玉龙路高低压线迁改工程合同书
线路迁改补偿协议书
线路迁改补偿协议书甲方（迁改方）：_____________________乙方（补偿方）：_____________________鉴于甲方因线路迁改需要，对乙方的财产或权益产生影响，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下线路迁改补偿协议：第一条补偿内容1. 甲方因线路迁改需要，对乙方的以下财产或权益进行补偿：- 土地使用权- 建筑物及附属设施- 管线及设备- 其他因迁改受到影响的财产或权益第二条补偿标准1. 土地使用权补偿标准按照当地政府规定的土地征用补偿标准执行。
2. 建筑物及附属设施补偿标准按照评估机构出具的评估报告确定。
3. 管线及设备补偿标准按照迁改前的实际价值进行补偿。
4. 其他财产或权益的补偿标准由双方协商确定。
第三条补偿金额1. 经双方确认，乙方应得的补偿金额为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________）。
2. 补偿金额的支付方式为：______________________。
第四条补偿时间1. 甲方应在本协议签订之日起______天内，将补偿金额支付给乙方。
2. 如甲方逾期支付，应按未支付金额的______%/日向乙方支付违约金。
第五条迁改实施1. 甲方应在支付补偿金额后______天内完成线路迁改工作。
2. 乙方应配合甲方的迁改工作，并在迁改过程中提供必要的协助。
第六条争议解决1. 本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________代表人（签字）：_____________________日期：_____________________乙方（盖章）：_____________________代表人（签字）：_____________________日期：_______________________（注：本协议书仅供参考，具体内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
电力工程迁改赔偿合同
电力工程迁改赔偿合同【电力工程迁改赔偿合同】甲方（迁改方）：_____________乙方（被迁改方）：_____________鉴于甲方因电力工程建设需要，对乙方的电力设施进行迁改，双方本着平等自愿、公平合理的原则，经协商一致，达成如下合同条款：一、迁改内容与范围1. 迁改内容包括但不限于乙方的电力线路、变电站、配电室等电力设施的迁移或改造。
2. 迁改范围具体为_____________（详细描述迁改的具体位置和范围）。
二、迁改责任与义务1. 甲方负责迁改工程的设计、施工及验收工作，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 乙方应配合甲方进行迁改工作，提供必要的资料和支持。
三、赔偿条款1. 甲方应按照国家相关法律法规及地方政府的规定，对乙方因迁改所受损失给予合理赔偿。
2. 赔偿内容包括直接经济损失、搬迁费用、临时用电设施建设费用等。
3. 具体赔偿金额为_____________元（大写：______________________元整）。
四、违约责任1. 如甲方未能按合同约定完成迁改工程，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如乙方未能提供必要配合导致迁改工程延误，应承担相应责任。
五、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
高压线线路改造合同协议书
高压线线路改造合同协议书甲方（业主）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲方需对现有高压线线路进行改造升级，以提升供电能力和确保电力安全稳定供应，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就高压线线路改造工程事宜达成如下协议：一、工程范围与内容1. 甲方委托乙方对位于_____（地点）的高压线线路进行改造升级，包括但不限于更换老旧电线、增设支撑结构、优化线路布局等。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准，完成上述改造工作，并确保改造后的线路符合国家电力行业标准和安全生产规范。
二、工期与进度安排1. 本工程自合同签订之日起_____天内开始施工，自施工开始之日起_____天内完工。
2. 乙方应根据工程进度合理安排人员和设备，确保按期完成改造任务。
如遇特殊情况需延期，乙方应提前书面通知甲方，并说明原因和延期时间。
三、质量要求与验收标准1. 乙方必须严格按照甲方提供的技术规范和质量要求进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程完工后，甲乙双方共同组织验收，如发现质量问题，乙方应及时整改并承担相应责任。
四、费用与支付方式1. 本工程总造价为人民币_____元整（￥________），包含材料费、人工费、管理费等所有费用。
2. 甲方应在合同签订后_____天内支付预付款人民币_____元整（￥________）；剩余款项在工程完工验收合格后一次性支付清。
五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的数额为未完成部分工程价款的_____%。
2. 若甲方未能按合同约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的数额为逾期未付款项每日万分之_____。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
线路迁改工程赔偿合同模板
