一年级建造师法律法规真题及答案
2023年一级建造师《法规》考试真题及答案(完整版)
2023年一级建造师《法规》考试真题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分，没选或错选均不得分)。
1.下列单位中，可以担任政府投资项目工程总承包单位的是（）。
A.该项目的代建单位B.该项目的项目管理单位C.该项目的造价咨询单位D.初步设计文件公开的该项目的设计文件编制单位【答案】D【解析】工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。
2.下列文件中，可以对强制性标准的制定作出规定的是（）。
A.部门规章B.国务院决定C.地方性法规D.地方政府规章【答案】B【解析】法律、行政法规和国务院决定对强制性标准的制定另有规定的，从其规定。
3.下列法律文件中，属于我国法的形式的是（）。
A.宗教法B.判例C.国际条约D.人民法院的判决书【答案】C【解析】我国法的形式是制定法形式，具体可分为以下七类：宪法;法律;行政法规;地方性法规、自治条例和单行条例;部门规章;地方政府规章;国际条约。
4.根据《建设工程质量管理条例》组织竣工验收的主体是（）。
A.施工企业B.监理单位C.建设单位D.建设工程质量监督机构【答案】C【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
5.下列物权中，自合同生效时设立的是（）。
A.地役权B.建设用地使用权C.居住权D.机动车使用权【答案】A【解析】地役权自地役权合同生效时设立。
6.下列各项属于要约的是（）。
A.招标文件B.投标文件C.拍卖公告D.商业广告【答案】B【解析】在建设工程招标投标活动中，招标文件是要约邀请，对招标人不具有法律约束力;投标文件是要约，应受自已作出的与他人订立合同的意思表示的约束。
7.根据《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。
A.在施工时间、施工现场，酗酒后受伤B.在施工时间、施工现场，斗殴受伤C.患职业病D.上下班途中，因本人主要责任的交通事故【答案】C【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
一级建造师法规真题及答案
一级建造师法规真题及答案一级建造师考试中的法规科目是众多考生必须攻克的重要堡垒。
法规知识的掌握不仅对于通过考试至关重要，更是在实际工程建设中保障合法合规操作的基础。
以下为大家整理了一些具有代表性的一级建造师法规真题及答案，希望能对大家的学习和备考有所帮助。
【真题 1】根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。
A 以两次为限，每次不超过 2 个月B 以三次为限，每次不超过 2 个月C 以两次为限，每次不超过 3 个月D 以三次为限，每次不超过 3 个月答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。
既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
【真题 2】关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。
A 建设工程招标活动可以委托代理B 建设工程承包活动不能委托代理C 建筑材料设备的采购不得委托代理D 建设工程诉讼只能委托律师代理答案：A解析：建设工程活动中，招标活动可以委托代理；建设工程承包活动可以委托代理；建筑材料设备的采购可以委托代理；建设工程诉讼代理人不要求必须是律师。
【真题 3】关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。
A 建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分B 建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过 50 年C 建设用地使用权期间届满的，自动续期D 建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记答案：A解析：建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分；建设用地使用权流转时使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限；住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期；非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理；建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、甲仲裁委员会于2011年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于（）书面通知当事人不予受理。
A.2011年9月3日B.2011年9月5日C.2011年9月7日D.2011年9月10日【答案】 B2、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。
关于该垫资的说法，正确的是( )。
（2012）A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【答案】 B3、甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用、运输路线、运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。
运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。
材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货。
10天后，甲公司材料员发现个别材料有破损。
对此，下列选项中正确的是( )。
A.乙应赔偿甲破损材料损失B.甲有责任承担破损材料损失C.甲应负担增加的运费D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的【答案】 B4、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。
以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是()。
A.询问证人甲时，其他证人不得在场B.审判人员和当事人可以对甲进行询问C.甲应当出庭作证D.甲可以旁听法庭审理【答案】 D5、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10％的让利承诺。
该承诺未再办理备案手续。
对于此补充协议，下列说法正确的是（）。
A. 该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B. 该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C. 由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D. 该补充协议应当作为工程款结算的依据【答案】 C6、根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()天内或在争议发生后，协商成立争议评审组A.14B.28C.7D.15【答案】 B7、在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向（）报告事故。
一级建造师法律法规试题及答案
