电力设施建设工程施工合同
电力建设工程施工合同正规版范文5篇
电力建设工程施工合同正规版范文5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________二、承包范围及方式1. 承包范围：_________2. 承包方式：_________三、合同工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 合同工期：_________天四、合同价款及支付方式1. 合同价款：_________元（大写：_________元整）2. 支付方式：_________3. 支付时间：_________五、工程质量及验收标准1. 工程质量：_________2. 验收标准：_________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方需按时支付工程进度款，确保工程的顺利进行。
（2）甲方应提供必要的技术支持和施工条件。
（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。
2. 乙方权利义务：（1）乙方应按时开工，确保工程按时完成。
（2）乙方应保证施工质量，达到验收标准。
（3）乙方有权获得合同约定的支付和报酬。
七、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或提供必要的技术支持和施工条件，导致工程无法顺利进行，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。
2. 乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到验收标准，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
3. 赔偿标准：根据双方实际损失情况，可协商确定赔偿金额。
如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、不可抗力及风险分配原则1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会异常事件等。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
电力建设工程施工合同书5篇
电力建设工程施工合同书5篇第1篇示例：电力是现代社会的生产生活不可缺少的重要能源，电力建设工程的施工合同书是电力建设工程项目的重要法律文件，合同书的签订不仅关系到工程建设的顺利进行，也关系到各方合作的利益。
下面将从合同书的内容、签署、履行等方面对电力建设工程施工合同书进行详细介绍。
一、电力建设工程施工合同书的基本内容包括以下几个方面：1. 合同的当事人及主体关系：一般包括甲方（即业主或委托方）和乙方（即承包方或施工方），有时还包括监理方、设计方等其他主体。
合同书应明确各方的法定代表人、注册地址等基本信息。
2. 项目工程的基本情况：合同书中应包括工程名称、规模、地点、工期等基本情况，以明确工程的性质和范围。
3. 合同的工程量及内容：具体描述工程范围、工程量清单、工程标准等。
工程量清单应明确项目的详细工作内容和数量，有利于实施和管理。
4. 合同的工程价款及支付方式：约定工程总价款、付款方式、结算方式等支付条款，以确保工程款的合理支付。
5. 合同的履约保证：包括履约保证金、履约期限、履约保险等，以保障合同的履行。
6. 合同的变更、解释和争议解决：约定合同的变更方式、解释条款和争议解决方式，有助于避免因合同内容不清晰而引发的纠纷。
二、电力建设工程施工合同书的签署程序一般包括以下几个环节：1. 洽谈阶段：甲方与乙方在洽谈合同内容时应充分沟通，明确各自的权利和义务，争取达成一致意见。
2. 资格审查：甲方及乙方应相互审核对方的资质、信誉等情况，确保双方签署合同的真实性和有效性。
3. 合同草拟：经过洽谈达成一定意见后，甲方或乙方可委托专业人员起草合同书，并明确各方的责任和权利。
4. 签署合同书：合同书应由双方的法定代表人亲笔签字确认并加盖单位公章，以确保合同的有效性和具有法律效力。
5. 存档备案：签署完成后，应将合同书存档备案，以备日后查阅和维权之需。
三、电力建设工程施工合同书的履行要求：1. 严格按合同执行：各方需切实履行合同中约定的责任和义务，确保工程按合同的要求进行。
电力施工合同范本5篇
电力施工合同范本5篇第1篇示例：电力施工合同范本甲方：（委托方全称）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就甲方拟对某某项目进行电力施工合作事宜，达成如下协议，共同遵守并履行：一、项目概况1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 项目地点：（填写具体项目地点）3. 项目规模：（填写具体项目规模）4. 项目内容：（填写具体项目内容）二、工程范围1. 甲方委托乙方进行项目工程范围包括但不限于：（1）电力系统设计与规划；（2）电力设备采购与安装；（3）电力线路布设与接入；（4）电力系统调试与运行维护。
2. 具体工程范围详见附件《工程范围及合同报价清单》。
三、合同价款1. 甲方应向乙方支付的合同价款为人民币（￥）（大写）万元整。
2. 付款方式：合同总价款分期支付，具体支付时间及比例详见附件《付款方式及进度安排》。
四、工期安排1. 工程开始日期：（填写具体工程开始日期）2. 工程结束日期：（填写具体工程结束日期）3. 工期延误责任：对于因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。
五、质量要求1. 乙方承诺工程质量符合国家相关标准及甲方要求，并承担工程质量的保修责任。
2. 工程质量监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，乙方应积极配合并提供相关工程质量检测报告。
六、施工安全与环保1. 乙方施工过程中应严格遵守国家相关安全生产法律法规，确保工程施工安全。
2. 施工现场保洁：乙方应保证施工现场清洁整齐，确保不对周边环境造成污染。
七、变更和索赔1. 如因工程变更等原因，导致工程合同发生变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 对于因双方一方的原因导致的索赔，应经双方协商一致，有无争议均应书面确认。
八、合同解除1. 如因不可抗力等特殊情况而导致无法履行本合同，应经双方协商一致解除合同，并书面通知对方。
2. 如因乙方违约行为导致合同解除，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
电力工程建设施工合同范本3篇
