铁路建设工程施工合同完整版
承包铁路土建合同范本3篇
承包铁路土建合同范本3篇篇一承包铁路土建合同范本一、合同双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承包铁路土建工程的相关事项，达成如下协议：二、工程概述1. 工程名称：_______铁路土建工程2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______三、合同工期1. 工程开工日期：_______2. 工程竣工日期：_______四、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2. 付款方式：按照工程进度付款，具体付款比例及时间由甲乙双方另行商定。
五、质量标准1. 承包方应按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程验收合格后，承包方应提供完整的施工资料和验收报告。
六、安全及环保1. 承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 承包方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染。
七、合同变更1. 在合同履行过程中，如发生不可抗力、政策调整等原因导致合同无法履行，甲乙双方应友好协商，达成一致意见。
2. 合同变更应书面形式进行，经甲乙双方签字盖章后生效。
八、违约责任1. 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2. 承包方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求承包方支付违约金及赔偿损失。
九、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
1. 发包方：指委托承包方进行铁路土建工程的单位或个人。
2. 承包方：指接受发包方委托，承担铁路土建工程的单位或个人。
3. 工程进度：指工程完成情况，以百分比表示。
4. 不可抗力：指无法预见、无法克服且对合同履行产生重大影响的客观情况。
铁路修建合同范本
铁路修建合同范本甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲方为铁路修建项目之业主，乙方为具有相应资质的铁路修建承包商，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方铁路修建项目事宜，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目规模：________________________1.4 项目内容：包括但不限于铁路轨道铺设、桥梁建设、隧道施工、电气化工程等。
第二条承包范围2.1 乙方负责本合同约定的铁路修建工程的全部施工任务。
2.2 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求进行施工。
第三条合同价款3.1 合同总价为人民币（大写）：__________________3.2 合同价款的支付方式、支付时间及支付条件由双方另行约定。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
4.2 甲方有权对工程质量进行检查和验收。
第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方批准的工程进度计划进行施工。
5.2 如遇不可抗力因素导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并提出解决方案。
第六条安全生产6.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督。
第七条合同变更7.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。
7.2 因设计变更、工程量增减等原因需变更合同的，双方应签订书面变更协议。
第八条违约责任8.1 如乙方未按合同约定完成工程任务，应承担违约责任。
8.2 如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的争议，应通过协商解决。
9.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
中铁铁路建设工程施工合同2024年通用
中铁铁路建设工程施工合同2024年通用合同编号：__________中铁铁路建设工程施工合同（2024年通用）甲方（发包方）：中铁__________工程有限公司地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：__________________________鉴于甲方为铁路建设工程项目的发包方，乙方为具备相应资质和能力的承包方，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，就甲方铁路建设工程项目施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程总投资：__________________二、合同金额与支付2.1 合同金额：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。
2.2 甲方支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同金额的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同金额的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的____%；（4）剩余款项在保修期满后____个工作日内支付。
2.3 甲方支付款项时，乙方应提供等额的发票。
三、工程进度与质量3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程进度和质量。
铁路建设工程施工合同示例3篇
铁路建设工程施工合同示例3篇篇1合同编号：__________甲方（建设单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________电话：____________________统一社会信用代码：____________________乙方（施工单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________电话：____________________统一社会信用代码：____________________鉴于：1. 甲方为铁路建设项目法人，具有实施本项目合法主体资格。
2. 乙方具备相应施工资质和能力，同意按照本合同约定承担施工任务。
甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就铁路建设项目施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 承包方式：____________________6. 质量标准：符合国家及行业现行相关规范标准。
第二条合同价款与支付1. 合同总价款：人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后10日内支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定；（3）结算款：工程竣工验收合格后10日内支付剩余款项。
3. 甲方应在收到乙方提交的合法发票后10日内支付相应款项。
第三条施工期限1. 开工日期：__________年__________月__________日。
铁路建设工程合同模板
铁路建设工程合同模板甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）根据中华人民共和国相关法律法规的规定，为了明确双方权利和义务，甲、乙双方在自愿、平等的基础上达成如下协议，以供遵守并共同遵守：一、建设工程的名称和地点1. 工程名称：铁路建设工程2. 工程地点：在（地点）建设二、工程内容1. 本合同所述工程内容包含以下几个方面：1）设计阶段：包括初步设计、施工图设计等工作2）采购阶段：包括设备、材料的采购3）建设阶段：包括土建工程、电气工程、通信工程等工程4）监理阶段：对工程实施的监督和检查2. 工程范围及标准均按《工程建设规范》执行，具体内容详见附件《工程规范》。
三、工程实施的时间表和进度1. 工程期限为（时间），自合同生效之日起到竣工验收（时间）止。
2. 工程实施进度及具体进度安排详见附件《工程进度计划表》。
四、工程费用及支付方式1. 本工程的总投资为（金额）万元，具体费用细则详见附件《费用清单》。
2. 甲方应按照工程实施进度按期支付工程款，共分为若干期支付，具体支付比例详见附件《支付计划表》。
五、合同变更1. 合同实施过程中如需对合同进行变更，双方应协商确定，出现的额外费用由变更后的合同额另行确定。
2. 变更合同需要双方在书面形式上签署同意。
六、质量要求和验收标准1. 工程质量应达到《工程建设规范》规定的标准，如有问题应及时修复。
2. 工程完成后，乙方应向甲方提交相关验收资料，并邀请甲方对工程进行验收，经验收合格后方可交付使用。
七、风险管理1. 在工程实施过程中如出现不可抗力事件，导致工程无法按时完成，双方应共同协商解决措施。
2. 在工程实施中如出现工程质量问题，导致工程无法按时交付使用，乙方需要承担相应的责任。
八、保密条款1. 双方在合同实施过程中如涉及商业秘密或其他保密事项，应保密不得泄露给第三方。
2. 双方在解除合同后，应销毁相关保密资料或归还甲方。
九、违约责任1. 在合同实施过程中，如双方有一方出现违约行为，应承担相应的违约责任。
铁路建设工程施工合同范本
铁路建设工程施工合同范本甲方（发包方）：______________乙方（承包方）：______________鉴于甲方拟进行铁路建设项目的施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方铁路建设项目工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：______________（以下简称“本工程”）。
2. 工程地点：______________。
3. 工程内容：包括但不限于铁路线路、桥梁、隧道、站房、轨道、信号系统等工程施工。
4. 工程规模：______________。
5. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
第二条工程承包范围乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单，完成本工程的施工工作。
第三条合同工期1. 开工日期：______________。
2. 竣工日期：______________。
3. 总工期：______________日历天。
第四条合同价款1. 本工程合同价款为人民币（大写）______________（￥______________元）。
2. 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
第五条工程款支付1. 预付款：合同签订后______________日内，甲方向乙方支付合同价款的______________%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按月支付乙方相应的工程进度款。
3. 竣工结算：工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方支付至结算价款的______________%。
4. 质保金：合同价款的______________%作为质保金，待缺陷责任期满后无息支付。
第六条工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家及行业标准和甲方要求进行施工。
2. 工程具备竣工验收条件后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。
3. 甲方应在收到竣工验收报告后______________日内组织验收。
铁路建设工程施工合同示例5篇
铁路建设工程施工合同示例5篇第1篇示例：铁路建设工程施工合同示例甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）为确保双方权益，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，现就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工事宜，特订立本合同，共同遵守如下条款：第一条项目名称甲方委托乙方进行的铁路建设工程施工项目为：_________，具体项目范围和工程内容详见附件。
第二条工程总价款本工程的合同价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。
第三条付款方式1. 甲方应在本合同生效之日起三日内向乙方支付合同价款的____%作为预付款；在工程完工验收之日向乙方支付余款。
2. 乙方按照合同约定的进度，提供合格的工程进度报告和结算报告，甲方应在收到相应报告后十五日内按照实际情况支付相应款项。
第四条工程期限1. 本工程施工期限自本合同生效之日起，至工程竣工验收通过之日止，共计______个自然日。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期的，延期天数另行协商确定，延期期间双方合同价款不变。
第五条工程质量1. 乙方应按照合同规定的要求和标准，确保施工工艺和质量符合国家相关标准，保证工程安全、稳定并保质保量完工。
2. 工程竣工后，甲方有权按照有关规定进行验收，并对工程质量进行评估。
