施工合同协议书发包人和承包人的权利和义务
施工合同的权利与义务
施工合同的权利与义务施工合同是建设项目的核心合同之一，涉及到工程建设中的各种权利和义务。
本文将从施工合同中的权利与义务两个方面进行详细阐述。
一、施工合同中的权利1.承包人的权利（1）按照施工合同和设计文件严格施工。
承包人有权依据工程设计图纸、施工技术标准和施工合同进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷减料。
对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土应当进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用。
（2）接受发包人的必要监督。
发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度和工程质量进行检查。
承包人应当进行协助和支持发包人的监督工作，接到整改指令后及时进行修复或返工。
（3）按期完成和交付合格工程。
完成和交付合格工程是发包人的缔约目的，也是承包人取得工程款的前提。
因承包人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
承包人拒绝的，发包人可以要求承包人支付修复费用或请求减少工程价款。
经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应承担违约责任。
2.发包人的权利（1）对工程建设的质量、安全、进度和投资进行监督和控制。
发包人有权要求承包人按照合同约定履行义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
（2）对承包人的施工过程进行监督检查。
发包人有权对承包人的施工过程进行监督检查，确保施工过程符合法律法规、施工技术和合同要求。
（3）索赔权。
如果承包人未按照合同约定履行义务，导致工程质量、安全、进度和投资控制目标受到影响，发包人有权向承包人提出索赔，要求承包人承担违约责任。
二、施工合同中的义务1.承包人的义务（1）严格施工。
承包人应当按照施工合同和设计文件要求进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
（2）接受监督。
承包人应当接受发包人和监理人的监督，及时整改存在的问题，确保施工过程符合法律法规、施工技术和合同要求。
（3）按期交付合格工程。
建设工程施工合同权利义务
建设工程施工合同权利义务一、概述建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
在我国，建设工程施工合同的当事人应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按照合同约定履行各自的义务，享有相应的权利。
二、发包方的权利与义务1.发包方的权利（1）按照合同约定，要求承包人完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同要求；（2）对承包人的施工过程进行监督，确保承包人按照合同约定和设计文件要求施工；（3）对承包人的工程进度、质量、安全等方面的问题有权提出整改要求，并要求承包人及时整改；（4）按照合同约定，享有对工程款的支付和结算权利；（5）在合同约定的范围内，对工程的设计、施工、材料和设备等进行审查和验收。
2.发包方的义务（1）按照合同约定，向承包人支付工程价款，并按时支付进度款；（2）向承包人提供施工场地，确保施工场地符合施工要求，提供水、电、通信等必要条件；（3）协助承包人申请有关许可、执照和批准，保障工程的顺利进行；（4）按照合同约定，提供设计文件、技术要求、施工标准等，并确保设计文件的真实、完整、准确；（5）对承包人施工过程中的问题给予及时答复，提供必要的协调和支持。
三、承包方的权利与义务1.承包方的权利（1）按照合同约定，完成施工任务，并有权获得工程价款；（2）对发包人的设计文件、技术要求等进行审查，提出合理化建议；（3）在合同约定的范围内，对施工现场进行管理和控制，确保施工安全、质量和进度；（4）对发包人提出的整改要求有权提出异议，并通过协商解决；（5）在合同约定的范围内，对工程材料、设备等进行采购和选用。
2.承包方的义务（1）按照合同约定和设计文件要求，完成施工任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同要求；（2）对施工现场进行管理和控制，确保施工安全、质量和进度；（3）按照合同约定，向发包人提供履约保证，包括质量保证、进度保证等；（4）按照发包人的要求，协助申请有关许可、执照和批准；（5）按照合同约定，对工程进行保修，确保工程在使用过程中的安全、可靠。
工程合同双方义务
工程合同双方义务甲方（业主）的主要义务：1. 提供必要的工程资料：甲方应向乙方提供完整、准确的工程建设地点、设计图纸、技术标准等相关资料，以便乙方能够准确理解工程要求。
2. 及时支付工程款项：甲方应按合同约定的时间和方式，支付预付款、进度款及最终结算款，确保乙方有足够的资金流进行工程建设。
3. 协助办理相关手续：甲方负责办理工程建设所需的各项审批、报建等手续，并在必要时协助乙方处理与工程相关的外部关系。
4. 提供施工现场：甲方应保证乙方能够按时进入施工现场，并提供符合安全要求的施工环境。
乙方（承包商）的主要义务：1. 遵守工程建设规范：乙方必须按照国家及行业的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 按图施工，保质保量：乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求执行工程，确保工程进度和质量双丰收。
3. 安全生产，文明施工：乙方需严格执行安全生产法规，采取有效措施保障工人安全，并保持施工现场的整洁有序。
4. 及时沟通协调：乙方应在遇到可能影响工程质量或进度的问题时，及时与甲方沟通，并提出解决方案。
5. 竣工验收与保修：工程完成后，乙方应组织相关人员进行自检，并与甲方共同完成竣工验收。
在保修期内，对于出现的质量问题，乙方应及时修复。
在实际操作中，工程合同的具体内容会根据项目的具体情况有所调整。
但无论如何，合同双方都应以诚信为基础，明确各自的权利和义务，合理分配风险，共同推动工程项目的顺利完成。
这份工程合同双方义务范本仅供参考，具体条款还需根据实际工程的特点和双方的协商结果来确定。
