物业装修合同范文(完整版)
物业管理装修合同范本推荐6篇
物业管理装修合同范本推荐6篇篇1物业管理装修合同范本推荐一、甲方（物业管理公司）：_______________________地址：_______________________________________________电话：_____________________传真：____________________联系人：___________________职务：____________________二、乙方（装修公司）：_____________________________地址：_______________________________________________电话：_____________________传真：____________________联系人：___________________职务：____________________三、项目名称：______________________________________项目地址：__________________________________________装修面积：___________平方米四、工程内容：1. 装修范围：包括但不限于室内墙面、地面、天花板、门窗、电路及照明设备、空调设备、水暖设备、装修材料等。
2. 施工标准：按照国家相关规定和物业管理公司要求，采用合格的材料、工艺和施工标准进行施工。
3. 工期安排：双方约定工程开始日期和完工日期，并在合同中明确工程进度和验收标准。
4. 施工费用：双方约定工程总造价为_______万元，按照工程进度及验收标准支付工程款项。
五、质量保证：1. 装修质量：装修公司保证所提供的材料和施工质量符合相关标准和合同约定，负责保修期内的质量问题。
2. 安全保障：施工过程中应加强安全管理，保证工作人员和周边居民的安全。
六、违约责任：1. 如乙方未按照合同要求履行义务，甲方有权要求其按照合同规定的方式进行整改，并承担相应的违约责任。
物业管理装修合同
物业管理装修合同一、合同的缔约方甲方：地址：电话：法定代表人：乙方：地址：电话：法定代表人：二、装修工程描述1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围：4.工程总造价：三、合同的履行1.合同签订后，双方应以合同约定的时间、质量和标准完成工程。
2.装修期间，甲方应为乙方提供必要的协助和方便。
3.乙方应保证施工现场的环境卫生，并承担工程期间的安全保障责任。
4.如因双方原因导致工程出现延误，责任方负责承担延误赔偿金。
四、工程款及结算1.甲方应按本合同约定的时间及质量标准检查验收工程。
验收合格后，应于3个工作日内付清全部工程款。
2.乙方应在验收通过后10个工作日内出具工程竣工图纸及验收报告，并提供1年的质量保修。
五、违约条款1.任何一方未履行合同义务的，应负相应的违约责任，另一方有权要求违约方承担违约金。
2.如因乙方原因拖延工程竣工导致甲方损失，乙方应负责赔偿。
3.因不可抗力因素导致工程延误或无法完成，双方互相豁免责任。
六、保密条款1.本合同签订后，甲乙双方应将合同及施工过程中的商业秘密保密，未经对方同意不得向其他任何第三方泄露。
2.因双方违反保密条款，造成损失的，应负相应的违约责任。
七、争议解决1.本合同各条款的解释及争议的解决，应协商解决，若无法协商，任何一方均有权向相关部门提出仲裁要求。
2.倘若甲乙双方采取诉讼方式，则应选择合适的法院进行诉讼。
八、合同的生效、变更和解除1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.合同变更必须由甲乙双方协商确认，并以书面形式签字生效。
3.若因不可抗力或诉讼等原因需要解除合同，双方必须以书面形式协商解除，并按约定承担相应的违约责任。
九、附则其他未尽事宜，按照国家有关法律法规的规定以及合同约定执行。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字盖章：乙方签字盖章：。
物业和业主房屋装饰装修协议书
物业和业主房屋装饰装修协议书物业和业主房屋装饰装修协议书5篇在不断进步的社会中，协议的使用频率呈上升趋势，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。
一起来参考协议是怎么写的吧，以下是店铺帮大家整理的物业和业主房屋装饰装修协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
物业和业主房屋装饰装修协议书1甲方：_______乙方（业主）：_______乙方所购买房屋的房号为：为规范房屋的装饰装修行为，保持房屋的整体质量和使用安全，保障全体业主和使用人的合法权益，根据《前期物业管理服务协议》、《临时管理规约》中的相关约定和国家、省、市的有关规定，经甲、乙双方充分协商达成如下协议：第一条装饰装修管理细则一、乙方保证装修施工时间为每日8:00-12:00、14:00-18:00。
其他时间一律不得施工；19:00点后施工人员必须撤离施工现场，以确保小区安全；在国家法定节假日、高考和中考期间等其他特殊时间段，甲方有权调整施工时间。
二、装修期间，施工人员服从甲方的监督管理；乙方对装修施工人员的行为及其后果承担连带责任。
三、装修期间，甲方将派人员按本协议对装修工程进行监督管理，乙方、施工人员必须服从监督管理。
如发现违规装修，甲方人员有权责令停工或恢复原状；造成损失的，由乙方负责赔偿并承担相应法律责任；妨碍他人正常使用物业的而造成他人损失或损害的，由乙方承担赔偿及其他一切责任。
第二条装饰装修乙方必须遵守的规定一、禁止一楼住户下挖地面。
二、禁止拆改梁、板、柱、承重墙等房屋承重结构构件；不得挖槽、切割、砍凿承重墙和柱，不得凿穿阳台隔断板，以及毗邻房屋共用之隔墙。
三、禁止随意增加房屋荷载，尤其是楼面装修不得使用超重材料等，总体负荷不超过住宅使用中的约定。
四、禁止不经批准拆改水电管线、采暖管线、煤气管线、有线电视线路等附属设施，如确需改动，须向机房及相关部门提出书面申请；经书面同意后，乙方拆改以上附属设施时，应保证线路及管道畅通，不得影响原有设施的整体功能及相邻住户的正常生活；如因违规装修造成的渗水、漏电、断电等事故，由乙方承担全部的维修责任及费用损失。
