期房转让协议书范本正式版
期房转让协议合同5篇
期房转让协议合同5篇第1篇示例：期房转让协议合同甲方：（转让方）身份证号码：____________乙方：（受让方）身份证号码：____________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、公平公正的基础上，就甲方拟将其名下的房产进行转让一事，经友好协商，达成如下协议：一、转让房产基本信息1. 转让房产地址：____________2. 转让房产建筑面积：____________平方米3. 转让房产产权证号：____________4. 转让房产用途：____________二、转让价格1. 转让价格为人民币____________元整（￥____________）。
2. 转让价款支付方式：乙方向甲方支付全款。
3. 乙方在收到转让价款后，甲方应立即向乙方交付房产相关手续及产权证书等文件。
三、转让过程1. 甲方应向乙方提供房产相关权属证明、产权证书、房屋所有权证明等相关手续文件。
2. 乙方有权对房产进行核实验收和检查，确认房产的真实性和完好性。
3. 乙方应在收到房产相关手续及产权证书后，尽快进行过户手续。
四、转让的保证和承诺1. 甲方保证其对房产拥有完全的所有权，并无任何转让、抵押、查封、异议等问题。
2. 甲方承诺在乙方清偿全部转让价款后，无条件将房产的产权正式过户给乙方。
3. 乙方在购买房产后，拥有房产的全部权益，有权使用、处置房产并享受相应的权益。
五、转让的其他约定1. 房产的过户手续由乙方负责办理，乙方应承担过户所需的税费、公证费等相关费用。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至房产完全过户为止。
3. 在本协议履行过程中，如发生争端，双方应友好协商解决，若协商无果，则提交有管辖权的法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本协议所涉及未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
（以下无正文）第2篇示例：期房转让协议合同甲方（转让方）：身份证号码：联系地址：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、公平协商的基础上，就甲方持有的位于（具体房屋地址）的期房进行转让，特订立本协议如下：一、房屋基本信息（一）房屋坐落：（具体房屋地址）（二）房屋面积：（平方米）（三）房屋用途：住宅/商铺/其他（四）交房标准：毛坯交房/精装修交房（五）其他房屋情况：二、转让价格1. 甲方将上述房屋的转让价格确定为人民币（大写）（￥），乙方同意按照该价格购买该房屋。
期房转让协议4篇
期房转让协议4篇篇1期房转让协议甲方（转让方）: ______________（身份证号码：______________）乙方（受让方）: ______________（身份证号码：______________）丙方（开发商）: ______________（统一社会信用代码：______________）鉴于：1. 甲方是位于______________的期房（以下简称“待售房产”）的合法所有权人；2. 丙方为该待售房产的开发商；3. 乙方愿意购买甲方名下的待售房产，并且甲、乙双方经过友好协商，就本次期房转让事宜达成一致意见。
双方经协商，就前述事宜达成如下协议：第一条房产信息1. 甲方将其名下位于______________的待售房产转让给乙方，具体地址为______________；2. 待售房产总面积为______________平方米，建筑面积为______________平方米；3. 待售房产的购房款总额为______________元，其中首期款为______________元，剩余尾款将在待售房产交付使用时一次性支付给甲方。
第二条过户手续1. 甲方在签订本协议之日起十个工作日内，将待售房产的所有权证书及相关资料送至乙方进行查阅核对；2. 乙方应当在核对无误后，立即办理相应的过户手续，将待售房产的所有权转移至其名下，并且承担相应的过户费用；3. 若因乙方原因导致过户手续延误，乙方应当向甲方支付违约金______________元/天，直至完成过户手续。
第三条交房时间1. 待售房产的预计交房时间为______________年______________月______________日，具体时间以开发商通知为准；2. 甲方保证在交房前将待售房产完好无损地交付给乙方，并且在交付时提供相应的产权证明、交房验收单等；3. 若因开发商原因导致交房延误，乙方有权要求甲方退还首期款，并且本协议自动解除。
期房转让协议书范本3篇