在签订合同之前，建议双方详细阅读并充分理解合同内容，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的合法性和有效性。
建设工程合同双方义务
建设工程合同是指发包人和承包人之间，就完成一定建设任务，实现一定建设目标，明确双方权利义务关系的协议。
在建设工程合同中，发包人和承包人各有特定的义务。
本文将从双方的主要义务入手，详细分析建设工程合同中的双方义务。
一、发包人的义务1. 提供基础资料和技术的义务发包人应向承包人提供开展工作所需的基础资料和技术要求，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
这些基础资料和技术要求包括：工程项目的设计文件、施工图纸、技术规范、工程量清单、施工场地、施工环境等。
发包人应确保提供的资料准确、完整、合法，以便承包人按照要求进行施工。
2. 提供必要的工作和生活条件的义务发包人应为承包人提供必要的工作和生活条件，包括：施工场地、施工道路、水电供应、安全防护设施等。
发包人应确保这些条件符合国家有关法律法规、标准和合同约定，以保证承包人能够顺利进行施工。
3. 支付价款的义务发包人应当按照合同约定的时间、地点、方式等，向承包人支付价款。
支付价款的具体数额和时间安排，应当在合同中予以明确。
发包人如不按照约定支付价款，应向承包人承担责任。
4. 维护工程成果的义务发包人应维护承包人的工作成果，不得擅自修改，不得转让给第三人重复使用。
发包人应当对工程成果进行妥善保护，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
5. 及时验收的义务建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收。
发包人应组织有关方面专家对工程质量、安全、进度等方面进行综合评估，对符合合同约定的工程，应当及时办理验收手续。
6. 增付费用的义务如果因发包人变更计划、提供的资料不准确、或者未按期提供必要的勘察、设计工作条件，造成勘察、设计返工、停工或者修改设计，发包人就应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。
二、承包人的义务1. 施工的义务承包人应当按照合同约定，全面履行施工义务。
这包括：按照施工图纸、技术规范、工程量清单等要求进行施工；保证工程质量、安全、进度等方面的要求；接受发包人和监理人对施工过程的监督和管理。
工程合同双方权利
工程合同双方权利甲方，即业主或发包方，其基本权利包括要求乙方按照合同约定的时间、质量完成工程项目。
甲方有权监督工程进度和质量，对不符合约定的部分提出整改要求。
同时，甲方还有权根据合同条款，在乙方违约时要求赔偿损失或采取其他补救措施。
乙方，即承包方，其核心权利则是按照合同约定获得相应的工程款项。
乙方有权要求甲方按时支付工程款，包括预付款、进度款及竣工款等。
乙方在施工过程中，若遇到甲方提供的资料不全或设计变更等情况，有权要求延长工期或调整工程款。
具体到合同条款，甲方的权利通常包括但不限于以下几点：1. 要求乙方提供履约保证金，以确保乙方履行合同义务。
2. 在工程进度落后或质量不达标时，要求乙方采取补救措施。
3. 根据合同规定，对工程进行验收，并在验收合格后支付相应款项。
4. 在乙方未能履行合同或违反合同条款时，要求赔偿损失或解除合同。
而乙方的权利则主要体现在：1. 在完成约定的工程节点后，及时获得工程款项。
2. 在甲方未能按时支付工程款时，有权暂停工程施工或采取法律手段维护权益。
3. 在遇到不可预见的困难或甲方原因导致的延误时，申请工期顺延或成本补偿。
4. 在工程变更时，与甲方协商调整合同条款，确保自身利益不受损害。
在实际操作中，工程合同的签订应当充分考虑到项目的特殊性和可能出现的风险，因此在权利义务的设定上要尽量明确具体，避免模糊不清导致日后纠纷。
例如，对于工程质量的验收标准、工程款的支付时间和方式、违约责任的承担等，都应当在合同中予以明确。
合同还应包含争议解决机制，比如在出现分歧时，双方应先通过协商解决，协商不成再提交仲裁或诉诸法院。
这样的条款有助于双方在发生争议时，能够有一个预先约定的解决途径，减少不必要的时间和精力消耗。
一份好的工程合同应当平衡双方的权利与义务，既要保障甲方的利益，也要保护乙方的合法权益。
通过明确的合同条款，可以有效地预防和解决可能出现的问题，确保工程顺利完成。
建筑工程合同发包方与承包方的权利义务
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建筑工程合同发包方与承包方的权利义务甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
在建筑工程合同中往往包含发包方和承包方两者，那么发包方和承包方各享有哪些权利，履行哪些义务哪，本文为您介绍。
如果遇到工程建筑相关法律问题，可以免费咨询我们的工程建筑律师。
建筑工程合同是指由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。
发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。
发包人有哪些权利(1) 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时以作业进度质虽进行检查；(2) 承包人没有通知发包人检查，自行隐蔽工程的，发包人有权检查，检查费用由承包人负担；(3) 发包人在建设工程竣工后，应根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质虽检验票标准进行验收；(4) 发包人对因施工人的原因致使建设工程质虽不符合约定的，有权要求施工人在合理的期限内无偿修理或者返工、改建。
发包人有哪些义务(1) 发包人的协助义务发包人的协助，是建设工程合同得以顺利履行的重要保证。
发包人应当按照合同的约定提供相关材料、设备、场地、资金、资料等。
如果发包人违反协助义务，应承担如下责任：顺延工程日期的责任；赔偿停工、窝工等损失；因发包人的原因之后工程停建、缓建的，发包人有义务采取措施弥补或者减少损失，防止损失扩大。
(2) 对工程的验收义务建设工程完工后，发包人应及时对工程进行验收，发包人验收所应遵循的依据包括：施工图纸及说明书；国家颁发的施工验收规范；国家颁发的建设工程质虽检验标准。
建设工程必须经过验收后由发包人正式接受该项工程后方可投入使用。
施工合同主客体
施工合同的主客体是指合同双方的权利和义务，以及合同所涉及的工程项目的实施和管理。
在施工合同中，主体一般指发包人和承包人，客体则是指合同所涉及的工程项目。
