自来水工程合同范文(完整版)
自来水维修合同7篇
自来水维修合同7篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，为保证自来水管线的正常运行和维修工作的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行自来水维修事宜达成如下协议：一、合同标的本合同涉及的维修范围为甲方的自来水管道、阀门、水表等供水设施。
乙方负责为甲方提供自来水设施的维修服务，确保供水设施的正常运行。
二、服务内容1. 乙方应按照甲方的要求，对甲方供水设施进行检修、维护及保养。
2. 在发生自来水设施故障时，乙方应及时响应，尽快修复，确保供水正常。
3. 乙方应提供技术支持，对甲方操作人员进行培训，提高甲方自来水设施管理水平。
三、合同期限本合同自签订之日起生效，有效期为_____年/月，到期后可续签。
四、费用与支付方式1. 维修费用：根据维修项目的具体情况，双方协商确定维修费用。
2. 支付方式：签订合同后，甲方按照乙方提供的维修清单支付维修费用。
3. 乙方在收到款项后，应向甲方提供正规的发票。
五、质量与验收1. 乙方应确保维修质量，维修后的设施应符合相关行业标准及规定。
2. 维修完成后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的维修报告。
3. 甲方应在收到通知后及时验收，如有问题应及时提出并协商解决。
六、违约责任1. 如乙方未按照合同约定履行维修义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成维修工作，甲方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 如因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
自来水工程合同范本（精选17篇）
自来水工程合同范本（精选17篇）自来水工程篇1甲方：乙方：为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移及安装。
甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本。
经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
一、工程地点范围：宣恩县珠山镇民族路41号二、工程内容：给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。
三、材料供应本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。
乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
四、费用及结算方式：根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价定为人民币(大写)：。
工程价款按预算价款一次性包干。
五、工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自年月日至年月日竣工。
六、付款方式：本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。
七、双方权利、义务甲方：(1)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地;(2)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的协调工作;(3)、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;(4)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务.乙方：(1)、负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工的相关手续;(2)、负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程;(3)、工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任;(4)、乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，因乙方原因发生安全责任事故或管理不当造成的经济损失，由乙方依法承担全部责任;(5)、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;(6)、乙方应遵照市政府的有关市政工程文明施工规定，做好施工现场的文明施工管理工作;(7)负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工涉及占道挖掘、破路的城管部门协调工作;(8)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
自来水建设供水合同5篇
自来水建设供水合同5篇篇1甲方（供水方）：____________________乙方（用水方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保自来水供应的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，就自来水建设供水事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在自来水建设供水过程中的权利和义务，确保自来水的安全、稳定供应，满足乙方的用水需求。
二、工程概况1. 工程名称：自来水建设供水工程。
2. 工程地点：具体地址依据乙方需求确定。
3. 工程规模：依据乙方的用水需求和实际情况确定。
三、供水方式甲方应按照乙方的需求，提供稳定、安全的自来水供应。
供水方式包括但不限于集中式供水、分散式供水等。
四、供水量及质量1. 甲方应确保供水量满足乙方的实际需求，不得随意减少或中断供水。
2. 甲方应保证供水水质符合国家相关标准，定期向乙方提供水质检测报告。
五、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：双方根据具体情况约定。
2. 工程竣工日期：双方根据工程规模和实际情况共同确定。
3. 甲方应按照工程进度安排，确保工程按时完成。
如遇特殊情况，应及时通知乙方，并共同协商解决方案。
六、工程费用及支付方式1. 工程费用：双方根据工程规模、供水量等实际情况，协商确定工程费用。
2. 支付方式：乙方应按照约定支付工程费用，甲方应提供合法有效的发票。
3. 甲方在工程建设及供水过程中产生的税费由甲方承担。
七、双方权利义务1. 甲方有权按照约定收取工程费用，并有义务按照合同约定提供稳定、安全的自来水供应。
2. 乙方有权要求甲方提供符合标准的自来水供应，并按照约定支付工程费用。
3. 双方均有义务保护对方的商业秘密和知识产权。
4. 乙方应按照国家法律法规的规定，合理使用自来水，并承担用水产生的相关费用。
八、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定提供稳定、安全的自来水供应，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
自来水工程施工合同(6篇)
自来水工程施工合同（6篇）自来水工程施工合同（6篇）自来水工程施工合同篇1 甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。
一、工作内容：甲方将"无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)"弱电智能化工程分包给乙方。
工作内容包括：分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。
