中冶G区高低压采购安装合同
高低压配电设备及安装工程合同 范本完整版.doc(2024精)
高低压配电设备及安装工程合同范本完整版1. 合同背景本合同由甲方（提供方）和乙方（需求方）双方共同订立，旨在就高低压配电设备及其安装工程进行合作，并明确双方的权利和义务。
2. 合同条款2.1 项目概述甲方将根据乙方的需求，提供高低压配电设备，并负责相应的安装工程。
详细工程规划和实施方式将在合同签订后另行商定。
2.2 费用和付款方式2.2.2 付款方式如下：•[金额1] 元人民币作为预付款，合同签订后的 [天数] 内支付；•[金额2] 元人民币作为第一阶段工程进展款，在工程开始后的[天数] 内支付；•[金额3] 元人民币作为第二阶段工程进展款，在工程进行到[进度] 后的 [天数] 内支付；•[金额4] 元人民币作为验收款，在工程完成后的 [天数]内支付。
2.3 工期和质保期2.3.1 本工程的预计工期为[天数]，具体工期将在合同签订后另行确定。
2.3.2 甲方在工程竣工之日起向乙方提供为期 [月数]的质保期，质保期内对设备和工程进行质量保修。
2.4 双方权利和义务2.4.1 甲方权利和义务：•提供符合合同要求的高低压配电设备，并按时完成工程；•协助乙方进行工程验收，并按合同约定提供相应的售后服务；•在工程实施过程中确保施工安全，并遵守相关法律法规。
2.4.2 乙方权利和义务：•按时支付合同约定的各阶段款项；•提供工程实施所需的相关信息和文件；•对设备和工程的验收具有最终决定权。
2.5 变更和解除2.5.1 双方协商一致后，可以通过书面形式对合同进行变更。
•对方违反合同约定，并在 [违约通知期限] 内未能改正；•经双方协商决定解除。
3. 法律效力和争议解决3.1 法律适用本合同受相关法律法规的约束。
3.2 争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，按法律进行解决。
4. 合同期限与文本生效本合同一经双方签字盖章，并在签订后 [天数]内将电子版合同发送至各方，自双方签字生效。
二零二四年度建筑工地高低压配电设备采购与安装合同3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L二零二四年度建筑工地高低压配电设备采购与安装合同本合同目录一览第一条合同主体与标的1.1 甲方名称与地址1.2 乙方名称与地址1.3 合同标的：高低压配电设备采购与安装第二条设备采购2.1 设备种类、型号、数量及技术参数2.2 设备单价、总价及支付方式2.3 设备交付时间及地点第三条设备安装3.1 安装范围与要求3.2 安装费用及支付方式3.3 安装时间及验收标准第四条质量与保证4.1 设备质量标准4.2 乙方对设备质量的保证期限4.3 乙方对设备质量问题的赔偿责任第五条售后服务5.1 乙方提供的售后服务内容5.2 乙方对设备进行维修、更换的时限5.3 乙方售后服务电话及联系人第六条合同的履行与变更6.1 双方履行合同的义务6.2 合同变更的条件及程序第七条违约责任7.1 双方违反合同的违约行为7.2 违约责任的承担方式第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议解决方式8.2 双方选择适用的法律第九条合同的解除与终止9.1 合同解除的条件9.2 合同终止的条件第十条保密条款10.1 双方对合同内容及商业秘密的保密义务10.2 保密期限第十一条法律效力11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效11.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十二条其他约定12.1 双方对合同未涉及事项的补充约定12.2 双方约定的其他事项第十三条合同附件13.1 设备技术参数说明书13.2 设备安装图纸第十四条联系方式14.1 甲方联系人及电话14.2 乙方联系人及电话第一部分：合同如下：第一条合同主体与标的1.1 甲方名称与地址甲方：×××建筑公司地址：××省××市××区××路××号1.2 乙方名称与地址乙方：×××电气设备有限公司地址：××省××市××区××路××号1.3 合同标的：高低压配电设备采购与安装本合同标的为甲方建筑工地所需的高低压配电设备，包括但不限于变压器、开关设备、保护设备、电缆等，以及设备的安装调试工作。
高低压配电设备及安装工程合同范本
高低压配电设备及安装工程合同范本合同编号：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方有意进行高低压配电设备及安装工程，乙方具备相关资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成以下合同：第一条项目基本信息1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 项目规模：1.4 项目工期：1.5 合同总价款：第二条服务内容2.1 甲方委托乙方按照技术要求进行高低压配电设备的供应和安装工程。
