监理延期费用补充合同协议书范本
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________鉴于：1. 甲乙双方于____年__月__日签订了《监理合同》（以下简称“原合同”），合同编号为_____________。
2. 原合同约定的监理服务期限即将届满，但由于项目实际情况，甲方需要延长监理服务时间。
3. 乙方同意根据甲方的要求延长监理服务，并经双方协商一致，决定签订本补充协议。
现甲乙双方就监理合同延期事宜达成以下补充协议：一、延期期限1. 双方同意将原合同的监理服务期限自届满之日起延长__个月/__天，延长期自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、延期监理服务内容1. 延期期间，乙方应继续按照原合同的约定提供监理服务，包括但不限于工程质量、进度、投资控制及安全管理等。
三、费用及支付方式1. 延期监理服务的费用为人民币（大写）________元整（￥________），该费用包括但不限于人员工资、差旅费、办公费等。
2. 甲方应在本补充协议签订之日起__个工作日内一次性支付上述延期监理服务费用至乙方指定账户。
四、权利与义务1. 甲乙双方应继续遵守原合同中关于权利与义务的约定，并保证在延期期间履行各自的权利和义务。
五、违约责任1. 如任何一方未能履行本补充协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事宜，均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：___________法定代表人（签字）：___________签订日期：____年__月__日签订地点：________________注：本补充协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。
工程监理延期补充协议
合同编号：工程监理延期补充协议签订地点：签订日期：年月日工程监理延期补充协议就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议:一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求:(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
监理延期补充合同协议书
甲方（监理单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《监理合同》（以下简称“主合同”），为了明确监理工作延期事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、延期原因及期限1. 延期原因：由于（具体原因，如：天气原因、设计变更、施工方原因等），导致监理工作无法按原合同约定的时间完成。
2. 延期期限：根据实际情况，监理工作延期期限为__天。
二、监理工作内容1. 甲方在延期期限内，应继续履行主合同约定的监理职责，确保工程质量、进度和安全。
2. 甲方应按照延期后的监理计划，对工程进行监督检查，及时发现问题并提出整改意见。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术、质量、进度等问题，确保工程顺利进行。
三、费用调整1. 由于监理工作延期，甲方在延期期限内产生的费用（如：人员工资、差旅费等）由乙方承担。
2. 甲方应在延期期限结束后，向乙方提交延期期间的费用清单，乙方应在收到清单后__日内支付相应费用。
四、其他事项1. 甲方在延期期限内，应按照主合同约定的方式和标准，向乙方提供监理报告、监理日志等文件。
2. 双方应保持良好的沟通，及时解决监理工作中出现的问题。
3. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
五、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议的有效期限为主合同约定的监理期限加上延期期限。
3. 本补充协议期满后，如无其他约定，主合同自动终止。
4. 如因故需要终止本补充协议，双方应提前__日书面通知对方，并协商解决相关事宜。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________备注：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
监理合同延期报告
监理合同延期报告
关键信息项：
合同编号：
项目名称：
原合同签订日期：
原合同工期：
延期申请日期：
延长期限：
延期原因：
监理单位：
建设单位：
协议生效日期：
合同签署日期：
各方签字及盖章：
协议内容：
延期决定：双方同意将原合同的工期延长至[延长期限]。
延期理由：本延期因[延期原因]导致，双方在此基础上重新制定工期。
合同修改：延长期限后的工期视为原合同的一部分，其他合同条款继续有效。
费用调整：如因延期产生额外费用，双方另行协商解决。
争议解决：如在延期期间发生争议，按照原合同中的争议解决条款处理。
本协议书自双方签字盖章之日起生效，所有条款与原合同一致，且在此基础上进行补充。
监理单位（签字及盖章）：
建设单位（签字及盖章）：
协议签署日期：[合同签署日期]。
关于监理费延期的补充协议
关于监理费延期的补充协议合同编号：__________关于监理费延期的补充协议一、前言鉴于甲乙双方在执行原合同过程中，乙方因特殊原因需延长监理服务期限。
二、协议范围1. 本补充协议仅对原合同中第____条第____款关于监理费用的支付期限进行调整。
2. 原合同其他条款除与本补充协议相冲突的外，仍按原合同执行。
三、监理服务期限延期1. 乙方同意将原合同约定的监理服务期限延长至____年__月__日。
2. 延长期内的监理费用按原合同约定的标准计算，总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
四、费用支付1. 甲方应在延长期届满后____个工作日内，向乙方支付本补充协议约定的监理费用。
2. 乙方应提供等值的税务发票，甲方据此进行税务抵扣。
五、其他约定1. 本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________授权代表（签名）：______________授权代表（签名）：______________签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明五、费用支付（续）5. 甲方应在延长期届满后____个工作日内，向乙方支付本补充协议约定的监理费用。
若甲方延迟支付，应按延迟支付部分日息____‰计算违约金，并承担由此产生的一切法律责任。
5.1 甲方支付监理费用时，应扣除已支付的款项。
若甲方在延长期届满后未支付监理费用，乙方有权暂停提供监理服务，直至甲方支付完毕。
六、违约责任6. 甲乙双方应严格履行本补充协议约定的义务。
若一方违约，应承担违约责任，向守约方支付赔偿金，赔偿金为本补充协议约定的监理费用的____%，并承担由此产生的一切损失。
六、争议解决7. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.1 双方在签订本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
监理合同补充协议范本5篇
监理合同补充协议范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据甲乙双方签订的监理合同，现就合同履行过程中的相关事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务，为进一步完善合同内容，确保工程顺利进行，特制定本补充协议。
本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护，以确保工程质量和进度的稳定提升。