物业装修合同样本一
物业装修合同样本一一、合同的缔约方甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：二、合同的目的和内容本合同是甲乙双方就物业装修事宜所签订的协议，旨在明确双方的权益和责任。
甲方为物业的所有者，授权乙方进行装修工程，并约定以下事项：1. 装修范围：详细描述装修的具体范围，包括但不限于墙面、地板、天花板、门窗、电路等。
2. 装修设计：乙方提供装修设计方案，甲方确认后方可施工。
3. 施工工期：约定装修工程的开始和结束时间，以及每个阶段的完成时间，双方需严格遵守。
4. 材料和设备：明确装修所需的材料和设备，包括品牌、型号、数量等，乙方应保证所提供的材料和设备符合国家标准，并承担因材料和设备质量问题引起的责任。
5. 施工费用：约定装修工程的总费用，包括人工费、材料费、设备费等，双方应按照约定的支付方式进行结算。
6. 装修保证：乙方应提供一定期限的装修保修，保证装修工程在一定时间内不出现质量问题，并承担相应的维修责任。
7. 竣工验收：装修工程完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时进行整改。
8. 违约责任：约定双方违约的责任和赔偿方式，如一方违约，应向对方支付一定的违约金。
三、合同的履行和解除1. 履行方式：双方应按照约定的方式和时间进行履行，如有变动，应提前协商并达成一致意见。
2. 解除条件：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，解除合同应书面通知对方。
3. 违约责任：如一方违约，应向对方支付一定的违约金，同时承担由此产生的其他损失。
4. 争议解决：如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
四、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为装修工程竣工验收之日起。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
物业装修合同范本
物业装修合同范本甲方（业主）：（填写业主姓名）乙方（装修公司）：（填写装修公司名称）日期：（填写签署日期）鉴于甲、乙双方就物业进行装修事宜达成一致意见，本着平等、自愿原则，经协商一致，就物业装修事宜达成如下合同：第一条：装修内容1. 甲方的物业位于（填写详细地址），规划面积约为（填写面积），装修类型为（填写装修类型）。
2. 乙方将按照甲方的要求进行物业装修，包括但不限于以下内容：（1）水电改造：根据设计方案，乙方将对物业的水电设施进行改造和增设。
（2）石膏板隔墙：乙方将按照甲方要求在物业内部进行石膏板隔墙施工。
（3）地面铺装：乙方将根据甲方选择的地面材料进行铺装工程。
（4）天花板装饰：乙方将根据甲方选择的天花板装饰材料进行施工。
（5）其他：根据甲方需求，乙方将完成其他相关装修工作。
第二条：装修工期1. 乙方将在签订合同后（填写天数）内完成物业的装修工作。
2. 若因不可抗力等特殊原因导致装修工期延迟，双方应协商解决。
第三条：装修费用及支付方式1. 装修费用总额为（填写总金额），乙方应按以下方式收取费用：（1）甲方需预付装修费用的（填写百分比）作为工程定金，共计（填写金额）。
（2）甲方需在装修过程中按进度支付剩余款项，具体支付比例如下：- 施工开始前支付：（填写比例）%；- 施工过程中支付：（填写比例）%；- 完工前支付：（填写比例）%。
（3）装修完成后，甲方需在（填写天数）内支付尾款（填写金额）。
第四条：装修质量、保修及索赔1. 乙方保证所提供的材料和施工质量符合相关行业标准和国家法律法规要求。
2. 装修施工完成后，甲方有权进行验收，如发现质量问题，乙方应负责及时修复或更换。
3. 装修工程保修期为（填写保修期限），在保修期内，由于装修质量问题造成的损坏，乙方应负责维修和赔偿。
4. 甲方需在装修完成后的（填写保修期限）内提出任何索赔和质量问题，逾期将不予受理。
第五条：违约责任1. 若一方违反本合同约定，使得另一方无法履行合同义务，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
物业装修合同样本
物业装修合同样本本合同由以下双方于创建日期签署：甲方：【业主姓名/公司名称】（以下简称甲方）地址：【业主地址】乙方：【装修公司名称】（以下简称乙方）地址：【装修公司地址】鉴于：1.甲方拥有房产，并希望对该房产进行装修；2.乙方是一家专业的装修公司，有经验和资质进行相关装修工作。
基于上述事实，双方约定以下事项：第一条装修范围1.1甲方委托乙方对【房产名称】进行装修工作，包括但不限于【列举装修项目，如墙面粉刷、地板铺设、水电安装等】。
1.2双方应共同确定装修方案，并在此基础上确定工程量清单和装修材料品牌、型号、规格等详细要求。
第二条工期及提前终止2.1甲方和乙方应协商确定装修工程的起止时间，并按照约定的时间进行工作。
2.2如因不可抗力或甲方原因造成工期延误或提前终止，则应在双方协商一致的情况下进行调整或解决，并承担相应的责任和费用。
第三条装修费用和支付方式3.1甲方应支付给乙方的装修费用为【具体费用金额】，包括但不限于材料费、工人费、管理费等。
3.2装修费用的支付方式为【支付方式】，支付时间及款项分期支付的具体金额和时间节点见附表一第四条保修期4.1甲方享有乙方提供的装修工程的保修期，保修期为【具体保修期时间】，自工程竣工之日起计算。
4.2在保修期内，如出现因乙方施工不当或原材料质量问题引发的装修质量问题，乙方应负责免费修复或返工。
第五条违约责任5.1如因乙方原因导致装修工程质量不合格或延期交付的，乙方应承担相应责任，并进行免费修复或返工。
5.2如因甲方原因逾期支付装修费用，甲方应按约定支付滞纳金，并承担由此造成的一切后果。
5.3如因一方违约导致对方受到损失的，违约方应向守约方支付相应的违约金。
第六条保密条款6.1双方应对涉及对方商业秘密的信息予以保密，并不得以任何形式披露或使用。
6.2未经对方书面同意，任何一方不得将涉及本合同内容的信息提供给第三方。
第七条争议解决7.1双方应友好协商解决因本合同引起的任何争议。
2024年装饰装修工程施工合同范文（4篇）