2.2 乙方应确保供应的高低压配电设备符合国家标准及技术要求，并按照合同约定的工期完成设备安装工程。
第三条价格及支付方式3.1 合同总价款为（合成大写）人民币（￥）。
3.2 甲方按以下方式向乙方支付合同价款：（1）合同签订之日起，甲方预付合同总价款的30%，即（合成大写）人民币（￥）；（2）甲方验收合格后，支付合同总价款的60%，即（合成大写）人民币（￥）；（3）乙方提交完工报告且经甲方验收合格后，支付合同总价款的10%，即（合成大写）人民币（￥）。
第四条质量保证及验收标准4.1 乙方提供的高低压配电设备及安装工程应符合国家相关标准和技术要求，并满足甲方的使用需求。
4.2 甲方有权对乙方提供的设备进行验收。
乙方应在预期工期内保证工程质量。
4.3 如设备或工程存在质量问题，乙方应承担修复或更换责任。
第五条违约责任5.1 任何一方未能按照合同约定的条款和要求履行义务，构成违约，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。
5.2 因不可抗力因素导致合同无法履行的，履行期可相应推迟或解除合同，但应提前书面通知对方。
第六条法律适用及争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国法律。
6.2 甲乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交所在地仲裁机构裁决，仲裁结果为终局裁决。
第七条合同生效及其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同(完整版)高低压配电设备及安装工程合同第一条合同目的和背景1.1 合同目的本合同旨在明确双方当事人就高低压配电设备及安装工程的合作关系，确立项目的具体要求和条件，规范双方的权利和义务，保证工程按时、按质、按量完成。
1.2 合同背景甲方拟进行高低压配电设备及安装工程，需要寻觅乙方提供相关设备和安装服务。
双方经过友好商议，就本工程的合作事项达成一致。
第二条工程内容和规模2.1 工程内容本工程包括但不限于以下内容：1. 高低压配电设备的设计、采购、创造、安装和调试等；2. 配电箱、断路器、开关等设备的选用和安装；3. 主干路线和分支路线的布置和接线；4. 配电设备的运行监测和维护保养。
2.2 工程规模本工程总投资额约为X万元，具体项目规模和细节见附件A。
第三条价格和支付方式3.1 价格甲方应向乙方支付总价款X万元。
具体价格明细见附件B。
3.2 支付方式甲方应按照以下方式支付款项给乙方：1. X%的款项在合同签订后X天内一次性支付给乙方；2. 剩余款项在工程完成并经甲方验收合格后的X天内一次性支付给乙方。
第四条工期和交付4.1 工期本工程计划工期为X个月，具体工期安排见附件C。
4.2 交付乙方应按照以下要求交付工程：1. 按照合同约定的工程内容和规模完成工程；2. 保证工程质量符合国家相关标准和要求；3. 工程完工后，乙方应向甲方提交相关验收材料和技术资料。
第五条权利和义务5.1 甲方权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同要求和工程计划进行工作；2. 甲方有权对工程进行验收，对质量不合格的部份要求乙方进行整改；3. 甲方应按时支付合同约定的款项。
5.2 乙方权利和义务1. 乙方有权要求甲方提供相关的工程设计和技术参数；2. 乙方有权按照合同要求和工程计划进行工作；3. 乙方应按时交付工程，保证工程质量和安全。
第六条变更和解除6.1 变更双方一致允许，如遇到工作中的问题和变化，可以进行合作内容的适度调整。
高低压配电设备及安装工程合同完整版doc
高低压配电设备及安装工程合同完整版doc（二）第一条甲方与乙方根据双方自愿、平等和自愿的原则，就甲方需要安装高低压配电设备的工程项目达成协议。
第二条项目名称与位置：该工程项目的名称为____________，位于_____________。
1.根据工程设计要求，购买、安装和调试高低压配电设备。
2.完成与工程项目有关的土建工作和配电配线工作。
3.提供工程项目所需的所有材料和设备。
4.编制工程项目的施工计划，并按计划进行施工工作。
5.提供工程项目的完整图纸和设计文件，以便于监督和验收。
第四条工程费用与支付方式：1.甲方应向乙方支付工程项目的总费用为____________________元（大写）。
2.工程项目的款项支付方式如下：（1）首期支付：甲方应在签订本合同后的7个工作日内向乙方支付工程项目总费用的20%作为首期款项。
（2）进度支付：甲方应在工程项目的不同阶段按照约定的比例向乙方支付相应的费用。
