土方工程施工承包合同
土方工程承包协议书7篇
土方工程承包协议书7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成以下土方工程承包协议：一、工程概况1. 工程名称：__________土方工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括土方开挖、运输、回填等。
二、承包方式及范围乙方采用包工包料的方式承包甲方的土方工程，具体范围包括土方开挖、运输及处置等，详细内容见附件《承包工程范围清单》。
乙方负责配备足够的人力物力以完成本合同约定的工程内容。
三、工程期限工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
乙方必须按照约定的时间完成工程任务，否则视为违约。
如遇特殊情况需延长工期，应事先征得甲方书面同意。
四、质量与验收标准乙方必须按照国家和地方现行的有关土方工程的技术规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到约定标准。
工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应当在接到通知后及时组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款总额为人民币大写：__________元整（小写：__________元）。
该款项包括乙方完成本合同约定的所有工程内容的费用。
2. 支付方式：甲方在工程开工前支付乙方工程款的XX%作为预付款，工程竣工并验收合格后支付剩余款项。
具体支付时间和金额按照双方约定执行。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的时间完成工程任务，应按照每延误一天支付违约金人民币大写：__________元整（小写：__________元）的方式承担违约责任。
2. 若因甲方原因未能按照合同约定支付工程款，应按照每延误一天支付违约金人民币大写：__________元整（小写：__________元）的方式承担违约责任。
同时，乙方有权停止施工直至收到足额工程款。
工程土石方承包合同7篇
工程土石方承包合同7篇篇1发包方：[发包方名称]承包方：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就土石方承包给承包方施工事宜，经协商一致，达成如下合同条款，望共同遵守执行。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]土石方工程。
2. 工程地点：[工程地点]。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方所需的土石方工程承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：土石方开挖、运输、填筑等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程。
三、合同工期1. 开工日期：_______年_______月_______日（具体以甲方下达的开工令为准）。
2. 竣工日期：_______年_______月_______日。
3. 合同工期总日历天数：____天。
如遇不可抗力因素，经甲方确认后工期顺延。
四、承包价格及付款方式1. 承包单价：按照实际开挖量计价，具体价格详见附件《承包价格表》。
2. 付款方式：工程完成后，经甲方验收合格，按照实际完成工程量结算。
甲方在验收合格后____天内支付乙方工程款的____%，剩余____%作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
五、工程质量和检查验收1. 乙方应按照国家和地方现行的技术标准、规范、规程和甲方的技术要求进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收，应以合同条款、设计图纸、技术要求和国家颁发的有关标准为依据。
验收合格后方可使用。
3. 甲方将在施工过程中对工程质量进行检查，如达不到合同约定标准，甲方有权要求乙方停工整改，因停工导致的损失由乙方承担。
土方承包合同简单版6篇
土方承包合同简单版6篇篇1土方承包合同简单版甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方需要对土地进行开发或建设工程，乙方具有相应的资质和能力，甲乙双方经友好协商，就土地承包事宜达成以下协议：第一条土地位置及面积1. 甲方承包给乙方的土地位于（具体地址），面积约为（具体面积），具体以当地土地管理部门测量结果为准。
第二条承包期限1. 土地承包期限为（具体年限），自（具体日期）起至（具体日期）止。
第三条承包用途1. 乙方承包土地仅限于用于（具体用途），不得超出协议约定的使用范围。
