水电安装工程施工劳务分包合同89795
水电安装劳务分包合同范本4篇
水电安装劳务分包合同范本4篇篇1水电安装劳务分包合同范本甲方（委托方）：（详细地址、联系方式）乙方（承包方）：（详细地址、联系方式）经双方友好协商，就甲方拟委托乙方进行水电安装工程的劳务分包事宜，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行水电安装工程的劳务分包，双方共同遵守合同约定，确保工程顺利进行。
第二条工程内容1. 乙方接受甲方的委托，负责水电安装工程的具体实施，包括但不限于管道敷设、设备安装、线路连接等工作。
2. 甲方提供必要的施工图纸、材料清单等资料，并配合乙方进行工程施工。
第三条工程期限1. 乙方须在接到委托的7个工作日内开始进行水电安装工程的施工，并于约定的交工日期前完成所有工程。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商调整工期。
第四条合同价款1. 甲方按照工程实际完成情况支付工程款项，具体金额为（具体金额）。
2. 工程款项分期支付，分别为工程开工前支付总价款的30%作为进度款，工程完成验收后支付总价款的70%作为尾款。
3. 支付方式：银行转账或现金支付。
第五条质量标准1. 乙方承诺所提供的水电安装工程符合相关国家标准和甲方要求，且具有良好的耐久性和安全性。
2. 工程完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应在约定期限内进行整改。
第六条安全保障1. 乙方在施工过程中应加强安全生产管理，确保工程施工无事故发生。
2. 如因乙方原因导致工地发生事故，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方的损失。
第七条违约责任1. 任何一方未能按照合同约定履行义务或违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
2. 如乙方未能按时完工或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行赔偿，并可解除合同。
第八条保密条款双方在合作过程中需保护对方的商业机密和技术资料，不得泄露给第三方。
第九条争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
第十条其他事项（双方如有其他特殊约定，请在此注明）第十一条合同效力本合同自双方盖章生效，有效期至工程完工验收完成之日止。
水电安装工程施工劳务分包合同样本（精选5篇）
水电安装工程施工劳务分包合同样本（精选5篇）水电安装工程施工劳务分包篇1甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)甲方同意由乙方承包水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及工作内容：室内给排水、强电、弱电工程、防雷接地系统工程、消防预埋套管、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见施工图纸及其有关的水电及防雷接地工程的工作内容。
四、承包方式本工程在承包范围内以包工包机械、不包料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式以及图纸中水电的全部内容由乙方承包。
五、承包单价及结算方式：1、承包单价：A、该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价的组成包括合同第四条相应内容;B、综合单价为元/m2，该单价为不含税单价;2、工程造价暂定为：六、付款方式余款。
七、(一(二)进度计划：1.乙方必须按甲方、监理单位批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理单位对进度的检查、监督。
工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方、监理单位的要求采取改进措施，采取改进措施而增加的费用由乙方自行承担;2.若乙方工程工期与计划进度明显不符，甲方可要求乙方赶工。
若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工班组，由此造价的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除，如经采取相应措施仍不能满足施工要求，甲方八、质量条款1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底及作业指导书，现行施工与验收规范及行业标准作为检查、抽检或验收的依据和标准。
水电安装劳务分包合同（通用8篇）
水电安装劳务分包合同水电安装劳务分包合同（通用8篇）随着人们对法律的了解日益加深，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的水电安装劳务分包合同，欢迎阅读与收藏。
水电安装劳务分包合同篇1发包人【简称甲方】劳务分包人【简称乙方】根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况：1.1工程名称：工程地点：建筑面积：平方米，地下车库（据98定额人工工资结算）。
结构形式：框架剪力墙结构，层。
1.2工程承包范围：水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。
1.2.1、水施部分：给排水系统预留洞及设备安装；1.2.2、消防部分：防火自动报警系统预留洞及管子的预埋；1.2.3、电气部分：强电（公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装），住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装；1.2.4、弱电部分：弱电（电视、电话、宽带、对讲）线管的预埋，桥架及弱电箱的安装。