一级建造师法律法规试题及答案一、单项选择题1. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的施工单位应当具备的条件不包括以下哪项？A. 有符合国家规定的注册资本B. 有与其从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C. 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度D. 必须拥有自己的施工设备和机械答案：D2. 下列哪项不是建筑工程安全生产责任制度的内容？A. 安全生产责任制B. 安全生产教育培训制度C. 安全生产检查制度D. 安全生产奖励制度答案：D3. 根据《建筑工程质量管理条例》，建筑工程的保修期限自何时起计算？A. 工程竣工验收合格之日B. 工程竣工验收备案之日C. 工程交付使用之日D. 工程合同签订之日答案：A4. 《中华人民共和国招标投标法》规定，投标人之间不得有哪些行为？A. 互相学习交流B. 相互串通投标报价C. 共同研究技术方案D. 交流市场信息答案：B5. 根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场的哪些人员办理意外伤害保险？A. 管理人员B. 技术人员C. 所有从事危险作业的人员D. 所有施工人员答案：D二、多项选择题1. 下列哪些文件属于建筑工程项目必须具备的法律文件？A. 建设用地规划许可证B. 建设工程规划许可证C. 建设工程施工许可证D. 建筑工程设计合同答案：A, B, C2. 根据《中华人民共和国合同法》，合同生效的条件包括哪些？A. 合同当事人具有相应的民事行为能力B. 合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定C. 合同必须经过公证D. 合同的形式符合法律规定答案：A, B, D3. 下列哪些行为属于建筑工程安全生产中的违法行为？A. 未取得安全生产许可证擅自施工B. 施工单位未按照规定设立安全生产管理机构C. 施工单位未对施工人员进行安全生产教育和培训D. 施工单位未为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险答案：A, B, C, D三、判断题1. 建筑工程施工现场的安全生产责任由施工单位的项目经理全面负责。
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共150题）1、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1B.2C.12D.24【答案】 D2、下列关于基本医疗保险的表述，正确的是( )。
A.应由用人单位缴纳基本医疗保险费B.参加职工基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴纳达到国家规定年限的，无须再缴费C.个人跨统筹地区就业的，基本医疗保险关系作废D.基本医疗保险基金支付范围包括应当由公共卫生负担的部分【答案】 B3、某施工企业对建设行攻主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。
关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。
A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供【答案】 B4、关于仲裁和解的说法,正确的是（）A.当事人中请仲裁后达成和解协议的,应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,不得再根据仲裁协议申消仲裁C.当事人申请付裁后和解的,应当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】 D5、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。
A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】 B6、增值税纳税人从事下列应税销售行为中,适用9%税率的是()。
A.境内单位跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产B.销售不动产C.纳税人出口货物D.销售货物【答案】 B7、安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。
A.工会民主监督B.公众举报监督C.有关行政主管部门监督D.社区报告监督【答案】 C8、根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。
2021一级建造师《法律法规》考试真题及答案
2021一级建造师《法律法规》考试真题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 建筑施工企业安全生产许可证有效期为（）年。
A. 1B. 2C. 3D. 4[答案：C]2. 下列关于劳动合同的说法，错误的是（）。
A. 用人单位与劳动者订立的劳动合同应当具备法定的形式B. 用人单位与劳动者订立的劳动合同应当载明劳动合同的主要条款C. 劳动合同的解除和终止应当符合法律、法规的规定D. 劳动合同可以口头约定，无需书面形式[答案：D]3. 在建筑施工过程中，施工企业应当遵守有关（）的法律法规。
A. 建筑安全B. 环境保护C. 建筑质量D. 以上都是[答案：D]4. 下列关于施工现场环境污染的说法，正确的是（）。
A. 施工现场可以随意排放废水、废气、固体废弃物B. 施工现场应当采取措施，减少噪声、粉尘、有害气体等污染C. 施工现场的环境污染问题不需要引起重视D. 施工现场应当随意丢弃建筑垃圾[答案：B]5. 下列关于建筑施工合同的说法，错误的是（）。
A. 建筑施工合同应当明确双方的权利和义务B. 建筑施工合同应当明确工程质量、工程进度、工程造价等主要条款C. 建筑施工合同的签订应当符合法律、法规的规定D. 建筑施工合同可以随意变更，无需双方同意[答案：D]二、多项选择题（每题4分，共40分）6. 下列属于建筑施工企业安全生产许可证应当具备的条件的是（）。
A. 有固定的办公场所B. 有相应的注册资本C. 有与其从事的建筑施工活动相适应的具有较强的专业技术人员D. 有健全的安全生产管理制度[答案：ABCD]7. 下列属于劳动合同应当载明的内容的是（）。
A. 劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码B. 劳动合同期限C. 工作内容和工作地点D. 劳动报酬和社会保险[答案：ABCD]8. 下列属于施工现场环境污染问题的有（）。
A. 废水排放B. 废气排放C. 噪声污染D. 固体废弃物污染[答案：ABCD]9. 下列属于建筑施工合同应当明确的内容的是（）。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。
2018真题A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案】 C2、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。
A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】 B3、甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。
当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。
双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。
代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。
对此，下列选项中正确的是( )。
A.该损失应由甲公司承担B.该损失应由甲乙双方共同承担C.乙公司可以不支付代管费用D.乙公司应负担代管费并承担其损失【答案】 D4、下列情形应当吊销资质证书的是()。
A.一切超越本单位资质等级承揽工程的B.一切承包单位将承包的工程转包的C.一切违反法律规定进行分包的D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程,情节严重的【答案】 D5、当事人在执行法院生效裁决阶段达成和解协议后，一方当事人不履行和解协议，人民法院可以根据对方当事人的申请，( )。
A.强制执行和解协议B.恢复对原生效法律文书的执行C.对和解协议进行审查D.将和解协议转审判庭审查【答案】 B6、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.8B.12C.24D.48【答案】 C2、债权相对性理论的内涵不包括()。
