简单土方合同
土方承包合同简单版6篇

土方承包合同简单版6篇篇1土方承包合同简单版甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)法定代表人:(甲方法定代表人)联系电话:(甲方联系电话)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)法定代表人:(乙方法定代表人)联系电话:(乙方联系电话)鉴于甲方需要对土地进行开发或建设工程,乙方具有相应的资质和能力,甲乙双方经友好协商,就土地承包事宜达成以下协议:第一条土地位置及面积1. 甲方承包给乙方的土地位于(具体地址),面积约为(具体面积),具体以当地土地管理部门测量结果为准。
第二条承包期限1. 土地承包期限为(具体年限),自(具体日期)起至(具体日期)止。
第三条承包用途1. 乙方承包土地仅限于用于(具体用途),不得超出协议约定的使用范围。
第四条承包方式1. 乙方承包土地的方式为(出让/租赁),甲方在承包方式上享有最终决定权。
第五条承包费用1. 乙方在承包土地时需支付的费用为(具体数额),具体付款方式为(一次性付清/分期付款),付款时间为(具体时间)。
第六条土地维护1. 乙方需对承包的土地进行合理维护,并保持土地的良好状态,不得擅自改变土地用途。
第七条违约责任1. 若乙方违反本合同约定,擅自改变土地用途或未按期支付承包费用等,应承担相应的违约责任。
第八条争议解决1. 本合同如有争议,甲乙双方应友好协商解决;如协商无果,应将争议提交当地有管辖权的法院解决。
第九条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期内不可unilaterally 变更或解除。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:篇2土方承包合同简单版甲方(承包方):______________ 乙方(发包方):______________鉴于乙方对于项目______________的工程需求,并与甲方商定交由甲方承包土方工程,双方本着互利共赢的原则,经友好协商达成一致意见,特订立本合同,共同遵守并履行。
土石方工程承包合同简易版(6篇)

土石方工程承包合同简易版甲方:(发包方)_____乙方:(承包方)_____根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况(一)工程名称:_____(二)工程地点:_____(三)工程范围:_____本合同土石方工程量约为_____立方米。
(四)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为_____全部工程造价暂定为人民币____万元,大写_____。
第二条工程期限根据双方协商工程期限自____年____月____日起至____年____月____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。
第三条工程质量乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
第四条工程价款结算(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。
如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。
(二)工程价款结算与拨付办法:第五条双方责任(一)甲方责任1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。
3、由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。
4、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。
否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
5、工程竣工后,甲方应组织专门人员在____日内进行验收。
6、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
土方工程合同(5篇)

土方工程合同土方工程承包标准的合同范本。
发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方),经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。
达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。
否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。
保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。