1.2.5、空调部分：中央空调洞的预留；1.2.6、通风部分：排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋；1.2.7、室外部分：室外雨水管安装、避雷、接地焊制；1.2.8、采暖部分：采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。
承包方式：清包工建筑面积包干报价。
包人工、包安装工具（包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻）的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过；1.3质量等级：中州杯1.4合同价款：1.4.1主楼单价：(建筑面积，地下车库另算)1.4.2合同价款：￥：元（不包含地下车库）第二条：图纸开工前七天，发包人应提供图纸壹套（未含竣工图）第三条：甲方驻工地代表3.1甲方驻工地代表姓名：3.2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。
水电安装工程施工劳务分包(合同)
水电安装工程施工劳务分包合同1. 合同范围本合同是由甲方（分包商）与乙方（承包商）签订的水电安装工程施工劳务分包合同，双方根据平等自愿原则，在相互协商的基础上达成协议，共同遵守合同条款。
2. 合同内容2.1 工程范围在本合同中，水电安装工程指的是甲方委托乙方进行的涉及水电设备的安装、调试和维护等工作。
2.2 工期工期为合同签订日起至水电工程完工验收合格之日止。
如果因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。
2.3 价格与支付乙方应按照合同约定的工程数量、质量和验收标准，按照双方约定的价格进行支付。
乙方应当按照合同规定的支付方式及时间节点，向甲方支付工程款项。
2.4 竣工验收乙方完成水电安装工程后，应向甲方提供相关竣工验收材料。
甲方有权对工程质量进行检查和验收，确保工程符合国家标准和甲方的要求。
2.5 违约责任如果乙方违反本合同的约定，导致工程质量不达标、工期延误或其他损失，乙方应当承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。
2.6 保密义务双方在合作过程中可能会涉及到商业机密和技术秘密等信息。
乙方应当对这些信息进行保密，并在合同终止后继续承担保密义务。
3. 合同执行3.1 变更与解除如需变更合同内容，双方应通过书面协商达成一致，并签订书面变更协议。
在不违反国家法律法规和合同规定的前提下，双方可以根据实际情况解除合同。
3.2 争议解决合同执行过程中的争议应通过友好协商解决。
如协商不能解决，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，并自合同生效之日起执行。
本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
附：签字页甲方（分包商）：签字：日期：乙方（承包商）：签字：日期：。
水电安装工程施工劳务分包合同
水电安装工程施工劳务分包合同水电安装工程施工劳务分包合同1. 引言本合同由以下双方共同订立，并受到相关法律法规的约束：甲方：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方公司法定代表人]方式：[甲方公司方式]乙方：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方公司法定代表人]方式：[乙方公司方式]双方经过友好协商，就甲方委托乙方进行水电安装工程施工劳务分包事宜达成以下协议。
2. 工程范围甲方委托乙方进行的水电安装工程施工劳务分包范围如下：A项目：[项目名称]，包括但不限于水电管道安装、布线、调试等工作。
B项目：[项目名称]，包括但不限于水电设备安装、检修、保养等工作。
C项目：[项目名称]，包括但不限于水电相关工程配套设备的供应。
3. 合同期限本合同自双方代表签字之日起生效，至工程验收合格之日止。
4. 施工内容及质量要求4.1 甲方与乙方应共同明确施工所需的材料、设备、施工技术及相关验收标准等要求。
4.2 乙方应按照相关法律法规、以及工程技术规范的要求，保证施工过程中的质量安全。
4.3 乙方应安排具备相应资质和经验的工程人员进行施工，并确保施工人员具备相应的技能和知识。
4.4 乙方应按照甲方的要求，提供工程进度报告和施工质量报告等相关文件。
5. 价格及支付方式5.1 乙方应向甲方提供详细的工程报价，包括人工费、材料费、设备费、运输费等，并根据合同约定的工程进度进行分期支付。
5.2 甲方在确认工程进度符合要求后，应按照约定的支付方式及时支付相应的费用给乙方。
6. 违约责任6.1 如果乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成工程，则甲方有权要求乙方采取措施补救，并可按照合同约定的方式进行赔偿。
6.2 如果甲方未能按照合同约定的时间和方式支付费用，则乙方有权要求甲方采取措施补偿，并可按照合同约定的方式进行赔偿。
6.3 如果因不可抗力等特殊情况导致工程无法按时完成，则双方应协商解决，并可根据实际情况进行合理调整。
(修改)水电安装工程施工劳务分包合同
(修改)水电安装工程施工劳务分包合同一、合同背景1.1 合同甲方信息甲方名称[甲方名称甲方地质[甲方地质甲方联系人[甲方联系人甲方联系方式[甲方联系方式1.2 合同乙方信息乙方名称[乙方名称乙方地质[乙方地质乙方联系人[乙方联系人乙方联系方式[乙方联系方式1.3 合同签订日期本合同于[签订日期日签订。
二、合同概述2.1 项目名称2.2 工程施工地点工程施工地点为[施工地点。