线路迁改工程赔偿合同模板合同编号：_______甲方（迁改方）：_______乙方（赔偿方）：_______鉴于甲方需要对现有的电力线路进行迁改，以便进行_______（迁改原因），乙方作为电力线路的权属单位，同意对甲方的迁改工程给予赔偿。
双方经充分协商，就赔偿事宜达成以下合同条款：第一条赔偿范围1.1 乙方同意对甲方因迁改电力线路所造成的直接经济损失给予赔偿，包括但不限于：（1）迁改工程所需的材料、设备、人工等费用；（2）因迁改导致的停电、停运等损失；（3）因迁改工程延期导致的额外费用；（4）其他因迁改工程而产生的合理费用。
1.2 乙方同意按照本合同约定的赔偿金额和支付方式，向甲方支付赔偿金。
第二条赔偿金额2.1 乙方应支付给甲方的赔偿金为_______元（大写：_________________________元整）。
2.2 赔偿金的支付方式如下：（1）乙方在本合同签订后_______日内，向甲方支付赔偿金的一半，即_______元（大写：_________________________元整）；（2）剩余的赔偿金待甲方完成迁改工程后，乙方再次进行审计，如无争议，应在审计结果确认后_______日内支付给甲方。
第三条赔偿金的支付时间3.1 乙方应按照本合同约定的支付方式，按时足额支付赔偿金。
3.2 如乙方逾期支付赔偿金，乙方应按照逾期金额的_______%向甲方支付违约金。
第四条合同的履行和违约责任4.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成迁改工程。
4.2 乙方应按照本合同约定的赔偿金额和支付方式，按时足额支付赔偿金。
4.3 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第五条争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
高低压电力施工合同8篇
高低压电力施工合同8篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要完成高低压电力施工工程，故与乙方签订本合同，由乙方承担该工程的施工任务。
为明确双方权益，保障工程顺利进行，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________高低压电力施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括高压线路施工、低压线路施工、变电站设备安装与调试等。
二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求，完成高低压电力施工工程。
2. 具体工作内容包括但不限于：基础施工、线路架设、设备安装、调试及试运行等。
3. 乙方应确保工程质量符合国家标准及甲方要求，确保安全生产，合理安排工期。
三、合同金额及支付方式1. 本工程总造价为人民币_____元（大写：______）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、工期及进度要求1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 乙方应按照合同约定工期完成工程，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
五、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3. 验收合格后，双方签订验收报告，确认工程交付使用。
六、安全责任及保障措施1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应制定安全施工方案，并按方案实施。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因未能按合同约定工期完成工程，应按照每逾期一天支付工程总造价____%的违约金。
高压线路迁改工程合同
高压线路迁改工程合同甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于条款：1. 甲方是合法注册的公司，有权委托高压线路迁改工程。
2. 乙方是具有相应资质和经验的公司，有能力承接高压线路迁改工程。
合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在高压线路迁改工程中的权利、义务和责任。
第一条工程概述1. 工程名称： [高压线路迁改工程名称]2. 工程地点： [具体地点]3. 工程内容： [详细描述工程内容，包括但不限于线路迁移、杆塔建设、设备安装等]4. 工程期限：自 [开工日期] 至 [竣工日期]第二条工程质量和技术标准1. 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工。
2. 工程质量应达到 [具体标准或等级]。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为 [金额]。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度付款、最终付款等]。
第四条工程进度和验收1. 乙方应按照合同约定的工程进度计划进行施工。
2. 甲方有权对工程进度进行检查，并在 [时间] 内提出整改意见。
第五条安全与环保1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。
第六条违约责任1. 如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体内容应根据违约情况和损失程度确定。
第七条合同变更和解除1. 任何一方需变更或解除合同，应提前 [天数] 天书面通知对方。
2. 双方应协商一致，签订书面协议。
第八条争议解决1. 合同执行过程中发生的争议，双方应协商解决。