2024年装饰装修工程施工合同范文甲方：（委托人）（全称或姓名）住址：联系电话：乙方：（承包人）（全称或姓名）住址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商一致，达成如下合同条款：第一条工程内容1. 甲方委托乙方进行以下工程的装饰装修施工服务：（详细描述工程范围）2. 乙方承诺按照甲方的要求和设计方案进行施工，确保施工质量和进度符合相关行业标准和法律法规的规定。
第二条工期和工程进度1. 工期：本工程工期为______日历天。
2. 工程进度管理：乙方应按照工程进度计划组织施工，确保按时完成工程。
3. 如因甲方原因导致施工工期延误，甲方应向乙方支付相应的赔偿费用，并延长工程完工日期。
第三条施工费用及支付方式1. 施工费用总额为人民币______元（大写）。
2. 乙方收取的施工费用包括以下内容：（列明费用明细及金额）3. 甲方应在签订本合同后的______日内，向乙方支付施工费用的_____比例作为预付款。
4. 甲方应在工程竣工验收后的______日内，向乙方支付施工费用的_____比例作为尾款。
第四条材料及设备采购1. 材料及设备采购：乙方负责采购工程中所需的材料和设备，在采购过程中应保证材料和设备的质量和数量与设计方案相符。
2. 材料和设备费用：乙方在采购过程中应提供相应的材料和设备清单，甲方可以随时要求乙方提供相应的采购凭证。
3. 如甲方要求乙方使用特殊品牌或特殊材料，则甲方应与乙方另行商定相应的价格和采购方式。
第五条质量保证与维修1. 乙方承诺施工质量符合相关行业标准和法律法规的规定，并提供相应材料和设备的质量保证书。
2. 工程质量保修期为______年，自竣工验收之日起计算。
3. 在质量保修期内，如工程出现质量问题，乙方应及时修复，并承担修复所需的费用。
第六条竣工验收1. 竣工验收时，甲方有权要求乙方提供相应的竣工验收报告和相关材料。
物业装修合同范本5篇
物业装修合同范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（装修企业）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方对甲方物业进行装修工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________物业装修工程2. 工程地点：____________________（详细地址）3. 工程内容：包括但不限于室内设计、装饰、水电改造等。
二、合同双方的基本信息1. 甲方（业主）：姓名/名称：____________________，身份证号码/统一社会信用代码：____________________，联系电话：____________________，地址：____________________。
2. 乙方（装修企业）：名称：____________________，统一社会信用代码：____________________，联系电话：____________________，地址：____________________。
三、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日2. 工程竣工日期：_______年____月____日四、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关施工规范和质量标准进行施工。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的竣工资料。
3. 甲方应在接到验收通知后的合理期限内进行验收，并签署验收报告。
六、工程保修及服务1. 工程保修期为本合同签订之日起两年。
2. 在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-4227-17
物业装修合同范文(完整
版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
物业装修合同范文(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方：(以下简称甲方)
乙方：______ (以下简称乙方)
乙方系园区大棚物业的业主或使用者委托进行装修的单位或个人。
现甲、乙双方就大棚看护房装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议。
一、装修申请与报批
第一条乙方在装修前应向甲方提出装修申请，并填写《装修申请表》;乙方向甲方提供下列材料：
1.施工单位营业执照及资质证书复印件(加盖公章)，如委托个人则需装修委托书。
2.乙方向甲方提供现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。
3.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。
第二条甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进行审核，如审核合格后，甲方为乙方开据施工许可证。
乙方应按照许可证时间开工装修，同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。
第四条甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。
如需修改或变动，应以书面形式提前通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。
第五条如果乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。
二、出入证
1、为保证乙方装修工作的顺利进行，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。
2、如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合园区管理规定的行为，甲方有权将该
施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。