2.3 工程服务内容乙方将负责该工程的水电安装工程施工劳务，包括但不限于水电工程设计水电设备采购与安装管道敷设与布局电线电缆敷设与布局监测与维护三、合同条款3.1 劳务分包范围安装电气设备安装水泵及水管安装照明设备安装消防设备3.2 工期与工资支付1. 工程施工工期约定为[工期，自乙方正式开工之日起计算，甲方应按照工程进度及时支付劳务费用。
2. 劳务费用总额为[劳务费用总额，甲方应根据实际工作情况及时支付相应的工资。
3.3 工程材料1. 甲方负责提供施工所需的水电安装工程材料，材料费用由甲方全额支付。
2. 乙方应按照合同规定使用甲方提供的材料，并保证材料的质量和使用效果。
3.4 工程质量保证1. 乙方应按照相关法律法规和标准要求，保证工程施工的质量和安全。
2. 工程竣工后，甲方有权对工程质量进行检验与验收，如发现质量问题，乙方应负责及时修复。
3.5 违约责任1. 如甲方未按时支付劳务费用，甲方应按照每天逾期未支付费用的百分之[X支付违约金。
2. 如乙方未按时完成工程施工，乙方应负责承担延期造成的损失，并支付相应的违约金。
3.6 争议解决本合同履行中如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成时，应提交所在地人民法院诉讼解决。
四、合同变更与解除4.1 合同变更1. 合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更。
2. 双方应在变更合同后继续履行合同义务。
4.2 合同解除1. 如因不可抗力或其他不可预见因素导致无法履行本合同，双方可协商解除合同，并书面确认解除协议。
装修水电劳务分包合同7篇
装修水电劳务分包合同7篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所承包的装修工程中的水电劳务部分分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________装修工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：水电安装及其维护等。
二、分包范围及内容1. 分包范围：本装修工程的水电部分。
包括但不限于电路布线、水管安装、灯具安装等内容。
本工程采用包工不包料的方式，由乙方负责提供劳务并进行施工操作，甲方负责提供施工所需的主要材料。
乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准规范的要求。
四、工期要求本工程的工期要求按照甲方规定的工期进行，乙方应按照甲方的进度安排进行施工，确保工期按时完成。
如有延误情况发生，乙方应及时向甲方汇报情况并采取积极措施予以解决。
因乙方原因造成工期延误的，应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
五、质量标准与验收方式六、合同金额及支付方式：本合同的总金额为人民币______元整（￥_____元）。
此合同金额包含完成本合同规定的所有工作内容所需的人工费用以及相关辅助材料和设备的费用等。
具体金额以甲方出具的预算书为准。
七、支付方式：1.预付款：甲方在工程开工前向乙方支付合同总金额的百分之______作为预付款。
本合同经甲乙双方充分协商一致后，由双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
此外，为了证明双方的合法身份和经营资质，应附上双方的营业执照、税务登记证等相关资质证明文件。
九、总结：本装修水电劳务分包合同是甲乙双方友好合作的基础，是保障双方权益的重要文件。
在制定合同时，应注重条款的严谨性和实用性，充分考虑甲乙双方的实际情况和权益进行详尽的约定和描述，以确保合同的完整性和有效性。
水电安装工程施工劳务分包合同
水电安装工程施工劳务分包合同水电安装工程施工劳务分包合同1. 合同背景与目的本合同是由甲方（以下简称“业主单位”）与乙方（以下简称“劳务分包商”）就水电安装工程施工劳务进行分包的协议。
为确保工程质量、进度和完成标准，明确双方责任和权益，特订立本合同。
2. 项目概述2.1 项目名称：水电安装工程施工劳务分包2.2 项目地点：（填写具体施工地址）2.3 工程范围：（详细描述需要分包的具体工程范围）3. 合同内容3.1 分包工作范围：乙方承担以下工程范围的水电安装施工劳务分包：水电布线及配电箱安装照明设备安装空调设备与管路安装给排水设备与管道安装其他与水电安装相关的工作3.2 施工期限：乙方应在双方确认的施工起始日期起，按照工期要求完成工程，预计工期为（填写工期）。
3.3 质量要求：乙方应严格按照国家相关标准和业主单位的要求进行施工，达到预定质量及标准。
3.4 费用与支付方式：3.4.1 乙方提供的劳务分包费用为（填写金额）。
劳务分包费用应包括所有分包工作的人工、设备、材料和其他相关费用。
3.4.2 支付方式：预付款：甲方在合同签订后的三个工作日内支付劳务分包费用的40%作为预付款。
进度款：按照施工进度及工程完成情况，甲方在验收合格的基础上，支付劳务分包费用的50%作为进度款。
竣工款：经甲方验收合格后，支付剩余劳务分包费用的10%作为竣工款。
3.5 违约责任：3.5.1 乙方违反合同约定或低质量完成工作，甲方有权要求乙方承担违约责任并采取相应补救措施。
3.5.2 甲方违反合同约定未按时支付劳务分包费用，应按照应付金额的1%每日向乙方支付违约金，直至正常支付为止。
4. 保证及争议解决4.1 乙方的保证：乙方对其提供的劳务分包工作质量负责，在合同范围内承担相关责任。
4.2 争议解决：双方因履行本合同所发生的争议，应协商解决；若协商无果，可提请有管辖权的人民法院进行仲裁。
5. 其他事项5.1 合同生效：本合同经双方签字盖章，自合同签订之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电安装工程施工劳务分包合同
甲方：＿西安钟楼希尔顿欢朋酒店项目部＿＿（以下简称甲方）
乙方：＿西安市高新区通达水电安装工程部＿（以下简称乙方）
