招投标与合同管理——判断、多选
建筑招投标与合同范本管理判断及选择题(1-4)
建筑招投标与合同范本管理判断及选择题(1-4)一、判断题（共10道试题，共30分。
）1.公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
A.错误B.正确2.公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。
A.错误B.正确3.承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。
A.错误B.正确4.建设工程交易中心是服务性机构，本身并不具备监督管理职能。
A.错误B.正确5.建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
A.错误6.在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
A.错误B.正确7.授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。
A.错误B.正确8.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
A.错误B.正确9.建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
-1-A.错误B.正确10.建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》，其中将我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三个序列。
A.错误二、单项选择题（共15道试题，共45分。
）1.建设工程的投标人一般不包括（）。
A.勘察设计企业B.施工企业C.工程材料设备供应单D.事业单位2.建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式，但是不具有（）功能。
A.监督管理B.信息服务C.场所服务D.集中办公3.下列（）不是建筑工程招标投标的特点。
A.程序规范B.投标过程统一、有效地监督C.交易双方面对面地讨价还价D.公平、客观4.建筑市场的客体是（）。
A.建筑产品B.业主-2-C.承包商D.咨询服务机构5.建筑工程的开标、评标、定标由（）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。
A.投标单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位6.申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
招投标与合同管理——判断、多选
招投标与合同管理——判断、多选1.介绍1.1 目的本文档旨在提供招投标与合同管理的详细指南，帮助相关人员理解并执行招投标与合同管理的流程和要求。
1.2 范围本文档适用于招投标与合同管理的所有阶段，包括需求分析、招标文件准备、投标审批、招标公告、投标评审、合同签订和合同管理等。
2.判断问题请根据下列问题自行选择正确答案：________2.1 招投标的目的是：________A) 找到最低价供应商B) 确保公正、公平、透明的采购过程C) 增加供应商利润D) 缩短采购周期2.2 招标文件应包括以下内容：________A) 采购需求B) 技术要求C) 投标要求D) 合同条款3.多选问题请从以下选项中选择适用的答案：________3.1 下列哪些是招投标过程中的关键步骤？A) 制定招标清单B) 确定合同签订方C) 审查投标文件D) 评估供应商能力3.2 招投标文件评审的目的是：________A) 确定投标者的资格B) 对投标提供的信息进行真实性和准确性审查C) 选择最终的中标人D) 对投标提供的报价进行评估和比较4.附件本文档涉及以下附件，请参考并使用：________●投标评审表5.法律名词及注释以下是本文档中涉及的一些法律名词及其注释：________●招标：________指公开邀请潜在供应商投标的过程。
●投标：________指供应商向招标方提供产品、服务或工程价格和其他相关信息的行为。
●中标：________指招标方选择的最终供应商。
●合同：________指具有法律约束力的双方达成的协议，规定了双方权利和义务。
6.结束语本文档提供了招投标与合同管理的详细指南，包括判断和多选问题以及相关附件和法律名词的注释。
希望本文档能够帮助您更好地理解和执行招投标与合同管理的工作。
03建筑工程招投标与合同管理---任务及答案.doc
一、判断题（共10 道试题，共30 分。
）1. 经评审的最低投标价法的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分2. 经评审的最低投标价法最能体现招投标宗旨，招标人可获得最为经济的投标，投标人可靠竞争优势获得承包任务。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分3. 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。
中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分4. 编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分5. 开标的主持人是招标人或招标代理机构，他们同时负责开标全过程的工作。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分6. 建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分7. 投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分8. 评标委员会的成员人数应为5人以上，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分9. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分10. 投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。
（）A. 错误B. 正确二、单项选择题（共15 道试题，共45 分。
）1. 在评标过程中，下列（）不属于投标文件的技术性评审。