本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3.1万平方米。
无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。
本次招标范围包括以下系统：1. 数字电视监控系统2. 防盗报警系统3. 光纤周界报警系统4. 电子巡更系统5. 一卡通系统6. 综合布线系统7. 计算机网络系统8. 程控交换机系统9. 电视系统10. 背景音乐及紧急广播系统11. 音视频系统12. 录播系统13. 电子白板系统14. 信息发布系统15. 电子阅览室系统16. 无线对讲系统17. LED屏显示系统18. 系统集成(选配，不计入投标价)19. 机房工程20. 信息化教室工程21. 综合管道工程二、结算方式：1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。
2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;(约每月1～8号)。
最终结算时把这部分费用扣除。
3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的 ;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;4、本综合单价包括所有有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。
有关自来水厂建设工程合同范本最新5篇
有关自来水厂建设工程合同范本最新5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1自来水厂建设工程合同范本第一章总则第一条为规范自来水厂建设工程合同，保障双方合法权益，根据《中华人民共和国建设工程合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，特制定本合同。
第二条合同双方是指自来水厂建设工程项目业主（以下简称“业主”）与施工单位（以下简称“承包商”）。
第三条本合同内容包括附件一至附件五，为本合同不可分割的组成部分。
第四条本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
第二章工程概况第五条工程名称：自来水厂建设工程。
第六条工程地点：_________。
第七条工程范围：_________。
第八条工程工期：预计工期_________天/月。
第九条工程造价：预算总造价_________万元。
第十条工程质量标准：按照国家相关标准执行。
第三章合同签订第十一条业主应向承包商出具招标文件并签署中标通知书，双方正式签订本合同。
第十二条业主应在签订合同时支付承包商合同金额的百分之二十作为履约保证金。
第十三条承包商应在签订合同时向业主提交资格证书、执照、招标文件等相关资质文件。
第四章工程款支付第十四条工程款支付方式：本工程工程款采用独立支付方式，按照合同约定的支付比例和进度进行支付。
第十五条工程款支付比例：施工完成_________比例时支付一定比例的工程款。
第十六条工程款支付进度：详见附件一《工程款支付进度表》。
第五章施工内容第十七条承包商应按照本合同规定的工程范围和工程质量标准，按时按质完成工程。
第十八条工程中的临时设施、暂时性防护措施等费用由承包商承担。
第十九条业主有权对工程进行检查验收，并对施工过程中的不符合合同约定的情况提出整改要求。
第六章违约责任第二十条若一方未按照合同约定履行义务，构成违约行为的，需按照《中华人民共和国建设工程合同法》的相关规定承担违约责任。
第二十一条若因不可抗力等不可预见因素导致工程无法按时按质完成，双方可协商解决，但需提供相关证明。
自来水厂建设工程合同范本5篇
自来水厂建设工程合同范本5篇篇1自来水厂建设工程合同范本合同编号：XXXXX甲方（委托方）：（盖章）（签字）乙方（承包方）：（盖章）（签字）为了保证自来水供应的安全、稳定和可靠性，甲、乙双方经协商一致，就自来水厂建设工程的承包事项，签订如下合同：一、工程概况1. 工程名称：自来水厂建设工程2. 工程地点：（详细地址）3. 工程范围：包括自来水厂建筑及设备安装、供水管道及输水设施建设等全部工程内容。
4. 工程内容：本工程属于整个自来水系统的重要部分，工程包含水源地开发、水处理设备安装、管网建设等多个方面。
二、工程标准1. 工程应按照《自来水供应工程设计规范》、《自来水工程施工及验收规范》等相关标准进行设计、施工。
2. 工程所用材料和设备应符合国家相关标准，且应经过相关部门质量检测合格。
3. 工程设计应符合环保要求，且应保证供水的质量达到国家标准。
三、工程安全1. 在工程施工中，乙方应遵守安全生产法律法规，确保工程施工安全。
2. 乙方应提供施工方案，确保工程施工过程中不会对周边环境和居民产生影响。
3. 乙方应保证工程竣工后的供水设施运行安全，确保供水设施不会因故障或事故导致供水中断。
四、工程验收1. 工程验收应由甲、乙双方共同参与，验收合格后方可移交使用。
2. 工程验收标准应参照相关规范，以验收合格证明为凭。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改至合格为止。
五、工程保修1. 工程竣工后，乙方应提供12个月的免费保修期，确保工程运行正常。
2. 保修期内，如工程设施出现故障，乙方应在24小时内提供解决方案，并在48小时内修复。
3. 保修期外，如工程设施出现故障，乙方应提供有偿维修服务，费用双方协商确定。
六、违约责任1. 乙方未能按照合同要求完成工程建设的，应承担违约责任，包括但不限于延期施工、工程质量问题等。
2. 乙方的违约责任包括赔偿甲方因此造成的经济损失，并承担相关法律责任。
七、争议解决1. 因本合同引发的争议，双方应友好协商解决。
自来水工程承包合同范本(精选3篇)
自来水工程承包合同范本（精选3篇）自来水工程承包合同范本篇1甲方(发包人)：乙方(承包人)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方协商一致，订立本供水管网安装工程施工合同一式两份，甲、乙双各方各一份。
一、工程名称二、工程承包内容安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供)三、合同工期开工日期：20年月日竣工日期：20年月日合同工期总日历天数天(遇特殊情况工期顺延)、四、质量标准工程质量标准为试水无外漏为合格。
五、工程价款经甲乙双方协商按(￥55000.00元/户)大写：伍万伍仟圆整，包干结算。
六、付款方式机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币，地下管道和立管安装完成付工程费￥贰万伍仟元，工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。
七、甲方工作1、甲方派出现场负责人1名指导安装2、甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。
3、甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。
八、乙方工作1、乙方应按照有关的供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。
2、因工程质量造成的窝工，返工，材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。
3、乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。
九、违约责任1、乙方在合同时间内如未完成本安装工程，乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的违约金。
2、甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。