甲方同意由乙方承包中马大厦旧楼改造装修工程水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：＿中马大厦旧楼改造装修工程＿＿
二、工程地点：＿西安市莲湖区北大街382号＿＿
三、承包范围及工作内容：室内给排水（包括洁具、五金安装、管道开孔）、强电工
程（包括主电缆布设、电箱安装、面板安装、灯具安装）、弱电工程(电视、电脑、电话)、设计图纸变更修改项目。
四、承包方式
4.1承包方式：
本工程在承包范围内以包工包小型工具、不包料、包安装调试（弱电部分配合设备厂家安装调试）、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
4.2各项工程内容包括但不限于：（包干价内容）
（1）室内水电工作内容：
1、给水部分：室内PPR立管道、横干管、支管（支管末端用堵头封住进行给
水试压）安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的
套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。
管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗）；
2、排水部分：卫生间内PVC排水支管在立管处预留三通，用堵头封住。
管道
安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。
管道安装完后进行管道通水、灌水试验以及压力排水的试压工作。
3、强电部分：包括配电房各层电缆和配电柜的接线，进、出线相关的穿管、金
属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。
各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。
公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。
保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。
4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作，并保证管线
畅通及配合弱电专业公司完成安装工作；
（2）其他事项：
A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方
安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；
B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；
C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更；
D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工
图等；
E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约
定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，由此造
成的工期延误亦由分包人承担；
F、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补
好。
G、在施工过程中，由于设计更改造成的返工，或者项目部安排的其它零活不在
此活动报价范围内，产生的工费由项目部签字认可，费用另计。
五、承包单价及结算方式：
1、施工面积及承包单价：
该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价为不含税价；
2、工程造价合计为：壹佰捌拾伍万叁仟伍佰玖拾玖元整（￥1853599）
结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。
3、结算方式：
3.1本工程结算按竣工图纸，结算造价按合同规定进行结算；
3.2乙方在工程完工且通过验收合格30天内附齐所有相关结算资料提交结算申
请；
3.3甲方在收到乙方递交的工程结算资料后，60天内对本工程结算进行审核，给
予确认或者提出修改意见，并通知乙方审核结果。
乙方应在收到通知后10天内与甲方积极协商，完成工程结算，否则按甲方审定价格作为最终结算价。
3.4.1合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；
3.4.2质量缺陷处理全部完成；
3.4.3所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还并取得相关部门证明；
3.4.4工人已全部退场并将宿舍打扫干净全部归还给甲方。
六、付款方式
（一）甲方工程款支付：
1、工程进度款支付节点：甲方按照每层完成面能达到后期安装要求并达到木工
木工进场施工条件，申报甲方验收合格后，甲方按每层总价的60% 进行支付；乙方每层开关、灯具、洁具等安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方按每层总价的25% 进行支付；整体完工经甲方验收合格后60天内，甲方向乙
（非乙方施工原因造成的维修费用均由甲方承担）。
七、材料条款
1、本合同承包范围内所有材料凭甲方施工主办签发的材料单到仓库领用并负责
成品及半成品的保护。
2、所有材料在完工时必须建立统计台帐，在结算前全面严格审查是否超额（由乙方预算科出具定额消耗量）主材超出材料总计划数量的材料结算时套用甲方物资采购部采购单计算赔偿。
八、未尽事宜双方协商解决
九、本协议一式两份，双方签字生效。
甲方代表：乙方代表：
身份证号：身份证号：
电话: 电话:
日期：日期：高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。