A. 投标报价校核B. 方案可行性评审C. 关键工序评审D. 安全保证措施评审满分：3 分2. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，（）。
《项目招投标与合同管理》(练习题-含答案)无案例分析
27．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B )。
A．正常工作B．附加工作C．额外工作D．意外工作
28．下列各项中，（C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A．建设用地征用完毕，施工图纸完成
B．概算已经批准，建设项目已正式列入计划
19．仲裁庭做出裁决后,合同当事人应当（A）
A．按裁决自觉执行B．不服裁决可向上级仲裁机构申请复议
C．可向人民法院起诉D．向合同管理机关申诉
20．《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻
以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。
A．额外服务B．附加服务C．延长服务D．非监理服务
21．监理招标的宗旨是指对监理单位（A）的选择。
B．合同签字日起按招标文件中要求
C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D．合同约定的开工日起按招标文件中要求
7．工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B )
A．停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B．停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
42．自中标通知书发出（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A．15天B．21天C．30天D．35天
43．保证方式没有约定或约定不明确的，按（B )承担担保责任。
A．保证B．连带保证C．违约D．合同
44．当事人采用合同书形式订立的，自( C）合同成立。
A．双方当事人制作合同书时B．双方当事人表示受合同的约束时
7．承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√）
招投标与合同管理判断多选
招投标与合同管理判断多选招投标和合同管理是企业进行商务活动时必不可少的环节，其中涉及到很多的法律法规和管理要求，需要具备一定的判断能力和实践操作经验。
以下为招投标与合同管理判断多选题，共计。
1.在招投标过程中，应当保证的原则是（）。
A.公开、公正、公平B.高效、便利、舒适C.低价、优惠、便宜D.快速、方便、简单答案：A解析：招投标的的目的在于公开、公正、公平地征集与采购对方所提供的产品或服务，从而有效地保护企业和招标方的权益。
因此应在招投标过程中保证公开、公正、公平的原则。
2.在招投标文件制订过程中，应该包括下列哪些方面？（）A.招标公告、投标文件、评标细则B.招标人基本情况、招标货物或服务内容、投标信封C.投标清单、标书报价、业绩证明D.竞标策略、营销策划、网络推广答案：A解析：招投标文件最基本的结构包括招标公告、投标文件、评标细则三个主要部分。
其中，招标公告是招标人为了向社会公布采购需求、说明目的、要求和有关程序而在媒体上发布的通知。
投标文件是投标人为了响应招标公告，对实施某项工程或提供某项服务所拟备的所有文件和材料。
评标细则则是在评标过程中具体实施指导标书审查、评定投标人资格、评选中标人等各个阶段的有关规定。
3.作为投标人，需要在投标文件中必须包含哪些内容？（）A. 投标信封、投标报价清单、企业组织机构等基本情况B. 项目实施方案、工程技术、施工建设等方案C. 企业资质、产品质量、服务保障等能力证明材料D. 企业业绩、销售宣传、市场调研等营销材料答案：C解析：企业在进行投标时需要在投标文件中包含企业资质、产品质量、服务保障等能力证明材料，以证明企业具备与招标方所要求相适应的能力及信誉度。
投标人不应当包含无关的内容，如营销材料、销售宣传事项等在投标文件中，并要重视投标信封、投标报价清单以及企业组织机构等基本情况的完备。
4.在评标阶段中，哪些内容是评标专家应当予以排除的？（）A.投标用户信息、销售宣传、营销策划等B.竞争对手情报、行业动态、市场调研等C.竞标策略、商业机密、内部运营事项等D.营销推广、用户评价、员工情感等答案：C解析：评标专家应当排除竞标策略、商业机密、内部运营事项等，这些属于投标人的商业机密，并不应该在评标过程中对外公开。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
招投标与合同管理判断、多选
招投标与合同管理判断、多选合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第一条招投标1.1 乙方应按照甲方发布的招标文件要求，提交投标文件。
投标文件应包括：投标书、投标保证金、相关资格证明文件等。
1.2 乙方保证投标文件的真实性、合法性、有效性，并承诺在投标过程中遵守国家法律法规、甲方招标规定及相关保密要求。
1.3 甲方对投标文件进行评审，根据评审结果确定中标方。
如乙方中标，本合同即为双方就项目所达成的最终协议。
第二条合同管理2.1 乙方在中标后应按照招标文件和中标通知书的要求，与甲方签订合同。
合同内容应包括但不限于：工程范围、工程质量、工程进度、工程造价、支付方式、违约责任等。
2.2 乙方应按照合同约定履行义务，确保项目顺利实施。
如乙方违约，应承担相应的违约责任。
2.3 甲方应按照合同约定履行义务，确保项目资金及时支付，如甲方违约，应承担相应的违约责任。
第三条保密条款3.1 除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
3.2 乙方应对甲方提供的招标文件、技术资料等保密，不得泄露给其他投标方或第三方。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第五条附则5.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