期房转让协议书范本3篇篇1期房转让协议书范本转让方（甲方）：___________________受让方（乙方）：___________________为了确认双方之间关于期房转让事项（以下简称“本协议”）的约定，避免争议的发生，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，在友好协商的基础上，就期房的转让事项达成如下协议：一、转让期房基本情况1. 期房名称：_______________________2. 建设单位：_______________________3. 总面积：_______________________4. 房屋结构：_______________________5. 交房时间：_______________________二、转让价格及支付方式1. 转让价格：_______________________（大写：_______________________）2. 乙方应当支付给甲方的转让款项为：_______________________元整，自双方签订本协议之日起，乙方应当在____________（多少天）内一次性支付给甲方，转让款项支付完毕之日，甲方应当签字确认，并协助办理过户手续。
3. 乙方支付转让款项的方式为：_______________________三、权属交接时间及方式1. 乙方应当在支付完毕转让款项后的____________（多少天）内，与甲方一同到期房所在地的房地产交易中心办理权属过户手续，办理完成后，由甲方将期房的产权证书、房屋钥匙等一并交付给乙方。
2. 若因乙方原因未能按时办理权属过户手续，导致不符合规定的相关补偿、罚款等责任由乙方负责。
四、期房现状保证1. 甲方作为期房所有权人，保证其拥有该期房的完整权利，无须对此产生任何争议。
2. 甲方保证期房没有被抵押、查封、划拨，不存在质押等情况。
3. 甲方保证期房没有发生火灾、水灾等事故，保证期房所处的环境、设施齐全、完好、无损坏的情况。
期房转让协议样本6篇
期房转让协议样本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1期房转让协议样本甲方（转让方）：_______________身份证号码：_________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（受让方）：_______________身份证号码：_________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方是该房屋的合法所有权人，甲方愿意将该房屋进行转让，经过甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、转让房屋信息1.转让房屋地址：_______________2.转让房屋面积：_______________3.房屋结构：_______________4.产权证号：_______________5.转让价格：_______________二、转让条件1.甲方确认转让房屋为期房，并承诺在房屋竣工验收后办理房屋产权证书；2.乙方确认购买房屋为期房，同意接受房屋的一切现状；3.双方保证交易过程中如有任何虚假陈述或隐瞒事实，一切后果由其自行承担；4.转让款项一经确认，不可撤销；5.除非经双方协商一致，本协议不可变更。
三、履行期限1.本协议自双方签字盖章之日起生效；2.乙方确认收到房屋产权证书并办理过户手续后，甲方应将房屋的一切权益转让给乙方；3.转让房屋产权证书的手续费由乙方承担。
四、违约责任1.如乙方逾期支付转让款项，应按日向甲方支付滞纳金；2.如一方违约致使本协议无法履行的，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任；3.若因不可抗力导致交易无法履行，双方可相互协商解除合同，但不承担任何违约责任。
五、其他事项1.本协议一式两份，双方各执一份；2.本协议适用中华人民共和国法律；3.合同签署地点：_______________4.其他约定事项：_______________甲方（转让方）：_______________乙方（受让方）：_______________签订日期：_______________篇2期房转让协议甲方（转让方）：（姓名）、（地址）乙方（受让方）：（姓名）、（地址）鉴于：1. 甲方是某某小区（具体楼栋和房号）房屋的合法所有人，系该房屋的期房购买者；2. 甲方因个人原因需将上述房屋转让给乙方，并乙方同意以受让的方式办理；3. 双方经协商一致，就上述房屋的转让事宜达成以下协议：第一条房屋描述上述房屋为某某小区（具体楼栋和房号）的房屋，建筑面积为XX 平方米，现房屋处于（装修情况），属于期房未经产权证书办理。
期房转让合同协议书范本8篇
期房转让合同协议书范本8篇篇1甲方（出让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。
乙方（受让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就期房转让事宜，达成如下协议：一、期房基本情况甲方拟转让的期房位于XXXX，房屋面积为XXXX平方米，房屋用途为XXXX，房屋设计用途为XXXX。
该期房系甲方于XXXX年XX月XX日与XXXX开发商签订购房合同并支付部分购房款后取得。
二、转让价格及支付方式1. 转让价格：甲方同意将其所持有的期房以人民币XXXX元的价格转让给乙方。
该价格包括甲方已支付的购房款及与该房屋相关的其他费用。