电力工程建设施工合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1电力工程建设施工合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（委托方联系人）电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）联系人：（承包方联系人）电话：（承包方联系电话）鉴于甲方拟委托乙方进行电力工程建设施工，经双方协商一致，达成以下合同：第一条项目名称本项目的名称为____________________，是由甲方委托乙方进行的电力工程建设项目。
第二条项目地点本项目的施工地点为____________________，具体地址为____________________。
第三条项目内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行电力工程建设的设计、施工等工作，确保工程的合格验收。
2. 乙方应按照相关标准规范进行施工，确保工程的质量和安全。
第四条工程期限本项目的工程期限为____________________，自合同签订之日起计算，未经甲方书面同意，乙方不得擅自延长工期。
第五条价格与支付方式1. 乙方承诺根据工程的实际情况，按照双方协商的价格进行施工，包括人工、材料、设备等费用。
2. 甲方应根据合同约定的支付方式及时间节点，按时支付工程款项，逾期支付的，应支付相应利息。
第六条工程质量保证1. 乙方承诺本项目的工程质量符合相关标准和要求，确保工程的合格验收。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任，并承担修复费用。
第七条紧急情况处理1. 如果在工程施工过程中出现紧急情况，乙方应立即通知甲方，并采取相应措施进行处理，确保工程安全。
2. 如果因乙方原因导致的紧急情况，乙方应承担相应责任。
第八条合同变更1. 如双方在工程施工过程中需要对合同内容进行变更，应经双方协商一致，签订书面变更协议。
2. 未经双方协商一致的，任何一方不得擅自变更合同内容。
第九条违约责任1. 若乙方未按照合同约定的内容和要求进行施工，或者工程质量不符合标准，乙方应承担相应违约责任。
电力工程施工合同（通用7篇）
电力工程施工合同（通用7篇）电力工程篇1工程名称：工程发包单位：承包单位：甲方：乙方：工程项目名称：工程项目地点：计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。
重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。
特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
电力建设工程施工合同范文3篇
电力建设工程施工合同范文3篇篇1电力建设工程施工合同甲方：（委托人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承接人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担电力建设工程项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称及位置：项目名称为（XXX电力建设工程），位于（XX市XX区XX街XX号）。
二、项目内容：本项目为电力建设工程，具体包括供电线路、变电站等相关设施。
三、工程造价：本工程项目预算总造价为（金额），具体分解见附件《工程项目预算书》。
四、工程工期：工程的工期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
五、施工范围及内容：乙方应按照相应设计图纸和规范要求，对所委托的电力建设工程项目进行施工并确保工程质量。
六、施工进度及验收：乙方应按照工程计划书要求，保证工程的按时完成，并按照相关规定进行验收。
七、付款方式：本工程分批支付，具体分批付款方式如下：1. 工程开始前，甲方支付工程实施设计费用；2. 工程实施过程中，按照工程实施进度，每完成一定工程比例，支付相应款项；3. 工程完工验收合格后，支付剩余工程款项。
八、违约责任：如乙方未按照协议要求履行合同义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并进行补救。
九、保修期：工程完工后，乙方需要对工程提供一定的保修期，并在此期间对工程进行维护保养。
十、法律适用及争议解决：本合同的签署、履行和解释将适用中华人民共和国法律。
双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院进行裁决。
十一、其他约定事项：其他未在合同中约定的事项，双方协商决定。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，以郑重声明生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________ 年____ 月____ 日签订日期：________ 年____ 月____ 日【附件：工程项目预算书】篇2电力建设工程施工合同范文甲方（委托方）：__________（单位名称）乙方（承包方）：__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商一致，就项目建设工程签订如下施工合同：一、项目名称：____________二、项目地址：____________三、项目概况：__________（包括工程内容、工程范围、工程金额等）四、工程进度安排：1、开工日期：__________2、合同工期：__________日历天3、交工日期：__________五、工程质量和安全规范：1、乙方应按照国家有关规定和标准，严格把关，确保工程质量符合要求。
电力建设工程施工合同书7篇
电力建设工程施工合同书7篇篇1合同编号：XXXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX电话：XXXXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX电话：XXXXXXXXX鉴于甲方需要电力建设工程，乙方具备相应的施工资质和能力，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX电力工程。
2. 工程地点：XXXXXXXXX。
3. 工程内容：电力线路建设、设备安装等。
4. 工程规模：详见施工图纸及工程量清单。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有特殊情况，经双方协商可相应调整工期。
三、工程价款与支付1. 工程价款确定：以双方确定的工程量清单及报价为基础，经甲方审定后作为工程价款依据。
2. 支付方式：工程款支付采取分期支付方式，具体支付比例及时间节点按工程进度结算。
3. 保修金与质保期：工程竣工后扣留工程总造价的XX%作为保修金，质保期为一年。