十、其他事项工程进行中的未尽事宜双方协商解决。
甲方：乙方：法定代表人：工程负责人：经办人：经办人：合同签订日期：年月日自来水工程承包合同范本篇2甲方：乙方：甲方因原自来水管道大量漏水，需对原供水管线排查及维修，并对部分区域重新安装。
甲方委托乙方给该项目的实施，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
供水工程合同范本6篇
供水工程合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本供水工程的建设与承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________供水工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括水源、泵站、输水管网等供水设施的建设与安装。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时向甲方报告并说明原因。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体价格按照双方约定的工程量清单及单价计算。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。
工程款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
预付款为工程总造价的__%，进度款根据工程进度分期支付，尾款在工程竣工验收合格后支付。
乙方需提供合法税务发票。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照相关国家规范和设计要求，保证工程质量。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应按照合同约定提交工程竣工资料及验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收报告。
如验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
在施工过程中发生的任何安全事故，均由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工的相关规定，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
六、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，支付逾期违约金。
若甲方逾期支付工程款超过__个月，乙方有权解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-4091-13
自来水工程合同范文(完
整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
自来水工程合同范文(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方：
乙方：
为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移及安装。
甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本施工合同。
经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
一、工程地点范围：宣恩县珠山镇民族路41号
二、工程内容：给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。
三、材料供应
本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表
所列供应。
乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
四、费用及结算方式：
根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价定为人民币(大写)：。
工程价款按预算价款一次性包干。
五、工程期限
合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自年月日至年月日竣工。
六、付款方式：
本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。
七、双方权利、义务
甲方：
(1)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地;
(2)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道
改管及移装工程施工单位的协调工作;
(3)、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(4)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务.
乙方：
(1)、负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工的相关手续;
(2)、负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程;
(3)、工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任;
(4)、乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，因乙方原因发生安全责任事故或管理不当造成的经济损失，由乙方依法承担全部责任;
(5)、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;
(6)、乙方应遵照市政府的有关市政工程文明施工规定，做好施工现场的文明施工管理工作;
(7)负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工涉及占道挖掘、破路的城管部门协调工作;
(8)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
八、违约责任
(1)、甲方须按按合同支付各款项。
若超过期限，甲方须支付_____%的违约金。
并且乙方有权进行终止系统操作。
(2)、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项_____%的的罚款。
(3)、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。
同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
九、补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。
十、不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
十一、争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。
如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、其它
(一)本协议自双方的法定代表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
(二)合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：
签订日期：
法定代表人：签订日期：
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。