。
四、回购条件4.1 回购期限：租赁期限届满前____年。
4.2 回购价格：回购价格为工程总投资加上代建管理费和合理利润，具体金额双方协商确定。
4.3 回购方式：甲方按照约定的价格和时间向乙方支付回购款。
五、合同价款5.1 甲方以工程总投资的____%作为乙方的代建管理费。
5.2 乙方按照合同约定完成工程建设，经验收合格后，甲方支付代建管理费和工程款。
六、合同履行6.1 乙方应当按照甲方的要求，按时完成工程的建设。
6.2 甲方应当按照约定支付代建管理费和工程款。
6.3 租赁期间，乙方负责工程的维护和保养，确保工程安全、稳定运行。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程建设的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
7.2 甲方未按照约定支付代建管理费和工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
八、争议解决8.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
项目回购合同模板
项目回购合同模板甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（受托人）地址：联系人：电话：鉴于甲方委托乙方进行项目回购事务，依据《合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行项目回购事宜达成如下协议：第一条项目回购的内容和方式1.1 项目回购的内容包括：根据甲方的指示，乙方通过各种渠道，回购甲方指定的项目资产。
1.2 项目回购的方式包括但不限于：现金回购、资产置换、股权转让等方式。
第二条项目回购的条件2.1 甲方应向乙方提供准确、完整的项目资产信息，包括但不限于资产名称、数量、质量、价值等。
2.2 乙方应按照甲方的指示进行项目回购操作，并确保回购交易合法、公正、合规。
2.3 乙方应对回购的项目资产进行认真审核，确保其真实性、合法性，并做出合理的评估。
如有任何争议，应及时与甲方沟通解决。
第三条项目回购的报酬3.1 甲方应按约定向乙方支付项目回购的报酬，具体金额和支付方式由双方协商确定。
3.2 如甲方未按时支付报酬或支付不足，乙方有权中止或终止项目回购事务，并保留追究甲方违约责任的权利。
第四条项目回购的保密4.1 双方应对项目回购的相关信息严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
4.2 本协议签订后，除非经双方共同同意，不得擅自解除、修改或解释。
第五条项目回购的期限5.1 本协议自双方签订之日起生效，至项目回购完成之日止。
5.2 如因不可抗力或其他不可控制的原因，导致项目回购无法完成，双方应及时协商解决，并保留追究责任的权利。
第六条争议解决6.1 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
6.2 如双方在本协议的履行过程中发生争议，应先协商解决；协商不成的，应提交有关部门进行调解；仍未解决的，应向人民法院提起诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本协议未尽事宜由双方共同协商解决。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：以上为项目回购合同的模板，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
工程投资回购合同
工程投资回购合同---甲方（投资方）：_________________乙方（项目方）：_________________鉴于甲乙双方就_________________工程项目（以下简称“项目”）达成投资合作意向，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商一致，订立本合同如下：一、投资金额和用途1.1 甲方同意向乙方投资人民币____________元整，用于本项目的建设与发展。
1.2 投资款项专用于项目的建设、设备采购、技术研发等明确用途，不得挪作他用。
二、回购条件2.1 乙方应在项目完工并稳定运营满___年后，根据本合同约定的条件进行回购。
2.2 回购价格将根据项目运营收益情况按市场公允价值评估确定。
三、回购方式3.1 回购方式可采取分期付款或一次性付款的方式进行，具体由双方协商确定。
3.2 如选择分期付款，乙方应按照约定的时间和金额向甲方支付回购款。
四、权利与义务4.1 甲方有权监督投资款项的使用情况，并对项目进展提出建议。
4.2 乙方负责项目的日常管理与运营，保证项目按期完成并达到预期效益。
4.3 双方应严格遵守合同约定，任何一方不得擅自变更合同内容。
五、违约责任5.1 如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此产生的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，应及时通知对方并提供相应证明，双方应重新协商合同条款。
六、争议解决6.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
7.3 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________签订日期：_______年_____月_____日---。
约定回购合同协议书
约定回购合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：约定回购合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方愿意将其持有的某项资产（以下简称“标的资产”）出售给乙方，并且乙方愿意购买该标的资产，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、标的资产1.1 甲方向乙方出售的标的资产具体包括：（请详细描述标的资产的名称、数量、质量、规格等）。
二、回购价格及支付方式2.1 乙方购买标的资产的价格为（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方应按照本合同约定的期限和方式向甲方支付回购价款。
三、回购期限3.1 乙方应在本合同签订之日起____个工作日内支付回购价款。
四、权利和义务4.1 甲方应保证标的资产的真实性、合法性，并承诺标的资产不存在任何权利纠纷。
4.2 乙方应按照约定支付回购价款，并按照约定时间完成支付。
五、违约责任5.1 如甲方违反本合同的约定，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同约定的回购价格的____%。
5.2 如乙方违反本合同的约定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同约定的回购价格的____%。
六、争议解决6.1 双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日请根据您的实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
在签订合同之前，建议您咨询专业律师的意见。
祝您合同顺利！。
代建回购合同范本
代建回购合同范本甲方（代建方）：____________________乙方（回购方）：____________________鉴于甲方具有代建项目的资质和能力，乙方有意向购买甲方代建的项目，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就代建项目回购事宜达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目规模：_____________________1.4 项目用途：_____________________1.5 项目总投资：___________________1.6 代建范围：_____________________1.7 代建期限：自________年____月____日起至________年____月____日止。
