建设工程借款合同合同模板
建设工程借款合同范本5篇
建设工程借款合同范本5篇篇1建设工程借款合同范本甲方（借款人）：_____________（以下简称甲方）乙方（出借人）：_____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要资金用于建设工程，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资证明。
第一条借款基本信息1.1 借款金额：人民币___________元整（￥____________）。
1.2 借款用途：用于___________________的建设工程。
1.3 借款期限：自________________至________________。
1.4 利率：_____%，计年息_____%，逾期按照_____%/天计算。
第二条借款发放及管理2.1 乙方应在本合同签订之日起____天内将款项发放至甲方指定的账户上。
2.2 借款发放方式：一次性发放/分期发放，如分期发放，具体时间及金额如下：第一期：___________________元，发放时间____________；第二期：___________________元，发放时间____________；...2.3 甲方应按照本合同约定使用借款款项，如需变更借款用途或借款金额，应提前征得乙方书面同意。
第三条还款方式3.1 借款到期日前，甲方应按约定时间偿还借款本金及利息，可采用如下还款方式：一次性还本付息；分期还本付息，具体还款计划如下：第一期：___________元，还款时间____________；第二期：___________元，还款时间____________；...3.2 如甲方无法按时还款，应提前通知乙方，并与乙方商定适当的还款延期方案。
第四条利息计算及支付4.1 利息计算方式：按照借款本金×利率×借款期限计算。
4.2 甲方应在每个还款期限届满之日前将应付利息支付至乙方指定账户。
第五条保证条款5.1 甲方保证向乙方提供真实有效的借款用途信息及相关资料，并承担因此造成的法律责任。
建设工程借款合同样本通用版5篇
建设工程借款合同样本通用版5篇篇1建设工程借款合同样本通用版借款人（甲方）：身份证号码：联系地址：联系电话：出借人（乙方）：身份证号码：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致，为明确各自权利、义务，特签订本建设工程借款合同样本通用版。
第一条借款基本信息1、借款金额：人民币（大写）（小写）元整。
2、借款用途：用于（明确描述用途）的建设工程。
3、借款利率：月利率（按月利率计算）、年利率（按年利率计算）。
4、还款方式：（分期还款、到期归还等）。
5、借款期限：自借款发放之日起，（几年几月几日）止。
6、还款日：每月（几号）为还款日，逾期还款按（规定的利息）计算逾期利息。
第二条借款发放1、自本合同签订之日起，出借人应当在（几日内）将全部借款发放到借款人指定的账户上。
2、出借人应当在借款发放之日起提供借据或其他书面凭证，借款人应妥善保管，并按时偿还借款。
第三条利息计算1、借款利息按（月、年）计算，计算方式为：（明确描述计算方式）。
2、借款人应按约定的还款日偿还利息，如逾期还款，则按规定的逾期利率计算逾期利息。
第四条还款方式1、借款人应按本合同约定的还款日分期或到期归还借款本金和利息，逾期还款的，应缴纳逾期利息。
2、还款方式可以通过银行转账、现金支付等方式进行，但应事先通知出借人，并按时足额还款。
第五条提前还款1、借款人有权在借款期限届满前提前清偿借款本金和利息。
2、提前还款应提前（多少天）向出借人书面通知，并支付相应的提前还款手续费。
第六条保证与违约责任1、借款人应按本合同约定的还款计划按时足额还款，如逾期未还，应承担违约责任。
2、借款人应保证所借款项用于约定的建设工程，如因其他原因使用款项，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决凡因本合同履行发生争议的，由双方友好协商解决；协商不成的，提交（具体仲裁机构）仲裁。
第八条其他事项1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的工程项目，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 除不可抗力因素外，乙方必须按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付细节及时间节点如下：（1）工程开工前支付总造价的__%；（2）工程进展至一半时支付总造价的__%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
3. 乙方必须开具正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家和地方相关工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工或整改，并承担由此造成的一切损失。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程的规模、设计等进行变更，但应提前书面通知乙方。
乙方应根据甲方的要求进行相应调整。
2. 因工程变更导致工程量增加或减少的，双方应另行签订补充协议，明确变更部分的工程造价及支付方式。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，除承担违约责任外，还应赔偿甲方因此导致的损失。
3. 如因甲方原因导致工程无法继续进行的，甲方应支付乙方已完成部分的工程款，并赔偿乙方因此造成的损失。
基本建设工程借款合同范本5篇
基本建设工程借款合同范本5篇篇1基本建设工程借款合同范本甲方：【借款人全称】住所：【借款人住所】法定代表人：【借款人法定代表人】身份证号码：【借款人身份证号码】乙方：【贷款人全称】住所：【贷款人住所】法定代表人：【贷款人法定代表人】身份证号码：【贷款人身份证号码】鉴于，甲方拟进行基本建设工程项目，为使该项目得以顺利进行，特需贷款建设基金，乙方愿意向甲方贷款，经双方友好协商，达成如下协议：第一条贷款基本情况1.1 贷款金额：本合同项下的贷款金额为【具体贷款金额】。
1.2 贷款用途：本合同项下的贷款将用于甲方【具体用途】的基本建设工程项目。
1.3 贷款利率：本合同项下的贷款利率为【具体贷款利率】，按年计收。
1.4 贷款期限：本合同项下的贷款期限为【具体贷款期限】年。
1.5 还款方式：本合同项下的贷款采取【具体还款方式】方式进行还款。
第二条贷款发放2.1 甲方应于本合同签署后【具体时间】日向乙方提供具备法律效力的贷款担保文件，乙方审核通过后，将贷款款项划入甲方指定账户。