3、装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。
三、装修保证金
1、为保证业主的利益和看护房结构及配套设备的安全，甲方收取乙方管理费每户500元。
2、装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用，3个月未发生质量问题，按规定退还尾款。
如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。
四、注意事项
第一条大棚结构装修
1.不得改动门、窗，保持大棚、看护房屋外观的美观统一。
2.严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙。
不得擅自在主体结构上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、
阳台隔断板。
3.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进行24小时闭水试验，物业工程部试验通过后方可继续施工。
4.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。
5.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。
第二条水、暖气、燃气管道设施装修
1.严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。
加装暖气罩，必须留有长、宽不少于400mm的检修口，便于日后维修，否则后果自负。
2.严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。
3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。
4.室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上距离，并必须按规定预留长、宽不小于400mm的检查口，便于日后维修检查。
6.卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标
准制订施工方案，重新做防水。
第三条配电、弱电信号设施装修
1.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。
2.严禁破坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工规范穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。
3.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工部分：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。
第四条大棚外观装修
1.严禁拆改外窗、防火窗，不得擅自加装护栏。
2.严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。
违者物业公司有权要求其无条件拆除，损失自负。
3.空调室外机必须按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧
第五条装饰施工现场
1.装饰材料搬运：安排时间搬运，切勿损坏公共区域搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。
2.装修垃圾清运：乙方必须遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。
严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。
3.施工人员：乙方施工人员须衣着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入;严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务;严格遵守管理规定，保持公共区域的整洁。
4.装修施工时间：
1)工作时间：8：00--12：00，14：00--18：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。
2)机械设备作业时间：8：00--11：30，14：30--18：00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。
5.消防安全：每户装修施工现场必须配置两个5公斤灭火器，工作现场禁止吸烟。
六、装修竣工验收
装修完成后，乙方须提前通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由公司物业部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。
验收不合格项目由施工单位限期整改合格。
因整改造成的各项损失费用，均由施工方承担。
七、其它
第一条乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋结构、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承担。
因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。
第二条如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。
第三条本协议未尽事宜，由双方协商解决。
第四条本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
第五条乙方在工程装修期间必须加强安全生产管理，需有专门安全监督人员进行安全监督，在装修期间装修人员在园区内、外所发生的任何意外由乙方负责，甲方不负任何责任。
甲方：乙方：_____
经办人：____ 经办人：____ _____
年月日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。