第二条代建内容及标准2.1 甲方负责按照本合同约定的标准完成项目的设计、施工、监理等工作。
2.2 代建标准应符合国家及地方相关法律法规、行业标准和本合同约定。
第三条回购价格及支付方式3.1 回购价格为人民币（大写）：_____________________3.2 支付方式：乙方应按照以下时间节点向甲方支付回购款项：3.2.1 合同签订后____个工作日内支付____%的回购款项；3.2.2 项目主体结构封顶后____个工作日内支付____%的回购款项；3.2.3 项目竣工验收合格后____个工作日内支付剩余的回购款项。
第四条质量保证及验收4.1 甲方应保证代建项目的质量符合国家及地方相关标准。
4.2 项目竣工后，甲方应向乙方提交验收申请，乙方应在收到申请后____个工作日内组织验收。
第五条违约责任5.1 如甲方未按期完成代建工作，每逾期一日，应向乙方支付未完成部分代建费用____%的违约金。
5.2 如乙方未按期支付回购款项，每逾期一日，应向甲方支付未支付部分回购款项____%的违约金。
工程回购合同范本
工程回购合同范本---工程回购合同甲方（建设方）：_______________乙方（投资方/开发商）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日就________________项目（以下简称“本项目”）签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现基于双方的共同意愿，就本项目的回购事宜达成如下协议：第一条回购条件1.1 甲方同意按照本合同约定的条件和价格，将本项目的所有权和使用权回购给乙方。
1.2 回购价格根据本项目的实际建设成本、市场价值以及双方协商确定。
第二条回购款项支付2.1 乙方应于本合同签订之日起____个工作日内，向甲方支付回购款项的____%。
2.2 余款应在本项目所有权和使用权转移登记完成后____个工作日内支付完毕。
第三条质量保证3.1 甲方保证在本合同签订之日，本项目的建设质量符合国家相关标准和规范要求。
3.2 甲方应提供本项目的所有必要的质量保证文件和竣工资料。
第四条权属转移4.1 本项目的所有权和使用权自乙方支付完毕所有回购款项之日起转移至乙方。
4.2 甲方应协助乙方办理相关的权属转移登记手续。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按约定时间完成项目建设或存在质量问题，应按照原合同的规定承担违约责任。
5.2 如乙方未能按约定时间支付回购款项，应按未付金额的____%支付违约金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁解决。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________代表（签字）：_______________ 代表（签字）：_______________日期：____年____月____日日期：____年____月____日---。
BT工程建设合同及回购协议
工程建设合同与回购协议第一部分协议书格式（回购人名称，以下简称“回购人”）为实施（项目名称），已接受（投资人名称，以下简称“投资人”）对该项目建设投资回购（）的投标。
回购人和投资人共同达成如下协议。
一、项目概况项目名称：建设地点：建设规模：工程结构类型：工程立项批准文号：资金来源：二、项目承包范围承包范围：三、组成合同的文件与解释顺序（）合同补充协议；（）合同协议书（含招标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（）中标通知书；（）本合同专用条款；（）投标书与其附件；（）《建设工程施工合同（示范文本）》（）通用条款；（）技术规范；（）正式施工图纸；（）已标价的工程量清单；（）投资人有关人员、设备投入的承诺与投标文件中的施工组织设计；（）其他合同文件。
四、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
五、合同价款(人民币)、工程建安费用：投标报价人民币(大写)元（￥元）加上安全文明施工措施费人民币(大写) 元（￥元）、劳保费人民币(大写)元（￥元），投标总价合计为人民币(大写)元（￥元）。
、投资利息：认可你方在招标文件中规定的利率确定方式与投资利息的计算方法计算得出的投资利息。
、投资回投：工程建安费用作为投资回报率计算的投资回报。
并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承担上述工程的融资、施工、竣工、移交，并承担任何质量缺陷保修责任。
六、投资人项目总负责人：施工项目负责人：；投资人项目技术负责人：。
七、质量标准：。
八、投资人承诺按合同约定承担工程的投（融）资实施、完成、移交与缺陷修复，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、回购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付回购价款。
十、合同工期承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。
计划开工日期：年月日计划移交日期：年月日十一、本协议书在投资人提供履约保函后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
2024年回购安置房交易协议版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年回购安置房交易协议版B版本合同目录一览第一条：定义与术语解释1.1 回购安置房1.2 交易双方1.3 交易金额1.4 交易日期第二条：房屋基本情况2.1 房屋位置2.2 房屋面积2.3 房屋现状第三条：回购价格及支付方式3.1 回购价格3.2 支付方式3.3 支付时间第四条：房屋交付及过户4.1 房屋交付时间4.2 过户手续4.3 过户费用第五条：房屋质量及维修责任5.1 房屋质量保证5.2 维修责任分配5.3 维修费用承担第六条：交易双方的权利与义务6.1 卖方的权利与义务6.2 买方的权利与义务第七条：违约责任7.1 卖方违约7.2 买方违约第八条：争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁或诉讼地点第九条：合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止第十条：其他约定10.1 物业管理10.2 户口迁移10.3 配套设施第十一条：法律法规11.1 适用法律法规11.2 法律法规冲突解决第十二条：附件12.1 房屋所有权证12.2 房屋土地使用权证12.3 其他重要文件第十三条：合同的签署与保管13.1 签署地点13.2 签署时间13.3 合同副本数量及分发第十四条：合同的补充条款14.1 补充条款内容14.2 补充条款的生效条件第一部分：合同如下：第一条：定义与术语解释1.1 回购安置房：指本合同约定的由卖方出售给买方的，位于____市____区____街道____号的住宅房屋，房屋所有权证编号为____，土地使用权证编号为____。
1.2 交易双方：指本合同约定的买方和卖方，买方为____，卖方为____。
1.3 交易金额：指买方支付给卖方的，用于购买回购安置房的货币金额，总额为人民币____元整（大写：____元整）。
1.4 交易日期：指本合同签订的日期，即____年____月____日。