2.2 贷款发放方式：贷款发放方式为【具体贷款发放方式】。
2.3 贷款发放条件：贷款发放需满足以下条件：（1）甲方提供的贷款担保文件符合乙方要求；（2）甲方未发生严重信用违约行为；（3）甲方按照合同约定的用途使用贷款款项。
第三条贷款担保3.1 甲方应在贷款发放前提供足额的担保金，并签署相关担保文件。
3.2 担保方式：担保方式为【具体担保方式】。
3.3 担保期限：担保期限与贷款期限一致。
第四条贷款利息4.1 贷款利息的计算：贷款利息以贷款余额为基数，按【具体计息方式】计算利息。
4.2 贷款利息的支付：贷款利息的支付方式为【具体支付方式】。
第五条还款条款5.1 还款方式：甲方应按照合同约定的还款方式按期还款。
5.2 还款期限：还款期限为【具体还款期限】年。
5.3 提前还款：甲方如需提前还款，应提前【具体提前还款期限】向乙方通知，并支付提前还款违约金。
建设工程借款合同模板通用版5篇
建设工程借款合同模板通用版5篇第1篇示例：建设工程借款合同借款人：（借款人姓名）（以下简称"借款人"）身份证号码：（借款人身份证号码）1、借款项目借款人因建设工程需要资金，向贷款人借款人民币（大写）（小写）元，用于（建设工程项目名称）。
本借款合同所涉及的资金使用范围仅限于建设工程的相关费用支出。
2、贷款金额及利率本次借款金额为人民币（大写）（小写）元，贷款期限为（几年/几月/几天）。
贷款利率为（年利率/月利率/日利率），计息方式为（等额本息/按月付息）。
3、借款用途借款人保证所借款项仅用于上述建设工程项目的费用支出，不得挪作他用。
借款人应按照贷款合同规定的项目进度和资金使用计划使用借款资金，如需变更用途须提前得到贷款人书面同意。
4、偿还方式借款人应按照贷款合同规定的还款计划，按时足额偿还贷款本金和利息。
还款方式为（等额本息/按月还款/到期一次性还本付息）。
5、违约责任如借款人逾期还款，每日按未还款本金的（一定的比例）收取违约金。
贷款人有权委托第三方机构追究借款人的法律责任，包括但不限于提起诉讼、请求法院强制执行等。
6、保密约定双方应保守借款合同的内容及相关资料的保密性，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或泄露。
7、争议解决因本合同引起的一切争议，双方应协商解决，若协商不成，可向法院提起诉讼。
8、其他事项本合同自双方签字盖章之日生效，至偿还完毕所有借款及利息为止。
借款人：（签字）日期：（年月日）以上是关于建设工程借款合同的通用模板，作为参考使用。
希第2篇示例：建设工程借款合同甲方（出借人）：____________________鉴于甲方同意向乙方提供贷款用于建设工程需要，双方本着平等、自愿的原则，达成以下协议：第一条借款金额及用途第二条利率和还款方式2.1 借款利率为____%年利率，自借款发放之日起计算。
2.2 还款方式为____（例如：按月还款、按季度还款等）。
第三条借款期限3.1 借款期限为____年（月/日起至月/日止）。
建设工程借款合同范本「简单」5篇
建设工程借款合同范本「简单」5篇篇1甲方（借款人）：___________________乙方（贷款人）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确双方在建设工程借款过程中的权利义务关系，经甲乙双方友好协商，特订立本借款合同。
一、借款用途本次借款用于___________________（具体工程项目名称）的建设。
二、借款金额借款金额为人民币________（大写）元（￥________元）。
三、借款期限借款期限自________年____月____日起至________年____月____日止。
四、利率与利息支付方式1. 利率：本次借款的年利率为____%。
2. 利息支付方式：利息按季度支付，每季度末的____日支付利息。
五、还款方式1. 甲方应按约定时间主动归还借款本金及利息。
2. 还款方式：___________________。
六、保证与担保1. 甲方应以合法拥有的建设项目作为本次借款的担保。
2. 乙方有权对甲方建设项目的进展情况进行监督，甲方应配合乙方的相关工作。
3. 若甲方未能按时还款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
七、违约责任1. 若甲方未能按时支付利息或本金，应按照逾期未付款项的____%向乙方支付违约金。
2. 若因甲方原因导致工程停工或无法按时完成，甲方应承担由此产生的一切损失。
3. 若甲方违反本合同的任何条款，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权要求甲方赔偿由此产生的一切损失。
八、争议解决如双方在执行本合同过程中发生任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
经甲乙双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、合同的变更与解除1. 本合同一经签订，任何一方不得擅自变更或解除。
基本建设工程借款合同范本5篇
基本建设工程借款合同范本5篇篇1甲方（借款人）：_____________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________乙方（贷款人）：_____________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________鉴于甲方需要实施一项基本建设工程，为顺利推进该工程，特向乙方申请借款，乙方同意向甲方提供借款，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在基本建设工程中的借款关系及相关权利义务，确保双方权益得到合法保护。
第二条借款金额及用途一、乙方向甲方提供的借款金额为人民币_________元（大写：_________元整）。
二、借款用途：用于甲方实施基本建设工程，包括但不限于_____________（具体工程名称）、_____________（具体项目）等。
第三条借款期限及还款计划一、借款期限自本合同签署之日起计算，共计______个月/年。
二、甲方应按照以下还款计划向乙方还款：1. _________年______月______日前还款人民币_________元；2. _________年______月______日前还款人民币_________元；3. 剩余款项于工程竣工验收合格后______个月内一次性还清。
第四条利率及支付方式一、借款利率为年利率______，自借款到账之日起计算。
二、利息支付方式为每______个月支付一次，随本金一并偿还。
三、甲方应按照乙方的要求提供合法、有效的收款账户信息。
第五条保证事项一、甲方保证用于基本建设的借款专款专用，不得挪用。