（3）最终支付：甲方应在工程项目竣工并经过双方验收后，向乙方支付尚余款项。
3.甲方应按时支付款项，并提供相应的付款凭证，如未按时支付，需支付逾期费用。
第五条工期与交付：1.工程项目的工期为______个工作日，自本合同生效之日起计算。
2.如果因甲方原因导致工程项目工期延误，甲方应向乙方支付每延误一天工期的罚款。
3.工程项目完成后，甲方应进行验收，验收合格后方可交付使用。
第六条质量保证与维修：1.乙方应根据国家标准和规范进行工程项目的设计、采购和施工，并保证工程项目的质量符合相关标准。
2.在工程项目交付使用后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，包括免费修理和更换故障设备。
3.甲方在工程项目使用过程中如发现质量问题，应及时通知乙方，并给予乙方合理的修复时间。
第七条合同解除：1.如果甲方或乙方违反本合同的约定，对方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2.如果因不可抗力等无法预见和无法克服的原因导致无法履行本合同，双方可协商解除本合同。
高低压配电设备及安装工程合同 范本最新版.doc(2024精)
高低压配电设备及安装工程合同范本最新版1. 规定目的本合同旨在明确承包商和业主之间对于高低压配电设备及安装工程的规定。
双方应本着互惠互利的原则，在诚信、公正和负责的前提下合作，确保项目的顺利进行和顺利交付。
2. 合同主要内容2.1 工程描述本次工程包括高低压配电设备的供应、安装、调试等工作。
2.2 工程期限本次工程的起止时间为合同签订后个工作日至工程完成并经验收合格为止。
2.3 工程报价工程报价总额为元人民币（大写）。
2.4 工程款项支付方式•50%的工程款项在合同签订之日起三个工作日内支付给承包商；•50%的工程款项在工程竣工并经验收合格后三个工作日内支付给承包商。
2.5 质保期工程的质保期为个月，自竣工并经验收合格之日起计算。
2.6 违约责任任何一方违约应负责向对方支付相应的违约金，违约金金额为合同总金额的 %。
3. 合同履行3.1 业主的职责•为承包商提供必要的工作场所和工程材料；•配合承包商对工程施工进行必要的协调和配合。
3.2 承包商的职责•按照业主的要求，按时按质完成工程；•保证工程的安全施工，并按时交付。
3.3 工程验收工程竣工后，承包商向业主提供工程验收材料，包括但不限于验收报告等。
业主有权利对工程进行验收，验收合格后方可支付尾款并完全交付工程。
4. 合同变更和解除任何一方在工程进行过程中，若需变更合同内容，应经双方协商一致，并按照相关法律法规办理合同变更手续。
若因故需解除合同，应提前天书面通知对方，并支付相应的违约金。
5. 争议解决合同履行过程中的任何争议，双方应首先协商解决。
如无法协商一致，应提交相关争议至所在地的仲裁机构进行仲裁。
6. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代之前的一切口头或书面约定。
合同签署人：承包商（盖章）：___________________________业主（盖章）：___________________________日期：___________________________。
中冶G区高低压采购安装合同
--时代广场区高低压配电系统工程设备采购及安装合同甲方：包头市中冶置业有限责任公司乙方：北京四方智远科技有限公司签订地点：包头二○一二年四月根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，买卖双方经友好协商达成协议，同意按如下条款签订本合同。
一．合同标的1.本合同为总承包交钥匙工程，用于包头市中冶置业有限责任公司时代广场区范围内的高低压配电系统设备制造(含现场制作设备)、设备及材料供货、运输、安装工程、施工、指导监督、技术服务、试验及整套系统的性能保证和售后服务等，具体内容附件《供货范围、工作范围及服务》。
2.凡乙方供应的设备、器材应是全新的、技术先进的并且是安全的、经济的、成熟可靠的。
其承包范围和内容列于附件《技术协议》。
3.凡乙方提供的技术资料列于附件《技术协议》。
4.设备、材料的运杂费由乙方负担并含在承包总价中。
5.承包商负责设备在运输过程中的保管、运输及保险，设备交由甲方后则由负责。
二．承包范围及工期1.合同的承包范围详见合同附件《技术协议》。
2.合同承包范围包括时代广场区高低压配电设备和材料的购置（包括备品备件、专用工具）和安装工程、试车和调试等一揽子总承包项目。
但在履行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，而且确实是承包范围中应该有的，并且是满足附件《技术协议》装置性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责补齐，且不与甲方发生费用问题。