2. 协商不成时，可提交至 [甲方或乙方所在地] 仲裁委员会进行仲裁。
第九条附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）： ___________乙方代表（签字）： ___________日期： ___________请根据实际情况填写上述括号中的内容，并确保所有条款都符合你的具体需求和当地法律法规。
高压线改迁合同范本
高压线改迁合同范本一、工程概述1.1 工程名称：高压线改迁工程1.2 工程地点：[具体工程地点]1.3 工程内容：包括但不限于高压线杆、电缆、配套设施的拆除、迁移及新设。
1.4 工程规模：[具体工程规模]1.5 工程期限：自合同签订之日起至[工程完成时间]。
二、合同条款2.1 工程费用2.1.1 甲方应支付乙方高压线改迁工程费用总计人民币[金额]元（大写：[金额]元整）。
2.1.2 乙方应在合同签订后[支付时间]内支付工程进度款，具体支付比例及时间由双方协商确定。
2.1.3 工程完成后，甲方应在验收合格后[支付时间]内支付乙方剩余款项。
2.2 工程质量2.2.1 乙方应保证工程质量和施工安全，严格按照国家有关规范、标准和甲方的要求进行施工。
2.2.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、验收报告、材料合格证明等。
2.3 工程进度2.3.1 乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
2.3.2 如乙方未能按期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额双方协商确定。
2.4 工程变更2.4.1 如因特殊情况需要变更工程内容，双方应协商一致，签订书面变更协议。
2.4.2 工程变更导致费用增加的，乙方应按照甲方的要求提供变更费用报价，双方协商确定变更费用。
2.5 工程验收2.5.1 工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合甲方进行验收。
2.5.2 验收合格后，双方应签订验收合格证书。
2.6 知识产权2.6.1 乙方在施工过程中所涉及的技术、图纸等知识产权归甲方所有。
2.6.2 未经甲方书面同意，乙方不得将甲方知识产权对外披露或使用。
2.7 保密2.7.1 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2.7.2 保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
三、争议解决3.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
管线改迁施工合同协议书
合同编号：________签订日期：____年__月__日签订地点：____市____区甲方：（建设单位名称）法定代表人：____乙方：（施工单位名称）法定代表人：____鉴于甲方在____市____区进行建设项目，需要对现有地下管线进行改迁，以确保施工安全和项目顺利进行。
经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____市____区建设项目管线改迁工程2. 工程地点：____市____区3. 工程内容：包括但不限于以下管线改迁工作：- 管线探测、测绘- 管线拆除、迁移- 新管线铺设- 管线验收、交付4. 工程规模：详见附件一《工程量清单》二、工期1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 合同工期：共计__天三、工程价款1. 合同总价：人民币____元整（大写：____元整）2. 付款方式：- 合同签订后，甲方支付合同总价____%作为预付款；- 管线拆除、迁移工作完成后，甲方支付合同总价____%；- 管线铺设、验收合格后，甲方支付合同总价____%；- 管线交付使用后，甲方支付合同总价____%。
四、双方责任1. 甲方责任：- 提供施工图纸、技术资料及现场所需条件；- 配合乙方进行管线探测、测绘；- 协调处理施工过程中涉及的相关事宜；- 按时支付工程款。
2. 乙方责任：- 按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全和进度；- 配合甲方进行管线探测、测绘；- 按时完成施工任务，并保证工程质量；- 按规定缴纳相关税费。
五、违约责任1. 甲方未按时支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付____%的违约金。
3. 任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合同
合同编号：2011-10-13 工程名称：玉龙路高、低压电力杆线迁改工程
发包人：株洲市云龙基础设施投资开发有限公司承包人：株洲市石峰区城中建筑安装有限公司签字日期：年月日
工程合同
根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理方面法规的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着诚实信用、平等自愿的原则，经甲、乙双方协商，签订本合同。
一、合同签订单位
发包人：株洲市云龙基础设施投资开发有限公司（以下简称甲方）承包人：株洲市石峰区城中建筑安装有限公司（以下简称乙方）
二、工程名称及地点：
1、工程名称：玉龙路高、低压电力杆线迁改工程。
2、工程地点：株洲市云龙示范区玉龙路
三、工程合同承包范围及内容：
1、将新建玉龙路红线范围内的10KV电力线路上的电杆、导线等拆除，改道迁移或者改架空为电缆入地，保证电力线路畅通。
2、将该道路红线范围内的380V及220V电力线路上的电杆、导线等拆除，改道迁移或者改架空为电缆入地，确保各电力用户正常用电。