八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。
本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。
经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方):承包班组长(乙方):联系电话:_____ 联系电话:_____ ____年____月____日 ____年____月____日土方工程合同(二)合同编号:水标合同字[_____]第____号项目名称:甲方:乙方:签订地点:签订日期:____年____月____日有效期限:____年____月____日至____年____月____日依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国民法典》等有关法律法规,以及水利部水利标准化工作有关管理规定,合同各方就以下内容经协商一致,订立本合同。
土方合同范本(精选9篇)

土方合同范本(精选9篇)土方篇1发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)本着公平公正、平等互利的原则,经过甲、乙双方共同友好协商后,达成如下土方工程施工意向:一、工程概况:1、工程名称:2、工程地址:3、工程内容:二、开竣工日期1、开工日期:年月日竣工日期:年月日2、如遇下列情况工期按实际相应顺延:(1)因甲方原因引起的工期延误。
(2)因遇人力不可抗拒的自然灾害(地震、台风、水灾及超常暴雨)而停工。
三、质量标准:本工程质量等级定位合格。
四、工程质量与验收1、乙方应认真按照建设标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方的检查和检验。
2、严格执行隐蔽工程验收制度,隐蔽工程必须当时验收并签证,手续必须完备,否则视为无效签证。
(隐蔽工程签证必须由甲方现场管理人员及造价部门人员、监理、乙方三方同时签字后有效)3、施工中经检查、验收发现工程质量不合格,乙方必须按要求返工、修改,并承担一切经济责任和由此造成的一切后果,因设计变更或甲方提出修改所发生的费用由甲方承担。
4、乙方应按本工程的施工进度同步做好资料,乙方在进行下道工序施工前,必须及时通知监理和甲方现场管理人员对上道工序进行验收,确认合格签字后,方能进行下道工序施工。
5、施工单位不服从监理和甲方现场人员管理,对发现的质量问题置之不理或不及时整改的,监理和现场管理人员有权拒签本月进度款;对情节较重的,甲方有权终止协议,更换施工队伍。
五、承包方式:本工程意向性的由乙方承担施工,待前置审批手续完成后,由甲方进行公开招标,如乙方未中标,乙方应无条件的按照本协议的计价依据及方式办理结算和退场手续,不得计取其他的任何费用。
六、计价依据及方式1、由甲方提供的本工程现状土方测量图纸。
2、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-20xx)3、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-20xx)4、20xx年《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表(结构-屋面)》5、20xx年《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及基价表(土石方-地基处理-桩基础-预拌砂浆)》6、20xx年《湖北省建筑安装工程费用定额》7、省、市造价管理部门颁发的现行相关造价文件;8、主要材料按20xx年月《武汉建设工程价格信息》及市场询价计取。
土方外运简易合同6篇

土方外运简易合同6篇篇1甲方(托运方):__________乙方(承运方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方在土方外运过程中的权利和义务,确保工程顺利进行,甲、乙双方经友好协商,达成如下合同协议:一、工程概况1. 工程名称:__________土方外运工程。
2. 工程地点:__________。
二、合同内容甲方委托乙方承担本工程的土方外运工作,具体内容包括但不限于土方的挖掘、运输、卸土等。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并结算完毕之日止。
四、工程数量及计价方式1. 双方根据实际外运的土方量进行结算。
具体数量以甲方现场测量为准。
2. 计价方式:根据实际运输距离和土方量计算运费,具体价格根据双方协商确定。
五、工程质量和验收1. 乙方应确保运输过程中土方不散落、不污染道路和环境。
2. 乙方应在工程完工后向甲方提交验收申请,甲方组织验收并出具验收报告。
六、工程款支付1. 工程款支付方式:按实际完成的工程量进行结算,每月支付一次。