第四条承包方式1. 乙方承包土地的方式为（出让/租赁），甲方在承包方式上享有最终决定权。
第五条承包费用1. 乙方在承包土地时需支付的费用为（具体数额），具体付款方式为（一次性付清/分期付款），付款时间为（具体时间）。
第六条土地维护1. 乙方需对承包的土地进行合理维护，并保持土地的良好状态，不得擅自改变土地用途。
第七条违约责任1. 若乙方违反本合同约定，擅自改变土地用途或未按期支付承包费用等，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决1. 本合同如有争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商无果，应将争议提交当地有管辖权的法院解决。
第九条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期内不可unilaterally 变更或解除。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：篇2土方承包合同简单版甲方（承包方）：______________ 乙方（发包方）：______________鉴于乙方对于项目______________的工程需求，并与甲方商定交由甲方承包土方工程，双方本着互利共赢的原则，经友好协商达成一致意见，特订立本合同，共同遵守并履行。
土方工程承包合同的范文5篇
土方工程承包合同的范文5篇篇1发包方：【发包方全称】（以下简称甲方）承包方：【承包方全称】（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的土方工程达成以下协议，以资共同遵守。
一、工程概况与承包方式1. 工程名称：【工程名称】。
2. 工程地点：【工程地点】。
3. 工程内容：【具体工程内容描述，包括但不限于土方挖掘、运输等】。
4. 承包方式：采用乙方包工方式，即包人工、包施工工具及运输车辆等。
甲方提供主要设备和材料。
乙方负责土方挖掘、运输等工作。
二、工程期限本工程自合同签订之日起【具体开工日期】开始施工，工期为【具体工期天数】天。
如有特殊情况需调整工期，双方应友好协商解决。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币【总金额汉字大写】元整（￥【总金额数字小写】元）。
实际支付按实际完成工程量计算。
2. 付款方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付节点和比例为：开工前支付总造价的【比例】作为预付款；工程进度过半时支付总造价的【比例】；工程完工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行有关建筑施工及验收规范及施工图纸与技术资料要求，精心组织施工，确保工程质量。
2. 工程验收依据国家现行相关规范进行验收，确保土方工程达到约定的标准。
如未达到验收标准，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
验收过程中如存在争议，双方应友好协商解决。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、安全施工及文明施工要求乙方应严格遵守安全操作规程，落实各项安全措施，确保施工安全。
同时，乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
六、甲方责任及权利1. 甲方负责提供施工图纸及技术资料，协调与其他施工单位的关系。
2. 甲方负责现场监督管理，确保工程进度和质量。
如发现乙方存在违规行为或施工质量问题，甲方有权要求乙方整改或解除合同。
土石方工程承包合同（5篇）
土石方工程承包合同本土石方工程承包合同（下称“本合同”）由承包人（下称“甲方”）与发包人（下称“乙方”）双方共同订立，按以下条款履行。
一、项目概况1. 项目名称：土石方工程承包项目2. 项目地点：（具体地址）3. 项目范围：土方开挖、填筑、边坡处理等土石方工程4. 项目工期：（具体工期）二、甲方权利与义务1. 完成工程项目的设计、施工，并负责工程质量的控制和整体管理；2. 按计划向乙方提供所需的机械、工具和设备；3. 为工程施工期间提供必要的安全措施，确保工程施工安全；4. 向乙方支付工程款项；5. 确保工程施工中的环境保护和文明施工。
三、乙方权利与责任1. 根据甲方提供的项目资料进行施工，并保证按照施工图纸和规范进行施工；2. 协助甲方完成工程项目的设计、施工，并提供技术支持；3. 对工程施工过程中出现的问题，及时采取补救措施，确保工程质量；4. 做好工程施工期间的安全生产工作，保证现场施工安全；5. 按照甲方要求开展施工进度和质量的报告，及时向甲方汇报工程进展情况；6. 保护施工现场周边环境，确保文明施工。
四、工程款项支付方式1. 工程总价为（具体金额）；2. 工程款项支付方式为分期支付；3. 第一期支付金额为总工程款的30%，甲方在第一期支付前提供施工所需的资金。