二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 监理服务范围调整：_____________。
（具体调整内容根据实际情况填写）三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分（具体根据实际项目需求填写）。
2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整，截止日期延长至______年______月______日。
四、责任与义务1. 甲方责任：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供乙方履行监理职责所需的资料和信息；（3）确保工程现场的安全与秩序。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定提供优质的监理服务；（2）确保监理人员的专业素质和职业操守；（3）及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整，监理费用进行相应的调整。
具体金额和支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用，逾期支付应支付滞纳金。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 涉及工程项目的知识产权归属，按照国家和地方的法律法规执行。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 本协议履行过程中发生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
监理延期补充合同协议书
监理延期补充合同协议书甲方：监理单位乙方：施工单位丙方：建设单位为了规范双方在工程施工过程中的合作关系，确保项目顺利进行，特就延期补充合同事宜作出如下约定：一、延期原因1.1 由于工程施工过程中出现不可抗力等特殊情况，造成工期延误。
1.2 由于建设单位设计变更、拨款延期等原因导致工程进度受阻。
1.3 其他因素导致工程无法按原计划完成。
二、延期规定2.1 双方同意将原定完成日期延期至（具体日期），延期期间为（具体天数）。
2.2 在延期期间，双方应共同努力，协调解决导致工期延误的原因，尽快恢复工程施工进度。
2.3 延期期间，监理单位应加强对施工单位的监督，确保施工质量和安全。
三、延期补偿3.1 由于延期原因造成的额外工程费用，应由建设单位支付，具体费用由各方协商确定。
3.2 如果因其他原因导致延期，责任方应承担相应的经济损失。
3.3 双方同意在签订本协议后的工程款支付顺序中，将工程延期造成的费用列为优先支付项目。
四、工程完工验收4.1 延期期满后，双方应及时进行工程完工验收。
4.2 如发现工程存在质量问题或安全隐患，双方应及时沟通并协商解决方案。
五、其他约定5.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收日止。
5.3 本协议如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：日期：年月日以上为监理延期补充合同协议书，特此签订并遵守各项约定。
希望双方能够共同努力，顺利完成工程建设任务。
监理合同补充协议范本8篇
监理合同补充协议范本8篇第1篇示例：监理合同补充协议范本甲方：（监理单位名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方与乙方于（具体日期）签订了《监理合同》，在履行合同过程中，为了明确双方责任，特就相关事宜达成以下补充协议：一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规，严格遵守建筑工程质量标准，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范，进行施工，并及时处理监理方提出的合理变更意见；3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息，确保监理方对工程进展有清晰的了解；4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查，并配合完成工程竣工验收工作；5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容，确保工程顺利进行。
三、费用支付1. 费用标准：监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式，对监理工作进行报酬；2. 费用支付期限：甲方应按照合同约定的时间节点，及时支付监理单位的监理费用；3. 超出费用：如因工程变更等原因产生额外费用，应由甲方与监理单位协商确定，并及时支付。
四、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息；2. 在合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，确保相关信息不外泄。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应负相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失；2. 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同法律效力；2. 本补充协议如有未尽事宜，可另行协商决定，并以书面形式确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为监理合同补充协议范本，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利进行。
第2篇示例：监理合同是建筑工程中非常重要的一部分，它保证了工程质量的监督和控制。
在执行监理合同过程中，有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________ 监理延期费用补充协议
甲方： ___________________________ 乙方：__________________________ 签订日期： _____ 年 ____ 月_____ 日
根据公司与监理公司签订的<<建设工程委托监理合同>>的规定，实际工期已经超岀合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成，由于目前工程严重拖期，我公司按合同约定坚守岗位，尽职工作，并且工期延长带来的经营压力日趋增大，在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度，便于整体工程监理工作的正常开展，双方就本建设工程监理工作事项经协商一致，订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。
委托人（甲方）：
监理人（乙方）：
工程名称：
工程投资：
一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责，继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。
二.本协议为双方签订的<< 建设工程委托监理合同>> 的补充。
三.本协议有效日期为：年月日至年月日，费用按结算的方式。
四.监理费用：总费用人民币。
按计算，包干价格为元人民币。
最
后一月尾款在交工日内一次付清。
五.如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造成，此后发生的监理服务及费用双方另行商议。
甲方：
法定代表人：
年月日乙方：
法定代表人：
年月日。