5.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________附件：1. 招标文件2. 投标文件3. 中标通知书4. 合同履行过程中产生的相关文件一、附件列表：1. 招标文件2. 投标文件3. 中标通知书4. 合同履行过程中产生的相关文件二、违约行为及认定：1. 乙方未按照招标文件要求提交投标文件，或投标文件不符合要求，视为违约。
2024版招投标与合同管理——判断多选
2024版招投标与合同管理——判断多选
合同编号：__________
甲方（招标方）：
地址：
联系方式：
乙方（中标方）：
地址：
联系方式：
一、工程或服务内容
1.1 本合同项下的工程或服务简要描述如下：
【在此处填写工程或服务的简要描述】
【在此处填写工程或服务的具体标准和要求】
二、合同价格与支付
2.1 本合同的价格为人民币【】元（大写：【】元整），乙方应按照甲方的要求，提供相应的工程或服务。
【在此处填写付款方式】
三、合同的履行
3.1 乙方应按照甲方的要求，在【】天内完成本合同项下的工程或服务。
3.2 乙方应保证提供的工程或服务符合国家法律法规、行业标准和甲方要求，并对提供的工程或服务质量负责。
3.3 甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款，并对乙方提供的工程或服务进行合理监督。
四、违约责任
4.1 如乙方未能按照合同约定的时间、质量完成工程或服务，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的【】%。
4.2 如甲方未能按照合同约定的时间、金额支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的【】%。
五、争议解决
5.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
5.2 如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定
6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
6.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：【年】年【月】月【日】日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
判断题1、提出施工招标建议书是设计阶段监理工程师对勘察、设计合同进行管理的主要任务。
（×）2、我国《招投标法》未将议标作为法定的招标方式。
（×）3、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于被代理人的追认权。
（√）4、勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
（√）5、当委托方因故要求中途中止设计时，已付的设计费应退回，另作适当补偿。
（×）6、担保合同是主合同。
（×）7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位能力的选择。
（×）8、勘察、设计合同中，进行设计技术交底是委托方的义务。
（×）9、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为要约和承诺两个阶段。
（√）10、采用单价合同承包方式时，招标文件中应包括工程量清单。
（×）11、采用抵押担保时，其抵押物应当是交付产的法律文书。
（√）12、抢险救灾紧急工程应采用公开招标方式选择实施单位。
（×）13、承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目因施工需要使用时，须经工程师批准后才能运出工地。
（√）14、债权人在处分抵押物时，可以采取没收的处分方式。
（×）15、合同价格和酬金规定不准确时，应当按物价部门的规定履行。
（√）16、按照担保法的规定,只能由第三方出面担保的方式是留置。
( ×)17、资格后审是公开招标的重要环节。
（×）18、合同法律关系主要是由法律规范调整的行政法律关系。
（×）19、委托代理法律关系产生的法律依据是委托人的约定。
（√）20、建设工程监理招标主体是业主。
（×）21、经招标投标管理机构对有关文件进行审查认定后，才可发布招标公告或发出投标邀请书。
（×）22、勘察招标过程中评标的重点不是商务标。
（×）23、建设工程施工公开招标的程序，共有10个环节。
（×）24、在合理的时间向承包商提供施工图纸，是业主的义务。
（√）25、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
（√）26、无责任方依据合同的约定行使留置权时，所留置的财产应当是违约方向第三人抵押的财产。
（×）27、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担义务的自然人。
（×）28、工程项目监理邀请招标时，按规定被邀请的投标者应当是3个。
（×）29、定金作为设计合同的担保方式，对当事人双方均有约束力。
（√）30、工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。
（×）31、评标时，投标者的报价超过合理范围时，应视为废标。
（×）32、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力的依法成立的社会组织。
（×）33、招标代理行为属于指定代理。
（×）34、承担一级工程设计任务的合同当事人应是参与过同类工程设计的自然人。
（×）35、根据我国《经济合同法》的规定，工程施工合同属于劳务合同。
（×）36、施工企业的法人是指合同签字人。
（×）37、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的因素包括有利于本地区承包商和施工内容的专业要求。
（×）38、招标投标法规定，应由招标代理机构监督招标活动是否依法进行。
（×）39、当为部分工程或单项工程投保工程一切险时，保险金额可以是该工程全部重置成本加15%附加金额。
（√）40、各阶段设计文件报批工作是委托方的义务。
（√）41、代理人在被代理人的授权范围内独立表现自己的意思。
（×）42、招标公告的目的是让潜在投标人获得招标信息，确定是否参与竞争。
（×）43、经济合同的核心是标的，它是当事人双方权利和义务的焦点。
（√）44、一般工程项目的设计分为初步设计、施工图设计和最终设计。
（×）45、所有建设项目，都应向招标管理部门备案。
（×）46、当事人将财或物作为担保而不需要转移给对方的是质押。