五、变更与索赔1. 若甲方需要对工程设计和施工计划进行变更，应及时向乙方提出，并支付相应的费用差额；2. 若乙方在工程施工过程中遇到甲方提供的资料不准确或不完整，导致施工不能按计划进行，乙方有权向甲方提出索赔；3. 若甲方需要变更合同约定的范围、内容或工期，应与乙方协商一致，并支付相应的费用差额。
六、合同终止1. 本合同在以下任一情况下终止：a) 甲方或乙方提前通知对方解除本合同；b) 甲方或乙方严重违反本合同约定；c) 因不可抗力因素，导致工程无法正常施工。
2. 合同终止时，双方应进行工程款结算，并处理合同履行过程中的问题。
七、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议时，应友好协商解决。
土方工程承包合同7篇范本
土方工程承包合同7篇范本土方工程承包合同精选篇1甲方：_________乙方：_________根据要求，必须加快_________的土石方清运速度，甲方就乙方对_________土石方清运工程进行承包事宜，签订如下合同条款：第一条工程承包项目_________土石方清运工程。
第二条承包内容土方剥离、石方钻、爆、装、运，然后在碎石场附近的平整场地进行堆放。
爆破技术要求：采用微差毫秒控制爆破的方法和技术进行爆破，飞石水平距离不允许超过_________米，粒子运动速度（震级）不超过_________mm／s，爆破不危及村民房屋，跑道及其它建筑物和构造物。
由此造成的损失由乙方负责赔偿。
第三条工程量土石方约_________万立方米。
第四条工程承包期限_________年_________月_________日至_________年_________月_________日确保主体方量完工。
第五条工程验收1．清运山体工程完工标准为：以黄海高程_________米（±30厘米）。
2．在政府验收合格_________清运工程后，视为甲方对乙方工程施工验收合格。
3．由于_________工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。
如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测偿资源进行测绘。
根据测绘报告协商解决工程量问题。
第六条工程进度按照完工时间测算，乙方必须保证每月完成_________立方米的土石方工程量。
第七条甲方义务1．如乙方能够每月完成_________山体方工程量，甲方同意无息借款人民币_________元支持乙方生产，按月支付_________元／月。
2．借款只能用于工程所需的炸药、柴油的购买。
甲方按照乙方书面委托直接付款给供应商。
供应商收到款后，乙方向甲方开具收据给甲方在_________工地的现场管理人员。
3．甲方保证及时划拨款项给乙方指定的供应商。
土方工程承包施工合同(汇总10篇)
土方工程承包施工合同（汇总10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!土方工程承包施工合同（汇总10篇）土方工程承包施工合同第1篇发包方：(简称甲方)______________承包方：(简称乙方)______________依据《中华人·民共·和国经济合同法》和工程所在地有关政策、法规，结合本工程实际情况，签约各方都本着公平、公正、诚实信用的合作宗旨，经过友好协商，达成如下承包施工条款，以资共同信守。
土方工程承包合同书5篇
土方工程承包合同书5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行土方工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：土方挖掘、运输、回填等4. 工程规模：____________________（具体规模详见附件）二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程。
三、合同工期1. 开工日期：_______年____月____日2. 竣工日期：_______年____月____日3. 工期延误时，乙方必须向甲方提交书面报告，说明延误原因及补救措施。
四、工程质量与验收1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程质量不符合约定，乙方应当负责无偿修理并承担由此造成的损失。
五、工程价款与支付1. 工程总价款：人民币________元（大写：________元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为首付款，剩余款项按照工程进度分期支付。
具体支付时间和金额详见附件。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应当遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。