2. 甲方在收到乙方提交的结算报告后,应在七日内审核完毕并支付相应款项。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款,应支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程,应支付违约金并承担由此造成的损失。
八、安全施工与环境保护要求1. 乙方应制定安全施工方案,确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中应采取有效措施防止扬尘污染,保护周边环境。
九、争议解决方式因本合同引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他约定事项1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(托运方):__________(盖章)乙方(承运方):__________(盖章)签订日期:______年___月___日签订地点:__________ 附加条款:一、双方确认,本合同的签订是基于充分理解合同条款和条件的基础上,经过友好协商达成的共识。
简易土方运输合同范本6篇

简易土方运输合同范本6篇篇1甲方(托运方):_________________________乙方(承运方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行土方运输事宜,经友好协商,达成如下合同:一、合同概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 运输内容:土方运输4. 运输总量:暂定_____________立方米5. 运输起止点:_________________________至_________________________止二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程结束并结算完毕为止。
三、运输价格及付款方式1. 运输价格:按照实际运输距离及土方量计算,每立方米运费为人民币_______元。
2. 付款方式:工程结束后进行结算,甲方需在结算后______天内支付全部运费给乙方。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)甲方应确保土方量准确,并提前通知乙方运输时间、地点及数量。
(2)甲方应提供必要的工作条件,确保乙方运输工作的顺利进行。
(3)按时支付乙方运费。
2. 乙方责任与义务:(1)乙方应按照甲方要求进行土方运输,确保运输质量。
(2)乙方应遵守交通规则,保证运输安全。
(3)乙方应按时按量完成运输任务,如遇特殊情况需及时通知甲方。
(4)合法经营,具有相关资质和证照。
五、违约责任及赔偿方式1. 若甲方未按约定支付运费,乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若因乙方原因未能按时完成运输任务,造成甲方损失,乙方应承担赔偿责任。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时沟通并协商解决。
六、合同变更与解除1. 若双方需变更合同内容,应协商一致并签订书面补充协议。
简单的土方合同(必备5篇)

简单的土方合同(必备5篇)简单的土方合同第1篇发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照《中华人共和国合同法》、本建设工程有关事项协商一致,订立本合同,共同遵守。
一、工程名称:___________________。
二、施工地点:___________________。
三、承包范围:挖方不计松散系数,挖方量约________方(含土石方的放炮作业、挖运等),填方约______立方米。
道路路基范围内积水、淤泥和杂草的清除。
余土外运至甲方指定地点,运距3公里以内。
四、质量要求平基土石方道路路床以外,须按给定的平基标高,误差±10cm以内为达到合格;平基土石方道路路床范围内的平基标高误差应符合设计图相应标准的规定。
回填每层厚度控制在米以内,回填的土(石)块直径应小于50cm。
五、质量保修及履约保证金平基土石方工程无质量保修及履约保证金六、合同工期工程工期从合同签订之日起,合同有效工期为日历天数30天,但阶段性工期应满足甲方的要求。
七、竣工验收工程竣工后,由甲方委托测量平基标高,甲方组织竣工验收。
八、合同价款及计价方式工程承包范围内(按照甲方提供的红线图、带地形的土石方计算地点,实行挖方元/立方米,回填方临时道路的修建、大型机械进出场费等全部工作费用,和企业管理费、合法利润、安全文明施工措施费、税金等完成全部工作内容所需的全部费用。
回填完成后超过的外运部分增加运费___元/立方米。
九、付款办法工程全部竣工并经验收合格7日以内,支付至合同总造价的80%,结算后十个工作日内一次性付清余款。
工程竣工验收后,乙方应尽快提交工程结算书。
十、双方责任甲方责任向乙方提供必要的地下管线资料。