3.本项目工期：乙方承诺在收到首付款后后天，设备全部到货；设备到货后天完成全部安装调试工作并通过供电部门验收；验收合格后日内，办理送电手续协调供电部门完成送电。
因供电部门外网线路送电条件不具备或本项目内其他电气项目未完工等客观原因所造成的送电延误，乙方不承担责任，工期顺延。
三．合同价格1.本合同总价格即总承包价为其构成如下：2.合同总价为人民币其中：合同设备总价人民币包括设备价格，备品备件、专用工具费，以及合同设备的税费及制造厂到现场的运费、装卸费、保险费、包装费等。
高低压配电设备及安装工程合同.范本
高低压配电设备及安装工程合同.范本合同编号：[合同编号]甲方（供应商）：公司名称： ______法定代表人： ______地质： __________________乙方（需求方）：公司名称： ______法定代表人： ______地质： __________________一、供应内容[详细列出设备名称、型号、数量等]2.甲方将按照乙方的要求，安装上述设备，并进行调试、验收。
二、供应时间和安装周期1.甲方将在签订本合同后的[具体天数]内完成设备的供应和安装工作。
具体供应和安装时间将由双方协商确定，并在合同附件中注明。
三、价格和支付方式1.设备及安装费用总计为[具体金额]（大写：______），包含货款、运费、安装费等。
乙方应于签订本合同后的[具体天数]内支付设备及安装费用的[具体比例]作为定金，余款应在设备交付和安装调试完成后的[具体天数]内支付。
2.乙方支付款项的方式为[具体支付方式]，具体账户信息将在双方协商一致后提供。
四、保修与维护1.设备供应完成后，甲方将提供设备的质保期为[具体期限]。
在质保期内，如设备出现故障，甲方将免费提供维修、更换服务。
2.设备正常使用过程中的维护、保养、维修等工作，乙方应负责并承担相应费用。
五、违约责任1.任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方而造成的损失。
六、法律适用和争议解决1.本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用法律。
2.对于因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，双方同意提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体期限]。
2.合同的有效期届满前，双方如有继续合作的意愿，可以在合同届满前30天内进行续签，续签合同的具体条款双方需协商确定。
3.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效果。
合同附件作为本合同的组成部分，与主体内容具有同等法律效力。
甲方（供应商）：乙方（需求方）：签字：__________ 签字：__________。
高低压变配电供货及安装施工工程合同范本2023
高低压变配电供货及安装施工工程合同范本20231. 合同背景及目的本合同是由供方和需方签订的，旨在规定双方就高低压变配电供货及安装施工工程展开合作所遵循的条款和条件。
本合同明确双方的权利和义务，确保工程按照合同规定的标准、质量和时间要求完成。
2. 合同条款2.1 定义•需方：指需要高低压变配电供货及安装施工工程的一方。
•供方：指提供高低压变配电设备和提供相关服务的一方。
•工程：指高低压变配电供货及安装施工工程。
•交付：指供方将高低压变配电设备安装到需方指定的位置，并确保设备正常运行。
•合同价款：指需方向供方支付的总金额，包括设备供应费用和安装施工费用。
2.2 供货要求1.供方应根据需方的需求提供符合国家标准的高低压变配电设备。
2.供方应及时将设备交付给需方，并确保设备的质量符合合同约定的标准。
3.供方应提供设备的相关技术资料和证明文件。
2.3 安装施工要求1.供方应根据需方指定的地点和时间进行安装施工。
2.供方应按照相关法律法规和安全规定进行施工，并保证施工质量符合相关标准。
3.供方应确保施工期间工程进度的合理安排，并及时完成施工任务。
2.4 合同价款支付1.需方应按照合同约定的支付方式和时间向供方支付合同价款。
2.供方应提供相应的付款凭证和发票。
3.若需方未按时支付合同价款，供方有权暂停施工并要求需方支付逾期费用。
2.5 变更和解除合同1.双方应根据实际情况进行变更合同，但需经过书面协商并获得双方的一致同意。
2.若因不可抗力或其他无法预测的原因导致工程，双方可协商解除合同，但应尽量减少损失。
2.6 保修期和维护1.供方提供的高低压变配电设备应提供合理的保修期。
2.在保修期内，供方应负责设备的免费维修和保养工作。
3.需方应按照供方的维护要求正确使用和保养设备。
2.7 法律适用和争议解决1.本合同适用相关法律法规。