如发现存在质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
第六条变更及解除1. 如因不可抗力或合同中未明确的事项而导致工程内容、工程量发生变更，双方应及时协商确定变更事项，并按照双方签署的变更协议执行。
2. 若一方无正当理由且未经通知的擅自中止、终止合同的，应承担相应违约责任。
第七条违约责任1. 若一方未按照合同规定支付款项，应承担相应的违约责任，逾期支付的一方应按照实际逾期天数缴纳违约金。
2. 若一方未按规定时间完成工程进度，导致工期延误的，应承担相应的违约责任，包括给予对方逾期完成工程所需费用赔偿等。
第八条其他约定1. 本合同生效前，双方已了解并确认合同内容，达成一致意见并签署本合同。
铁路建设工程施工合同协议条款6篇
铁路建设工程施工合同协议条款6篇篇1铁路建设工程施工合同是铁路建设工程的重要组成部分，合同条款的合理与否直接关系到工程的施工进度、质量和安全。
下面将就铁路建设工程施工合同中的主要条款进行详细介绍。
一、工程概况1. 工程名称：明确工程的名称，包括项目的名称和工程的具体名称。
2. 工程地点：准确描述工程的位置，包括具体的地理位置和交通状况等。
3. 工程内容：详细描述工程的主要内容和范围，包括工程的规模、标准、技术要求等。
二、合同签订方1. 甲方：工程业主或委托人。
2. 乙方：承担工程施工任务的企业或个人。
三、工程费用及支付方式1. 工程总造价：明确工程的总造价，包括工程的施工费用、材料费用、设备费用等。
2. 工程付款方式：规定工程款的支付方式和周期，确定付款方式的比例和时间节点。
四、工程时间进度1. 工程工期：规定工程的施工周期，包括起止日期、工作内容和完成时间等。
2. 工程进度管理：约定双方的权利和义务，以确保工程按时、按质、按量完成。
五、工程质量要求1. 工程质量标准：明确工程的质量标准和验收标准，确保工程的质量符合规定要求。
2. 质量保证期：规定工程的质量保证期限，保证工程在一定时间内没有质量问题。
六、安全生产责任1. 安全生产保障：约定双方的安全生产责任，确保施工过程中的安全。
2. 安全管理措施：明确安全管理措施和应急预案，保障工程参与者的生命安全和财产安全。
七、合同变更与解除1. 合同变更：规定合同的变更方式和条件，确保变更的合法性和合理性。
2. 合同解除：约定合同解除的条件和程序，保护双方的合法权益。
八、违约责任与争议解决1. 违约责任：规定双方的违约责任和相应的赔偿方式，确保合同的执行。
2. 争议解决：约定争议解决的程序和方式，保障双方的合法权益。
九、其他条款1. 合同生效与变更：明确合同的生效时间和变更的方式，保障双方的合法权益。
2. 其他约定：根据具体情况可以添加其他条款，如保密条款、附加条款等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
铁路建设工程施工合同完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________铁路建设工程施工合同完整版下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
合同名称：合同号：______________ ______年___月___日铁路建设工程施工合同协议条款发包方（甲方）：单位名称：__________公司承包方（乙方）：单位名称：__________公司资质等级及证书号：铁路工程施工总承包______________，本工程由发包方经比选并经建设单位审核同意后，确定由__________限公司进行施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1 建设项目和工程名称：______________（1）k984＋144.85新建1-14m 框架桥；（2）k1407＋522.13新建1-3.68m框架桥；1.2 工程地点：__________1.3 承包范围：__________1.4 承包方式：_________第2条工期2.1 开工日期：本合同工程定于______年___月___日开工。
2.2 竣工日期：本合同工程定于______年___月___日竣工。
第3条合同价款本工程合同价暂定为____________元（大写：___________）。
（待工程竣工后以建设单位批准的工程结算价款为准）第4条工程质量4.1 乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范设计文件的要求组织施工。
4.2 该建设工程项目执行铁道部现行的工程质量验收标准。
安全质量监督按照_____________文件要求执行。
工程质量等级达到合格。
4.3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到验收的，由乙方承担违约责任及经济支出。
由于非乙方原因达不到工程质量标准的，由责任方承担返工责任及经济支出。
4.4质量缺陷的经济责任所称质量缺陷是指工程不符合国家或铁道部的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。
乙方对工程质量缺陷的返修的经济责任按下款执行。
4.5.1乙方未按国家或铁道部有关技术标准、设计文件及合同规定要求施工，造成质量缺陷，由乙方承担经济责任。
4.5.2由于设计原因造成的质量缺陷，在施工之前，乙方应及时提出，如甲方及建设单位不改，乙方不承担经济责任，乙方发生的返修费用由甲方及建设单位按有关规定协调解决。
4.5.3因为乙方采购的材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由乙方承担经济责任。
第5条设计文件5.1 甲方须在开工前进行必要的技术交底，向乙方提供3套的设计文件和图纸。
5.2 乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用由乙方自负。
5.3 乙方收到设计文件和图纸后，在2日内组织现场核对。
5.4 非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。
5.5 变更设计文件按本合同第16条办理。
第6条双方驻工地机构及代表6.1建设单位代表姓名：____________6.2甲方代表姓名：_______________6.3建设单位委托的驻工地监理单位名称：____________总监理工程师姓名：_____________6.4 乙方驻工地机构名称：_____________（1）k984＋144.85新建1-14m框架桥；（2）k1407＋522.13新建1-3.68m框架桥项目部乙方项目经理：____________乙方项目副经理：____________乙方技术总负责：____________6.5 涉及营业线时，乙方施工各项目部必须配备满足需要的经考核合格的安全员、防护员、驻站联络员，并持证上岗。
第7条甲方工作7.1派驻工地机构和代表，履行甲方职责；向乙方提供由建设单位办理的与该工程相关的各种证件、批件、各种相关资料；负责因本工程施工与建设单位、监理单位和质量监督部门的协调工作及有关部门的交叉配合协调工作。