组织对工程的中间验收及竣工验收。
及时组织相关工程技术人员协调解决工程中的技术问题。
按合同约定及时办清工程结算。
按合同约定及时支付工程款。
因挡工造成停工,工期不予顺延,甲方应协助乙方解决矛盾,但甲方不承担因停工产生的一切损失及费用。
工程土石方合同6篇

工程土石方合同6篇篇1合同编号:【编号】甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程土石方挖掘、运输等事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:【工程名称】2. 工程地点:【工程地点】3. 工程内容:土石方挖掘、运输、填筑等。
二、合同工期1. 工程开工日期:【开工日期】2. 工程竣工日期:【竣工日期】3. 如遇不可抗力因素导致工程延期,双方协商解决。
三、工程造价及支付方式1. 工程土石方挖掘等费用按照【约定计价方式】计算,总价为人民币【总金额】元。
2. 支付方式:【约定支付方式】。
3. 甲方应按约定时间支付工程进度款,乙方应提供合法有效的发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关工程质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应提供完整的工程资料,并通知甲方进行验收。
3. 甲方应在收到验收通知后【约定时间内】组织验收,验收合格后方可结算工程款项。
五、安全施工及违约责任1. 乙方应制定安全施工方案,确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因造成事故,由乙方承担全部责任。
3. 若甲方未按照合同约定支付工程进度款,乙方有权停工,工期相应顺延。
4. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
5. 若甲乙双方任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
六、合同变更及解除1. 双方协商一致,可以变更或解除合同。
2. 任意一方违反合同约定,守约方有权解除合同。
3. 合同变更或解除后,双方应就已完成的工作进行结算。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项【其他需要补充的条款】九、附则1. 本合同一式【份数】份,甲乙双方各执【份数】份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:
建设工程施工专业分包合同
承包单位:
分包单位:
签订时间:年月日
土石方施工合同
承包方:(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,结合本工程具体情况,双方就工程施工协商一致,签订合同条款如下:
第一条工程名称、工程地点、工程范围、承包方式
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
4、承包方式:
第二条合同价款及综合单价
1、综合单价:根据施工组织设计方案,按甲方提供的开挖尺寸及标
高计算,每立方米(实方)综合单价为元,承包综合单价内容含人工、开挖、机械设备、油料、运输、倒场、道路运输过程中所需办理一切手续、场地文明保洁、税金(含个调税及其他地方税)等
一切费用。
2、合同价款:本工程土石方数量暂定为m3,根据综
合单价计算,本合同暂定总价为:元人民币(大写:)。
第三条工期
1、合同计划开竣工日期:按开工日起至年月日完工。
乙方在施工期间必须满足甲方工期要求,及时根据甲方要求增加机械,确保土石方施工如期完工。
第四条项目负责人
1、甲方项目负责人:
2、乙方项目负责人:
第五条工程质量
1、本工程验收按设计图纸要求、市政施工技术规范、质量验收标准、地方标准。
2、质量等级::一次性验收合格,合格率100%。
3、机械设备进场时甲方、监理和业主有权随时进行检查,检验机械设备证件、操作人员资格证、机械运转情况等,若检查不合格,乙方应立即运出工地并调运合格机械进场。
若因乙方机械进场延误导致甲方工程延误,因此受到业主经济处罚损失均由乙方承担,乙方不得异议,由此延误的工期不予顺延。
若乙方无力调运机械或故意阻挠、拖延,甲方有权终止合同,合同终止。
4、施工中若出现特殊情况,按甲方组织有关各方另行商定的本工程
适用的设计、施工和验收规范、及有关会议纪要执行。
5、业主及甲方有权对乙方施工质量随时进行抽检,并通过监理工程师对工程质量不合格部分实施否决,乙方应积极配合。
第六条工程结算及付款
1、支付工程进度款的方式时间和程序:
每月25日截止日,乙方根据完成的产值上报甲方,甲方按合同单价对乙方每月完成产值进行审核计算,下月25日前支付乙方60%的计量款。
2、乙方领取工程款按照甲方财务制度要求,必须经甲方项目部会签后,由项目部上报公司经营科、公司分管经理签字后,乙方才能向甲方财务科领取款项。