建设工程借款合同范本最新5篇
建设工程借款合同范本最新5篇篇1甲方（借款人）：_____________________乙方（贷款人）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确双方在建设工程借款过程中的权利和义务，保障双方合法权益，经甲、乙双方协商一致，特订立本建设工程借款合同。
一、借款用途本次借款用于_____________________建设工程的实施，确保工程顺利进行。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：_____________________元人民币。
2. 支付方式：本协议生效后，乙方按照甲方提供的账户信息，将借款金额一次性或分期支付至甲方指定账户。
三、借款期限借款期限自本协议生效之日起至_____________________止。
四、利息及还款方式1. 利息：本次借款按照年利率______%计算利息。
2. 还款方式：甲方应按约定时间，将借款本金及利息足额支付至乙方指定账户。
具体还款计划如下：（此处填写具体的还款计划，包括还款时间、金额等）五、保证与担保1. 甲方保证本次借款用于约定建设工程，不得挪作他用。
2. 甲方应以建设工程作为本次借款的担保，确保工程顺利完工。
如工程因甲方原因导致无法按期完工或丧失偿债能力，乙方有权处置该工程以实现其债权。
六、违约责任1. 甲方如未按约定时间支付借款利息或本金，应支付逾期违约金。
2. 若甲方违反本协议约定，乙方有权要求甲方提前偿还全部借款本息，并有权要求甲方承担违约责任。
3. 若因甲方原因导致工程无法按期完工或丧失偿债能力，乙方有权处置担保物，并要求甲方承担违约责任。
七、争议解决如甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
甲方（借款人）：_____________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：_____________________（签字）乙方（贷款人）：_____________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：_____________________（签字）日期：_____________________年_______________月_______________日（请根据实际情况填写具体内容及日期）篇2甲方（借款人）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（贷款人）：________________地址：________________联系方式：________________鉴于甲方因建设工程需要向乙方借款，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本借款合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：XX-2020-01
建设工程借款合同合同模板
Contract template of construction project loan contract
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
第 1 页共 5 页
建设工程借款合同合同模板
前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
方：__________
法定代表人：__________
职务：__________
地址：__________
邮码：__________
电话：__________
贷
款方：__________
法定代表人：__________
职务：__________
地址：__________
邮码：__________
电话：__________
根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，
经贷款方审查发放。
为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
第一条借款用途：____________________
第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币
____ （大写）元。
预计用款为一年____ 元；____ 年
____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；
第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数
计算利息，并计算复利。
在合同规定的借款期内，年息为
____ %.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%。
第四条借款期限：借款方保证从____ 年____ 月起
至____ 年____ 月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。
预定为____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年
____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；。
贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第 3 页共 5 页
第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。
因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。
违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。
借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。
借款方提前还款的，应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。
本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方：____________（盖章）
贷款方：____________（盖章）
代表人：____________
代表人：____________
____年____月____日
____年____月____日
-------- Designed By JinTai College ---------
第 5 页共 5 页。