（×）47、对不宜公开招标或邀请招标的特殊工程，报有关部门批准后可以议标，但参加议标的单位不得少于4家。
（×）48、合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应宣告无效。
（×）49、一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段。
（×）50、学校不能作为经济合同的保证人。
（×）51、在工程建设活动中，监理工程师是以建立单位的名义实施监理。
（×）52、在委托代理法律关系中，被代理人可单方取消委托而终止。
（×）53、经济合同是特定的主体(双方或多方)在平等基础上共同作出的经济行为。
（×）54、经济合同部分无效时，整个合同均无效。
（×）55、对不宜公开招标或邀请招标的特殊工程，报有关部门批准后可以议标，但参加议标的单位不得少于4家。
（×）56、资格后审是公开招标的重要环节。
（×）57、当为部分工程或单项工程投保工程一切险时，保险金额可以是该工程全部重置成本加15%附加金额。
（√）58、工程价款的付款期限，应当在合同条件中作出具体规定。
（√）59、权利能力与行为能力同时产生的合同主体是自然人。
（×）60、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力的依法成立的社会组织。
（×）61、定金作为设计合同的担保方式，对当事人双方均有约束力。
（√）62、招标代理行为属于指定代理。
（×）63、在合理的时间向承包商提供施工图纸，是业主的义务。
（√）64、我国《招投标法》未将议标作为法定的招标方式。
（×）65、建设工程监理招标主体是业主。
（×）66、合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应宣告无效。
（×）67、评标时，投标者的报价超过合理范围时，应视为废标。
（×）68、在委托代理法律关系中，被代理人可单方取消委托而终止。
（×）69、委托代理法律关系产生的法律依据是委托人的约定。
（√）70、建设工程施工公开招标的程序，共有10个环节。
（×）71、第三者责任险是为第二方和第三方的共同利益签订的。
（×）72、评标价是指以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值。
（×）73、提出施工招标建议书是设计阶段监理工程师对勘察、设计合同进行管理的主要任务。
（×）74、投标单位不足法定数可能会造成招标失败。
（×）75、一般工程项目的设计分为初步设计、施工图设计和最终设计。
（×）76、评标时一般会考虑投标企业的投标报价、施工方案、投标工期和主要材料用量等因素。
（×）77、建设工程承包合同属于诺成合同。
（√）78、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的因素包括有利于本地区承包商和施工内容的专业要求。
（×）79、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于被代理人的追认权。
（√）80、各阶段设计文件报批工作是委托方的义务。
（√）81、我国法定的工程施工招标方式有公开招标，邀请招标和议标。
（×）82、招标投标法规定，应由招标代理机构监督招标活动是否依法进行。
（×）83、工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。
（×）84、勘察、设计合同中，进行设计技术交底是委托方的义务。
（×）84、当事人将财或物作为担保而不需要转移给对方的是质押。
（×）85、在监理过程中，总监理工程师发现施工单位工作不力，可提出更换有关人员的要求。
（√）86、参加评标委员会的专家应当从事相关领域工作满8年。
（×）87、无责任方依据合同的约定行使留置权时，所留置的财产应当是违约方向第三人抵押的财产。
（×）88、监理工程师作为施工合同中的甲方代表，其对施工合同进行管理的内容之一是质量管理。
（×）89、担保合同是主合同。
（×）90、当委托方因故要求中途中止设计时，已付的设计费应退回，另作适当补偿。
（×）91、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担义务的自然人。
（×）92、施工企业的法人是指合同签字人。
（×）93、采用抵押担保时，其抵押物应当是交付产的法律文书。
（√）94、招标人自行办理招标事宜的，应在规定时间内到招投标代理机构办理备案手续。
（×）95、设计阶段，监理工程师对勘察设计合同有选择设计单位的权利。
（×）96、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位能力的选择。
（×）97、债权人在处分抵押物时，可以采取没收的处分方式。
（×）98、按照担保法的规定,只能由第三方出面担保的方式是留置。
( ×)99、经招标投标管理机构对有关文件进行审查认定后，才可发布招标公告或发出投标邀请书。
（×）100、在委托监理的工程范围内，业主与施工单位的任何意见和要求，均须先向监理机构提出。
（×）101、合同价格和酬金规定不准确时，应当按物价部门的规定履行。
（√）多选题●只能由当事人本人作出担保的方式有（AE）。
A. 留置B. 保证C. 质押D. 抵押E. 定金●业主与监理单位签订监理合同时，应考察监理单位的（ABD）。
A. 企业法人营业执照B. 监理资质等级证书C. 企业纳税证书D. 监理人员素质●工程建设监理合同由（ABCD ）组成。
A. 工程建设监理合同标准条件B. 工程建设监理合同专用条件C. 监理委托函或中标书D. 实施过程中业主与监理方共同签署的补充与修改文件E. 工程建设监理合同条件●违反合同承担责任的方式有（ABD）。
A继续履行B. 违约金C. 返还财产D. 赔偿金E. 赔偿损失●在设计合同执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时需（AB ）。
A. 书面通知承包方B. 按实际完成工程量付设计费C. 结束合同关系D. 请求仲裁●工程建设监理合同的标的是（ABC ）。
A. 正常的监理工作B. 额外工作C. 附加工作D. 工程项目E. 包括工程项目总概算意外的有关工作●任何由业主提供或支付的供监理单位使用的物品，都是（ABE ）。
A. 属于监理单位占有B. 属于业主的财产C. 属于监理单位所有D. 属于业主与监理单位共有E. 监理单位服务完毕后，应将剩余物归还业主●设计招标与施工招标在程序上的主要区别表现为（ABCD ）几个方面。