3、延误处罚:
因分包人延误提交工程资料日期,使得总包延期提交结算资料,将对乙方所承包的工程总造价的1%进行处罚。
第七条工程结算
1、双方合同约定的综合单价不变,土石方数量根据甲方签发的土石方施工组织方案,按方案面积、标高进行开挖,结算时候根据面积、标高计算土石方数量(路面破碎不单独结算,纳入土石方结算方量)。
乙方超面积、深度开挖方量甲方不予承认。
2、土石方工程全部施工完工后30天内甲乙双方办理好结算,结算后三个月内付清余款。
3、因软土地基需要超深开挖,乙方应配合甲方做好照片拍摄、现场收方记录,若因无照片提供、无收方记录提供,最终导致设计、监理、业主
拒签,甲方也不予承认。
第八条甲方责任
1、负责办理本工程相关的前期工作,协调各方关系。
2、向乙方提供本工程的土石方开挖施工方案审定稿,负责组织施工图等技术资料的会审和设计交底工作,并协调处理施工现场有关事宜。
3、负责办理业务、变更设计签证联系。
4、负责对本工程质量、进度、现场文明施工、安全生产等方面的指导、监督和检查。
5、负责审核全套竣工资料。
第九条乙方责任
1、乙方根据甲方编制的土石方施工组织方案实施。
对甲方向业主方所承诺的各项条款,乙方必须无条件履行。
2、按有关规定如期向甲方报送开、竣工报告,月、季度施工进度计划,验工月报等相关的统计报表。
3、工程结束后,乙方须按甲方要求提交本工程全套竣工验收资料4套(包括竣工记录和竣工图纸),并满足档案存档要求。
4、乙方须服从甲方、监理方和业主的现场指挥、协调、监督和管理。
5、在签订本合同的同时,乙方必须与甲方签订安全生产、消防治安、文明施工等协议书,并作为工程合同的附件,与本工程施工合同具有同等法律效力,若违反规定野蛮,甲方有权限令停工整改,一切损失由乙方自负。
若甲方违章指挥,所产生的一切责任由甲方承担。
6、乙方破除的路面碎石块等旧料、开挖出的连砂石、铁件等归甲方
所有,乙方必须按甲方要求运送到指定地点(1km范围免费运到)。
7、严格执行本工程的要求、进度计划,无论因客观原因影响如期进场,因各种管线配合施工、一般的设计变更、施工质量不合格或管理方面的原因而造成的施工影响、停工、误工等情况,合同竣工日期均不予调整。
8、乙方应按甲方在工程管理上执行总包方已实施ISO质量标准体系的要求进行项目管理。
9、乙方不得再将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解后再以分包工名义转包给他人。
否则,甲方有权终止合同,并追究经济损失。
10、乙方必须在工程开工前上报给甲方专用银行账户,并以此帐户作为与甲方财务往来的专户,乙方有义务按专款专用的原则,对工程款进行控制使用,如发生乙方将本工程资金挪作他用,甲方有权停止支付工程款并对乙方进行处罚。
第十条甲方违约责任
因工程建设计划变更或设计错误造成乙方返工,甲方除应协助乙方采取补救措施减少损失外,由此造成乙方经济损失时经甲方与总包方、业主协商确认后,再给予补偿。
第十一条乙方违约责任
1、本工程合同期由于乙方原因造成延误时,每延误一天按贰千元罚款。
2、本工程在实施过程中严重脱期或出现重大事故,而乙方又无力采
取积极措施确保合同工期如期完成或乙方无力按质量标准继续施工时,甲方有权责令乙方停止施工,直至退场,并由甲方另行组织施工队伍进场,由此造成的损失均由乙方承担。
3、乙方必须确保本合同段工程达到质量标准。
如经检验或评定未达到此标准,乙方应根据验收意见和监理工程师指示进行返修或整改直至达到此标准,其费用由乙方承担。
4、安全、文明施工不符合有关要求或发生问题时将有关管理条例进行处罚,并承担甲方因受乙方的安全原因而引起的经济损失。
第十二条合同附件
1、附件一工程安全文明生产协议书
2、附件二工程规章制度
第十三条其他约定事项
1、本合同一经签章即法律生效,甲乙双方均应严格遵守,任何一方均无权毁约;反之,受损方有权依法追究违约赔偿经济损失及法律责任。
2、、工地内乙方施工的电缆、电线、电箱等费用均由乙方承担,若水源头子、电力落火有甲方申请办理,则费用从乙方工程款内扣除。
4、乙方必须参加甲方造开的生产例会,汇报上周本周及下周的工作情况及计划,乙方项目负责人缺席、迟到开会,根据甲方处罚规定处理。
5、按照业主统一月报格式,不能随意更改或删除,乙方每月25日将完成的工作量按照细目清单及中间计量表要求上报甲方经营科,便于甲方统计工程产值。
6、合同签定后,乙方机械设备、施工人员必须在贰天内到场,逾期
甲方将对乙方进行处罚,超过伍天,甲方有权终止合同。
7、若甲方需要其他机械设备,乙方若能提供合格有效的机械,则甲方优先考虑租用。
本合同正式一式六份,甲方执四份,乙方执二份。
本合同未尽事宜,双方本着友好协商的原则,共同解决。
因双方协商失败,可向甲方总公司法人注册所在地的人民法院起诉。
工程余款付清完毕,本合同即自然终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表或法人代表或
法人委托人:法人委托人:
日期:年月日。