A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权客体的相对性【答案】 D3、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。
A.死亡20人，直接经济损失1000万B.重伤30人，直接经济损失2000万C.死亡50人，直接经济损失8000万D.重伤9人，直接经济损失900万【答案】 A4、建设工程竣工后，根据施工合同的约定，施工单位本应于6月1日提交竣工验收报告，但由于竣工资料不全，施工单位直到8月20日才提交竣工验收报告。
同年9月8日，建设单位组织相关单位进行竣工验收，9月10日建设工程竣工验收合格。
根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，该项工程的缺陷责任期应于（）起计算。
A.6月1日B.8月20日C.9月8日D.9月10日【答案】 D5、在代理关系中，相对人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。
A.相对人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.被代理人与相对人承担连带责任D.相对人自行承担【答案】 A6、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。
2016A.行政处理决定的被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明D.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月【答案】 D7、李某将张某的房产卖给王某，订立合同后经张某追认取得了处分权，则()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2 0 18 年一级建造师法律法规真题及答案1 •根据《民法总则》，法人分为()。
A .企业法人和非企业法人B .机关法人，企业法人和社团法人C. 一般法人和特别法人 D .营利法人，非营利法人和特别法人参考答案：D，第8页。
2 .关于代理的说法，正确的是()。
A .经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B. 同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C. 作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D .表见代理是有权代理参考答案：C，第12页。
3 .关于物权的说法，正确的是()。
A .同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B .用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役D .物权的变动只能基于合同关系参考答案：C，第18页。
4 .关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。
A .实用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D .三类专利均以权利要求的内容为准参考答案：C,第27页。
5.关于留置的说法，正确的是()。
A .留置权属于债权B.债权人不负责保管留置物C.建设工程合同可以适用留置权D .留置权基于法定而产生参考答案：D，第34页。
6 .关于财产保险合同的说法，正确的是()。
A .保险合同不可以转让B .保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C .保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D .被保险人应当与投保人一一致参考答案：C ,第35页。
7.下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是 ()。
A. 解除合同 B .继续履行 C .罚款 D .合同无效 参考答案：B ,第41页。
8 .根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是 ()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B .国防、外交等国家行为C .行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D .行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348A .省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管 B. 农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证C. 限额以下小型工程应当申请取施工许可证D .施工分包合同签订后，申请领取施工许可证【答案】A P4612 .根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会 诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政 许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。
A. 3 B . 2 C . 5 D . 6 【答案】A P1049 .关于和解的说法，正确的是 A .和解只能发生在诉讼前C .和解达成协议，必须以书面形式作出 【答案】D P341-P34210 .下列争议中，受《仲裁法》调整的是 ()。
B .当事人申请仲裁后，不可以自行和解A .建设行政主管部门处理的行政争议 C .农林承包经营合同争议 【答案】D P30311.关于施工许可的说法，正确的是 D .和解达成的协议具有合同效力()。
B .劳动争议D .建设工程施工合同争议()。
13 .根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力A. 发出之日B.作出之日C.盖章之日 D .收到之日【答案】A P8114 .根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。
A .在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的B .患职业病的C.工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的 D .高空作业跌落的参考答案：A，第232页。
15 .建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具 ()报告。
A. 竣工验收合格B .建筑节能合格C.建筑节能达标 D .能耗验收合格参考答案：A，第190页。
16 .施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。
A .施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B .施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误 D .施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误参考答案：A，第128页，关于不可抗力。
17 .关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。
A .有保证工程进度的基本制度B .建设工程所需投资已经全部到位C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位 D .已经与施工企业签订了合作协议参考答案：C，第49页。
18 .发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。