2.如发生合同纠纷，双方应通过友好协商解决，如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
高低压设备采购合同范本
高低压设备采购合同范本合同编号：_____________甲方（采购方）：_____________乙方（供应方）：_____________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方向乙方购买高低压设备一事达成如下协议：一、产品规格及数量1. 高压设备型号：___________，数量：_________，单价：_________；2. 低压设备型号：___________，数量：_________，单价：_________；3. 详细规格、性能要求及技术参数详见附件《产品技术规格书》。
二、质量要求乙方须保证所供应的高低压设备全新、未使用过，符合国家相关质量标准及行业标准，并提供相应的质量检验证明。
三、交货时间及地点1. 预计交货日期为合同签订后的____个月内，具体以甲方下达的采购订单为准。
2. 交货地点为甲方指定的___________地址。
四、价格及支付方式1. 合同总价款为人民币_______元整，包含所有设备的供货及税费。
2. 付款方式：预付款为合同总额的30%，余款在设备验收合格后7个工作日内付清。
五、验收标准设备到货后，甲方应在7个工作日内完成验收，如有质量问题应及时通知乙方进行更换或修复。
六、违约责任若一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附加条款针对特殊需求或额外服务，双方可另行签订补充协议，该等协议构成本合同不可分割的一部分。
以上便是一份标准的高低压设备采购合同范本。
需要注意的是，该范本只提供了一个基础框架，具体细节需要根据实际情况进行调整和完善。
在签署正式合同之前，建议由法律专业人士进行审核，以确保所有条款都符合法律规定，并且能够充分保护双方的权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
时代广场G区高低压配电系统工程设备采购及安装合同甲方：包头市中冶置业有限责任公司乙方：北京四方智远科技有限公司签订地点：包头二○一二年四月根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，买卖双方经友好协商达成协议，同意按如下条款签订本合同。
一．合同标的1.本合同为总承包交钥匙工程，用于包头市中冶置业有限责任公司时代广场G区范围内的高低压配电系统设备制造(含现场制作设备)、设备及材料供货、运输、安装工程、施工、指导监督、技术服务、试验及整套系统的性能保证和售后服务等，具体内容附件2 《供货范围、工作范围及服务》。
2.凡乙方供应的设备、器材应是全新的、技术先进的并且是安全的、经济的、成熟可靠的。
其承包范围和内容列于附件《技术协议》。
3.凡乙方提供的技术资料列于附件《技术协议》。
4.设备、材料的运杂费由乙方负担并含在承包总价中。
5.承包商负责设备在运输过程中的保管、运输及保险，设备交由甲方后则由负责。
二．承包范围及工期1.合同的承包范围详见合同附件《技术协议》。
2.合同承包范围包括时代广场G区高低压配电设备和材料的购置（包括备品备件、专用工具）和安装工程、试车和调试等一揽子总承包项目。
但在履行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，而且确实是承包范围中应该有的，并且是满足附件《技术协议》装置性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责补齐，且不与甲方发生费用问题。
3.本项目工期：乙方承诺在收到首付款后后50天，设备全部到货；设备到货后40天完成全部安装调试工作并通过供电部门验收；验收合格后15日内，办理送电手续协调供电部门完成送电。
因供电部门外网线路送电条件不具备或本项目内其他电气项目未完工等客观原因所造成的送电延误，乙方不承担责任，工期顺延。
三．合同价格1.本合同总价格即总承包价为其构成如下：2.合同总价为人民币其中：合同设备总价人民币包括设备价格，备品备件、专用工具费，以及合同设备的税费及制造厂到现场的运费、装卸费、保险费、包装费等。
安装费人民币包括工程范围内的安装费、现场服务费、技术服务费、技术资料费、性能保证费等、和系统试车、调试费、包括本工程施工消耗的水、电等物资的费用，达到送电的要求。
3.详细配置见附件《技术协议》。
4.合同货物分项报价四．付款1.本合同使用币种为人民币。
2.付款方式：电汇。
3.合同价款的支付4.合同签订后，甲方预付乙方合同款的35%（即）；全部货物抵达现场后10日内，甲方付乙方合同款的35％（即：）；工程全部安装完成并经供电部门验收合格后10日内，甲方向乙方支付合同款的 30％（即：），付款后15日内由乙方负责协调供电部门完成送电，同时，乙方向甲方提供银行出具的5%（即）设备款的质保保函，质保期一年。