7.2按本合同约定，供应施工图及有关设计文件。
组织乙方参加建设单位组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。
7.3向乙方提供具备施工条件的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
7.4办理开工报告手续；审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程施工方案，并督促实施。
7.5负责办理本工程对建设单位的验工计价手续，及时将建设单位批准的本工程进度款拨付乙方。
7.6协助乙方维护合法权益，支持乙方正当行使权利。
7.7帮助及指导乙方解决施工生产及项目施工管理中的困难，为乙方按照经批准的施工组织设计进行施工创造良好的环境。
第8条乙方工作8.1乙方按照合同的约定完成本工程的施工，并在保修期内履行保修义务。
8.2编制实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程的施工方案，报送甲方，审定后组织实施。
8.3根据甲方及建设单位的要求，按期报送年、季度施工计划，用款计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表。
于年末6天、季末5天、月末5天内报送工程形象进度及其他有关情况。
8.4按本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。
8.5 涉及既有线改建或过渡工程施工，例如"天窗修"、提报施工计划等，必须严格执行_______________文件的有关规定。
承担施工安全的主体责任，必须严格执行营业线施工的各项规章制度、科学制定施工方案，建立完善的施工安全责任制，落实施工安全措施和责任，严格责任追究，应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工，认真落实施工安全措施。
8.6 严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
8.7 坚持文明施工，对每日的施工料具均要分类堆放，集中管理，防止机械和料具侵限现象的发生。
对铁路线路旁和两线间的旧轨、旧枕、配件等路料，要做好清理、回收工作，对暂时不能回收的，要分类堆码整齐，并派专人看守。
对暂时不能上道的新轨，要按规定码放、加固，并派人巡检。
对线路旁的建筑施工垃圾要及时进行全面清理，确保线路安全和整洁美观。
并做好施工现场环境保护、劳动保护安全生产。
8.8 按照规定提交竣工文件，参加竣工验收工作。
8.9 及时向甲方提报验工计价资料。
8.10 对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其处于完好状态。
8.11 对工程质量保修期的规定按照国家《建设工程质量管理条例》和铁道部的有关规定执行。
具体要求如下：8.11.1本工程保修期自建设单位签认验收报告次日起年。
保修金为合同承包总价的5.0%。
保修期满后且无保修责任全额无息退还。
8.12 严格执行和自觉服从乌鲁木齐铁路局关于安全监察的有关规定及安全监察大队的检查，与运输设备产权管理单位签订安全协议，同时执行投标时有关安全风险抵押金的规定。
8.13严格按建设单位制定的《施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法》及《关于加强调度指挥信息管理的规定》文件要求。
在营业线路上施工或进行影响营业线安全的施工，必须经铁路局或站段审核批准，按规定要求日期上报施工计划申请，铁路局审批的项目于施工开始前月的15日前上报甲方和建设单位施工技术部（工作站或项目部），提报的施工计划应包括：施工方案设计（施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围、施工方案及验收安排）施工组织设计（施工组织及负责人、施工安全和质量的保障措施及防护办法、列车运行条件）、施工安全协议书等基本内容；施工技术部（工作站或项目部）审核签字后，于20日前汇总上报至安调部，由安调部统一向运输处提出月度施工计划申请表。
对施工中影响安全的重要信息和一般信息，按《施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法》及时进行汇报、反馈。
8.14乙方在接到设计文件后，必须自觉的与监理方进行施工图现场核对及设计优化。
并及时将结果上报甲方和建设单位。
第9条进度计划9.1 乙方在接到由建设单位下达的年度投资计划一个月内，向甲方和建设单位以书面形式提出年度施工进度计划，并于每一季度最后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。
9.2 甲方代表应在收到乙方年度施工进度计划3天内，以书面形式予以批准或提出修改意见并通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此组织施工。
9.3 经甲方和建设单位同意的施工进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。
9.4 由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。
第10条延期开工10.1 乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。
如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前7天，书面向甲方代表和建设单位提出延期开工理由和要求的报告。
10.2 甲方应在接到乙方报告后3天内答复。
如甲方在规定时间内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。
10.3 甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
10.4 由于非乙方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前3天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，并对乙方因此造成的经济支出给予适当补偿，并顺延工期。
第11条暂停施工11.1 在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在3天内提出处理意见。
11.2 乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。
11.3 乙方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。
11.4 停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用，同时工期不顺延。
第12条工期延误12.1 工期延误原因及责任12.1.1 不可抗力，非甲、乙方责任。
12.1.2 施工图不能按规定日期提交，属甲方责任。