A. 编制招标文件 B .印刷、邮寄招标文件C.招标人办公 D .招标活动参考答案：B,第79页。
19 .关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。
A .用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B. 用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C. 企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D •用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁参考答案：B,第150页。
20 •根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。
A •执行案件申请入撤销请的B•作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D .作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的参考答案：D，第331页。
21 .根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是( )。
A .申请人年龄达到60周岁B. 申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年C. 申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D .申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过重大质量和安全事故参考答案：B,第67。
22，关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A .检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B .检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构 D .检测数据和检测报告仅供施工企业参考参考答案：A，第272。
23 .注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。
A .泄露商业秘密的B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的D .拒绝执行监理工程师指令的参考答案：A ,第106页。
24 .施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是()。
A .经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B. 经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期c •经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D •经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期参考答案：A，第273-274页。
25 .根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的米购方式是（）0A •询价B.单一来源采购C •直接确定D •框架协议【答案】B P7526 •根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是（）。
A •是否达到工程使用功能要素B •是否适用施工要求C •是否符合工程建设强制性标准D .是否达到造价控制目标参考答案：C,第255页，关于工程监理单位的责任。
27 .关于合同形式的说法，正确的是（）。
A .合同必须用书面形式B.口头形式属于合同其他形式C.未依法采取书面形式订立的合同无效D .合同可以采用数据电文形式参考答案：D，第110页。
28 .关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）oA .一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B. 仲裁裁决只在国内生效C. 当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D .申请仲裁裁决强制执行的期间为2年参考答案：D，第337页。
29 .关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。
A .分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责B. 分包单位应当接受总承包单位的质量管理C. 总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D .分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿参考答案：B,第270页。
30 .某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同 ()。
A. 效力待定B.可撤销C.无效D .有效参考答案：C,第121页。
31，关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。
A .建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B. 施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C. 建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权禾匕的，应予支持D .建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务参考答案：B,第274页。
32 .根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。
A .经招标人搜权的招标代理机构B .建设行政主管部门C. 经招标人授权的评标委员会D，招标投标有形市场参考答案：C，89页。
33 .根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()。
A. 2%B. 5%C. 10%D. 20%参考答案：C,第89页。
34 .根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。
A. 20%B. 40%C. 50% D . 30%参考答案：D，第183页。
35 .施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A .合同正常履约B .未发生违约行为C.获得发包人奖励D .获得建设行政主管部门表彰参考答案：D，第105页。
36 .根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A .工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B. 工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C. 工程管理人员是否熟悉强制性标准D •工程项目的安全、质量是否符合强制性标准参考答案：C,第266页。
37 •根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法, 正确的是()。
A •监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B. 监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C. 未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D .施工图深化文件是监理工作的主要依据参考答案：B,第285页。