5.违约金的扣除和支付5.1如果乙方违约，相关款项将由乙方在接到甲方的书面通知和此类赔偿的证明文件且由乙方认可后的1个月内向甲方支付；如果属于制造质量问题给甲方造成损失的，相关款项将从质保证金中扣除。
如质保金和违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应继续履行赔偿责任。
5.2如果甲方违约，相关款项将由甲方在接到乙方的书面通知和此类赔偿的证明文件且由甲方认可后1个月内向乙方支付。
在甲方银行发生的与执行协议有关的银行费用由甲方负担，在乙方银行发生的与执行协议有关的银行费用由乙方负担。
五．交货和运输1.交货时间1.1本协议设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求。
应保证及时和部套的完整性；1.2 收到预付款后50天，设备全部到货；设备到货后40天完成全部安装调试工作并通过供电部门验收；验收合格后15日内，办理送电手续协调供电部门完成送电。
因供电部门外网线路送电条件不具备等客观原因所造成的送电延误，从而造成的本工程延期，双方同意日期顺延。
1.3 分部套交货时间见附件《技术协议》。
2.运输方式和交货地点2.1 合同设备的运输采取公路运输的方式。
2.2 合同设备的交货地点为：时代广场G区工地现场。
3.合同生效后1个月内乙方应按照本合同附件《技术协议》的规定向甲方提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划。
在每批货物预计启运10天前，乙方应以电报或传真将5.6款中的各项内容通知甲方。
4.每批设备交货日期以接货单上的实际时间为准。
此日期即本合同10.9款计算迟交货物违约金时的根据。
5.在每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，乙方应以电报或传真将该批货物的如下内6.容通知甲方：合同号：货物备妥发运日：货物名称及编号：货物总毛重：货物总体积：总包装件数：凡单件货物重量超过2吨或尺寸超过9米X 3米X 3米的每件货物的名称、重量、体积和件数，对每件该类设备（部件）必须标时重心和吊点位置、并附有草图；对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其他危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
7.附件《技术协议》中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。
8.甲方可派遣代表到乙方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况，乙方应提前1周通知甲方交运日期。
如甲方代表不能及时参加检验时，乙方有权发货。
上述甲方代表的检查与监督不能免除乙方所应负的责任。
9.在每批设备到货后，甲方将通知乙方到指定到货地点进行货物清点，在确定货物完好无损后，甲方的授权代表将与乙方的现场代表共同签署“接货单”，一式两份，双方各持一份。
如果发运过程中的包装破损，甲方的授权代表将会同乙方的现场代表对包装破损的设备部件进行检查，如果确信该设备/部件完好无损，可签署“接货单”，一旦发现该设备/部件发生丢失或损坏的现象，乙方应及时通知保险公司和承运部门，并应及时补齐所缺物品，如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知7天内，（对急用者应在3天内）兔费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。
10.乙方应严格按合同交货进度交货。
如果由于甲方原因要求乙方提前交货。
乙方应尽量予以合作，但甲方必须提前通知乙方以便乙方有必要的生产和运输时间来满足实际交货；但如果确实因为所需设备的实际生产周期和运输原因无法满足甲方提前交货的要求，甲方应予以谅解，并应按实际到货时间予以付款。
11.收货单位：包头市中冶置业有限责任公司12.技术资料邮寄单位；包头市中冶置业有限责任公司通讯地址：包头时代广场G区项目部收件人：林祥辉电话：六．包装与标记1.乙方交付的所有货物要符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及货物承运部门的规定，以确保合同设备安全、无损地运抵现场；包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施；长期露天堆放以及实际运行时的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受振以及机械和化学引起的损坏; 产品包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。