如因乙方原因影响环境卫生或造成社会不良影响，由乙方承担全部责任。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土方工程施工承包合同
甲方：茂名市电白建筑总公司
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，甲方同意将时代﹒山湖海（珠海）三期一标段项目土方工程（以下称本工程）分包给乙方施工，为明确双方责任、权益及义务，保证工程施工顺利进行，结合本工程的特点，特签定以下合同，双方共同遵守执行。
一、工程名称：时代﹒山湖海（珠海）三期一标段项目。
二、工程地点名称：珠海市金湾区机场东路。
三、工程承包范围：包括挖机、推土机、车辆等，基坑以及
地梁、承台土方开挖（包括小机桩间土方）边坡和修复，基坑吊
桩，包括施工道路的平整修理，推土场地的推土、机械挖土、土
方外运以及弃土到远离现场的开发商指定地点来堆土和推土等一
切相关内容，负责施工现场和道路安全及规划红线外路面道路清
理等一切费用。
具体工作内容及施工范围详见开发商确认的图纸、
联系函（单）和甲方的开挖方案等内容。
四、承包方式：采取包工、包机械、包工期、包质量、包安
全、包文明施工等大包干方式承包，独立核算、自负盈亏。
五、结算方式：
1、本工程所有土方挖运单价为一次性综合大包干单价
9.5元/立方米（含税一半为油票），上述包干单价含人工费、
机械费、规费、管理费、保险、风险等乙方承包范围内的及政
府或地方征收相关工作的一切费用，不因油价上涨、地质条件
差异等各种原因而调整单价。
基坑边等回填土用120型挖机按
1100元∕台班计。
其它租用200型挖土机按1600元/台班，
考虑到塔楼桩间较密，补给乙方挖土机误工费（项目全部完成）
8000元。
2、所有工程量按双方在开挖前现场测量确认平均标
高，按图纸要求实挖深度，包括放坡、工作面在内计算实际土
方量。
六、付款方式
地下室全部完成后，开发商付第一次款给甲方，甲方付给乙方总款的80%，开发商付第二次款给甲方，甲方付给乙方总款的20%。
七、甲方责任：
1、负责与开发商沟通业务往来，协调总分包合同条款的执行，设计图纸会审，交底和施工技术措施、方案的审定工作以及组织竣工的交验工作、提供有关施工图纸的技术资料。
2、提供挖土所需的设计标高图。
3、负责进度的安排、协调、控制，施工由甲方派人亲自指挥。
八、乙方责任
1、乙方必须具备在本市施工的一切合法手续（含注册登记）和有效证件（包括暂住证）。
2、根据甲方提供的图纸，按甲方的要求挖土至指定标高。
3、包工期，如乙方不能满足甲方进度，开发商对甲方罚款，甲方有权对乙方双倍罚款，且甲方有权从其他地方租车和挖机，从乙方的工程款扣除。
4、包司机、包机械及其配件、燃油等一切相关材料。
5、提供各工种司机的上岗证，甲方有权要求乙方更换不合格的挖机司机，乙方不能以任何理由拒绝，否则甲方将视情况给予乙方经济处罚。
6、包安全，按有关规定为自身施工人员购买必要的保险（包括工伤保险），在任何地方、任何情况下如发生人身伤亡等事故，由乙方自行负责并承担相应的费用，对甲方的声誉和经营开拓造成损害的，甲方将视情节和影响对乙方予以严厉处罚。
7、负责机械地点保养、保管、维护，杜绝环境污染。
8、在不影响甲方正常施工的情况下，在征得甲方同意后，乙方可以将机械调出。
9、乙方因资金不足或其他原因造成停工，甲方有权在外面另请挖机、推土机、车辆，所产生费用从乙方的工程款扣除。
10、乙方须提供满足施工要求需要的挖土机、自卸机，可以挖的大面积桩间土、地梁、承台坑、边坡和修复均由挖机挖，必须服从现场的指挥，不得胡乱施工，保护好已施工完的桩，不得
损坏。
11、乙方离开施工红线外后出现的人员、车辆的文明、安全
问题由乙方负责。
12、承包方进入施工现场所有的施工机械车辆必须符合中华
人民共和国法律法规，违反造成的一切后果由乙方承担。
九、施工方法：根据甲方施工方案分层开挖，第一层挖土深度1.5米，第二层挖到图纸尺寸，从北端开挖，工期为20天或按甲方现场管理人员要求按实际时间完成，如中途私自停工，按实际完成量40%核算，甲方有权另找队伍施工，乙方必须结算后十小时内清出施工现场。
十、其他
1、如遇下雨天等特殊情况导致工期延误，工期延误的时间必须由现场的工长和项目经理签字后方可生效。
2、执行中若出现双方不可预见的原因导致合同的重大偏差以及未尽事宜，在不违反甲方与承包方、甲方与乙方签定的工程合同的前提下，本着实事求是的友好合作的精神协商解决。
签署的书面纪要作为本合同的补充，具有同等法律效力。
所有争议不能作为乙方停工、闹事的理由，有争议出现后双方不能取得一致的协商意见，双方有权向市人民法院提起诉讼。
3、挖到最后一层土，如需要钢板铺路或修路的工作由甲方负责。
十一、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，工程完工办理竣工结算，工程款支付完毕后自动终止。
本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方单位：乙方单位：
甲方代表：乙方代表：联系电话：联系电话：签订日期：签订日期：。