3、土建部分：本工程配套电缆沟、井、设备基础土建及预埋工作。
4、本工程的物资采购、设计、施工、竣工验收。
四、工程建设工期：甲方应付工程备料款到款、甲方施工场地经甲乙双方验收合格具备工程施工条件后开工，按甲方要求时间完工。
五、工程承包方式：包工包料、包工期、质量、安全、文明施工。
六、工程合同价款：总价款为人民币元整（包含工程设计费、设备、材料及其安装所有费用）。
七、合同价款支付及其支付方式：
1、合同价款支付：合同签订后7天内，甲方向乙方支付总价款的40%作为预付备料款，在工程量完成50%后7天内、甲方向乙方支付总价款的40%作为工程进度款，余款在工程竣工由电业局验收合格后付清。
2、合同价款支付方式：转账。
八、双方责任：
1、甲方：
（1）负责委派项目联系人，负责监督、检查工程施工安全、质量、进度，组织工程施工过程中的中间隐蔽工程验收、工程竣工验收，联系、协调、
处理工程施工过程中的地方关系和周边环境等。
负责协调、处理工程施工过程中的阻工、青赔等工作及其相应费用，如发生阻工必须为乙方签证。
解决甲方应解决的工程事宜。
（2）负责施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利工作。
（3）负责办理工程规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等申请报批手续及其相应费用，向乙方提交工程施工资料。
（4）负责工程施工场地、运输道路平整和施工场地内障碍清除，余、杂物清理等，组织工程施工场地和按合同约定甲方应完成工程施工部分的验收和移交工作，向乙方提供安全的工程物资存放条件。
（5）负责向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方施工期间的需要。
（6）负责按合同约定的内容和时间完成工作，积极配合乙方工作、特别是停电工作。
（7）监督施工过程中的质量，参与工程竣工验收工作。
（8）根据本合同的规定向乙方支付合同价款。
（9）认真履行本合同条款。
2、乙方：
（1）负责严格执行国家、行业、地方工程建设管理规定和建设工程和电力建设工程管理的标准、规范、规程、规定。
严格按照工程施工图纸和本工程技术资料进行工程施工。
（2）负责严格遵守政府、有关部门、甲方对工程施工现场的规定和要求。
（3）严格把好设计、材料的质量关，做好设备、材料的现场保管工作。
（4）负责工程安全施工、文明施工，优质服务。
（5）负责组织职能部门对工程的验收，办理送电手续。
（6）负责已竣工工程未交付甲方验收之前的成品保护。
（7）工程竣工验收和甲方应付工程款到款后，负责向甲方提交合同承包范围内的工程资料。
（8）负责按合同约定的内容和时间完成工作，积极配合甲方工作。
（9）认真履行本合同条款。
九、其他：
1、工程项目建设过程中的物资采购、施工、竣工验收等所需的工、器、机具，安全用具，交通工具、人员生活等乙方所需，由乙方负责自行解决。
2、甲方不按合同约定的内容和时间完成工作，造成工期延误，由甲方承担其责任，并负责赔偿乙方因此造成的损失，乙方工期相应顺延。
3、乙方不按合同约定的内容和时间完成工作，造成工期延误，由乙方承担其责任，并负责赔偿甲方因此造成的损失。
4、甲方应提前3天通知并组织乙方进行施工场地（含甲方自行施工部分工作）交付使用前验收。
甲乙双方按照国家、行业、地方工程建设和电力工程建设标准、规范、规程、规定进行施工场地验收，验收合格后，甲方应及时将施工场地交付乙方。
5、甲方交付乙方后的室内施工场地，乙方负责管理，甲方进入其内作业时，应征得乙方同意。
6、甲方在交付乙方施工场地内或周围进行危及乙方设备、设施和人员安全施工时，乙方有权停止施工，因此造成的损失，由甲方承担。
7、因甲方交付乙方施工场地内的构筑物、建筑物等质量问题造成乙方人员伤害和工程物资损害，甲方负责赔偿乙方因此发生的损失，工期相应顺延。
8、因乙方施工不当、工程物资保管不善等造成工程人员伤害和工程物资损害，乙方承担其责任，并赔偿甲方因此发生的损失。
9、因甲方提交工程手续资料不齐，应付工程款未及时支付，地方关系和周边环境协调处理不到位，甲方建设场地、线路通道不能及时交付乙方使用等非乙方原因造成工期延误或乙方工程成本增加，甲方负责承担责任，并赔偿乙方因此发生的损失。
10、因甲方原因引起设计变更，设计变更所发生的费用和工期延误，由甲乙双方协商解决；造成乙方工程物资积压，由甲方负责处理并承担全部处理费用；造成乙方返工所需费用和相应损失由甲方负责承担，相应工期顺延。
工程施工过程发生工程量增加或减少，双方协商解决。
11、甲方不按合同约定支付工程款，乙方在合同约定支付时间7天后向甲方发出要求支付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求支付工程款，乙方可在发出通知7天后停止工作，工期相应顺延，因此造成的损失由甲方承担，乙方工期相应顺延。
12、不可抗力及其它甲乙双方以外原因导致工程缓建或停建，使合同不能继续履行，甲方应按合同约定支付已完工合同价款。
不可抗力造成的损失由甲乙双方协商解决。
13、合同履行过程中发生争议或违约，由甲乙双方协商解决，协商不成时，
可向人民法院起诉。
14、合同未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方共同协商，另外签订补充协议，补充协议与该合同具有同等法律效力。
15、合同正本四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力，由甲乙双方法定代表人或书面指定的委托代理人签字盖章生效。
合同自签订之日起生效至甲方支付完合同价款后终止。
甲方：株洲市云龙基础设施投资开发有限公司（盖章）
法人代表或委托人签名：
联系人：
联系电话：
乙方：株洲市石峰区城中建筑安装有限公司（盖章）
法人代表或委托人签名：
联系人：
联系电话：
开户行：工商银行新华路支行
帐号：1903020309024550945
签订日期：二零一一年月日。