质保期满后无质量问题，保修金无息退还。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 工程施工过程中及竣工后，甲方有权对工程质量进行检查和验收。
如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
3. 乙方应配合甲方进行工程竣工验收，并提供完整的技术资料。
五、工程变更与调整1. 若工程过程中发生设计变更，需经甲方书面确认后实施。
变更部分按双方协商的价格调整工程价款。
2. 若因不可抗力因素导致工程无法按计划进行，双方应及时沟通并协商解决方案。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全设施完善，防止事故发生。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程施工合同
合同编号:
甲方（建设单位）：####生态农业有限公司
乙方（施工单位）：####电气有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称：####生态农业有限公司项目用电工程
2、工程地点：@@@@
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式：工料全包。
2、工程内容：该工程为交钥匙工程。
乙方负责为#####项目用电工程架设20KV用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装
100KVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。
满足甲方农业生产和机井用电需求。
（详见工程造价预结算书所列项目）
三、工程工期
1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。
2、如遇下列情况，工期相应顺延。
（1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。
（2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
（3）、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。
四、图纸资料
1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后
工日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
3、工程预算书壹份。
五、材料设备供应
材料、设备由乙方供应。
供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。
六、工程质量
1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量：合格工程。
七、工程价款
以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整（小写：126000元整）。
含正规发票。
八、工程费用结算方式
1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）
2、开户银行及帐号
乙方：
开户银行：
账号：
九、甲方应承担的主要工作及责任
1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。
5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
7、甲方驻工地代表：。
十、乙方承担的主要工作及责任
1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。
3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担
任何责任。
4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件
的接受甲方的监督。
乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施
工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造
成的一切损失。
5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程20kV及以下架空电力线路
施工及验收规范》(GB50173-92 )相关要求，质量合格。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手
续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
8、乙方驻工地代表：联系电话：
十一、工程变更
1、施工中，不得擅自变更工程设计。
如需对原设计进行变更，其增减工程量
的费用，由乙方自行承担。
2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完
成部分的工程费用。
如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方
承担。
十二、工程竣工验收
1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量
检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、
施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12_个月。
保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。
否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。
十三、其他
1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。
合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。
协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。
本合同签订地。
4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。
十四、附件
1、建设工程造价预（结）算书
2、安装图
3、线路施工图
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订时间：年月日。