本文将从施工合同的主体、客体以及它们之间的权利义务关系等方面进行详细探讨。
一、施工合同的主体1.发包人发包人一般是指承担工程项目投资、组织建设和管理的一方，可以是企事业单位、政府机关、社会团体等。
在施工合同中，发包人主要有以下权利和义务：（1）提供施工场地：发包人应确保施工场地符合国家法律法规和工程建设标准，提供施工所需的土地、场地、道路、供水、供电等基础设施。
（2）支付工程款项：发包人应按照合同约定及时支付工程进度款和竣工结算款。
（3）协调关系：发包人应负责协调施工过程中与地方政府、企事业单位、居民等方面的关系，保障工程的顺利进行。
（4）验收工程：发包人应按照合同约定对工程进行验收，确保工程质量、安全、进度等方面符合要求。
2.承包人承包人一般是指承担工程项目施工的一方，可以是具有相应资质的的建筑企业、施工单位等。
在施工合同中，承包人主要有以下权利和义务：（1）施工质量：承包人应按照合同约定和国家工程建设标准，确保施工质量符合要求。
（2）施工安全：承包人应建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的人员安全和工程安全。
（3）工程进度：承包人应按照合同约定完成施工任务，确保工程进度不受影响。
（4）保修责任：承包人应承担工程质量保修责任，按照合同约定履行保修义务。
二、施工合同的客体施工合同的客体是指合同所涉及的工程项目，主要包括以下内容：1.工程范围：客体应明确工程项目的建设内容、规模、投资等。
2.工程质量：客体应符合国家法律法规、工程建设标准和合同约定，满足使用功能和美观要求。
3.工程安全：客体应确保施工过程中的人员安全和工程安全，防止事故发生。
4.工程进度：客体应按照合同约定完成工程项目的建设，确保工程进度不受影响。
三、施工合同主体与客体的关系施工合同主体与客体的关系主要体现在以下几个方面：1.权利义务关系：施工合同主体之间的权利义务关系是相互的，发包人应按照合同约定履行自己的权利和义务，承包人也有权要求发包人履行合同约定的义务。
、施工合同双方的一般权利和义务
2、施工合同双方的一般权利和义务具体内容见表5-3-5。
表5-3-5 施工合同双方的一般权利和义务合同方概念义务、权利、职责备注发包人指专用条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人义务：①发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
②发包人应委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知。
③发包人应按专用合同条款的约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
④发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
⑤发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
⑥发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
⑦发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
⑧发包人应履行合同约定的其他义务。
主要工作是为工程施工准备条件，开工后负责协调各方关系，保障施工工作顺利进行。
承包人指与发包人签订合同协议书的当事人，负责工程的建造施工义务：①遵守法律。
②依法纳税。
③完成各项承包工作。
④对施工作业和施工方法的完备性负责。
⑤保证工程施工和人员的安全。
⑥负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
⑦避免施工对公众与他人的利益造成损害。
⑧为他人提供方便。
⑨工程的维护和照管。
⑩承包人应履行合同约定的其他义务。
主要工作是按照合同约定完成施工工作，并对施工现场负有照管责任。
监理人指受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织职责和权利：监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。
监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的监理人接受发包人委托，向现场派驻总监工程师，总监工程师可以指派监理人员。
及时发审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
义务：监理人接受发包人委托的工程监理任务后，应组建现场监理机构，并在发布开工通知前进驻工地，及时开展监理工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同协议书发包人和承包人的权利和义务
文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
建设工程施工合同：发包人和承包人的权利和义务1、工程施工合同的内容
包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
2、发包人的权利和义务（四点）
（1）发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
（2）因施工方的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返
工、改建后，造成逾期交付的，施工方应当承担违约责任。
（3）因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人损失和实际费用。
（4）建设工程竣工后，发包人应当及时进行验收。
验收合格的，发包人应当按照约定支付价款。
未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
3、承包人的权利和义务
（1）隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
（2）因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
（3）发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
（4）发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。