2.对裸装货物应以金属标签直接在设备本身上注明上述有关内容。
大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木，其所需费用的由乙方承担。
3.乙方应在成包的或成捆的散装附件上贴注标签，标签应以清晰的中文印刷体书写，注明6.2条相关内容。
4.各种设备和材料的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运。
5.栅格式箱子和／或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。
6.凡由于乙方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实乙方均应按本合同第10章的规定负责及时修理、更换或赔偿。
在运输中如发生货物损坏和丢失时，乙方负责与承运部门及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期需要。
7.乙方应避免发生为节省运输费用而过多装载，使设备发生挤压、碰撞导致包装破损的现象。
如发生类似情况，乙方应承担相应责任。
七．技术服务和联络1.如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。
2.各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。
如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。
如有重大技术方案和或合同价格的修改，须报原合同审批单位审查同意后方可执行。
3.乙方提出并经双方在会议上确定的安装方案，乙方如有修改，须以书面形式通知甲方，经甲方确认后方可进行。
为适应现场条件的要求，甲方有权提出变更或修改意见，并书面通知乙方，乙方应给予充分考虑，应尽量满足甲方要求。
4.在经过一方允许后可以将对方所提供的与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的相关方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。
5.对盖有“密件”印章的甲方、乙方的资料，双方都有为其保密的义务。
6.需要乙方的分包商对合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由乙方统一组织并征7.得甲方同意，费用应由乙方自行负担。
8.乙方（包括分包与外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。
9.凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。
10.乙方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员，乙方派到现场服务的技术人员在本合同生效后3个月内提交甲方子以确认。
甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场服务人员，乙方应根据现场需要，重新选派甲方认可的服务人员。
如果甲方在书面提出该项要求10天内乙方没有答复，将按10.11款视为延误工期等同处理。
11.由于乙方技术服务人员对安装、调试的技术指导的疏忽和错误以及乙方未按要求派人指导而造成的损失应由乙方承担。
12.技术服务和联络的具体要求见附件《技术协议》。
八．质量监造与检验8.1 监造8.1.1 甲方将委托有监造资质的监造单位或自行进行设备监造，在甲方或监造单位的指导下进行监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。
监造检验的标准为附件《技术协议》所列的相应标准。
乙方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。
8.1.2 向监造代表和驻厂代表提供工作、生活方便。
8.1.3 监造检验现证（一般为现场见证）一般不得影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合乙方工厂实际生产过程。
若监造代表不能按乙方通知时间及时到场，乙方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果（转为文件见证）。
若乙方未及时通知监造代表而单独检验，甲方将不承认该检验结果，乙方应在甲方代表在场的情况下进行该项试验。
8.1.4 监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求的，有权提出意见并暂不予以签字，乙方须采取相应改进措施，以保证交货质量。