2. 支付方式：乙方应在本合同签订之日起XX个工作日内，将转让款支付至甲方指定账户。
甲方在收到款项后，应向乙方出具收款凭证。
三、期房交付及过户手续1. 期房交付：甲方应在收到乙方转让款后XX个工作日内，将期房交付给乙方。
交付时应保证房屋结构完好，配套设施齐全。
2. 过户手续：甲方应协助乙方办理房屋过户手续，包括协助乙方与开发商签订新的购房合同、办理房屋产权证书等。
过户过程中产生的相关费用由乙方承担。
四、违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未按本合同约定交付期房或协助乙方办理过户手续，甲方应按乙方已支付转让款的XX%向乙方支付违约金。
2. 乙方违约责任：若乙方未按本合同约定支付转让款，乙方应按未支付金额的XX%向甲方支付违约金。
五、其他约定事项1. 双方应在本合同签订后尽快办理相关手续，确保期房顺利转让。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（出让方）：XXX乙方（受让方）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（卖方）：姓名：身份证号码：联系电话：乙方（买方）：姓名：身份证号码：联系电话：鉴于甲方拥有一套期房，拟将其转让给乙方，双方经过友好协商，达成以下协议：一、协议标的1. 甲方将位于______的期房转让给乙方，房屋面积为______平方米，房屋结构为______，房屋类型为______。
期房转让协议5篇
期房转让协议5篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房权益，现甲方同意将此期房权益转让给乙方，乙方同意接受该转让。
为明确双方权益，特签订本协议。
第一条转让标的1.1 甲方将其所拥有的位于_______________（地址）的期房权益转让给乙方。
该期房的具体信息包括但不仅限于房屋面积、户型、交房时间等详见附件。
第二条转让价格及支付方式2.1 双方同意，期房的转让价格为人民币______元整（大写：______元整）。
此价格包含该期房的所有权益。
2.2 乙方应在协议签订后______日内将全部转让款项支付至甲方指定账户。
第三条房屋交付3.1 期房的交付时间以开发商交付时间为准。
甲方有义务在接到开发商的房屋交付通知时，及时通知乙方，并协助乙方办理房屋交付手续。
第四条权利义务4.1 甲方应保证所转让的期房权益的真实性和合法性，并保证在交接房屋时，乙方能够顺利取得房屋所有权。
4.2 乙方有义务按照协议约定支付转让款项，并在房屋交付时配合甲方办理相关手续。
4.3 在协议执行期间，如因甲方原因导致房屋无法按时交付或权益受损，甲方应承担违约责任。
第五条违约责任5.1 若乙方未按协议约定支付转让款项，应支付逾期违约金，每日违约金为未支付款项的______%。
5.2 若甲方未能履行本协议中的任何义务，包括但不限于保证期房权益的真实性、合法性以及协助乙方办理房屋交付手续等，甲方应承担违约责任，除退还乙方已支付的款项外，还需支付______元违约金。
期房转让协议(8篇)
期房转让协议（8篇）期房转让协议（精选8篇）期房转让协议篇1甲方：________________乙方：________________鉴于：甲方在___市__路__号购买住宅（期房）___（项目名称）一套房屋，具体房号为：__________栋__________单元__________号房。
该房目前尚未建成，未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将以其名义购买的住宅_____________市____________路____________号_____________栋__________单元__________号房（以下简称该房）转让给乙方。
二、该房售价为每平方米__________元，总价款为__________元。
三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付人民币____________万元（￥______________），在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币____________万元（￥______________）中的____________万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。
本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：1、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。
甲方不能从该房获得任何收益。
2、__________________________________________________九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
期房转让协议合同3篇
期房转让协议合同3篇篇1期房转让协议合同一、甲方：（出让方）：身份证件号码：联系地址：电话：乙方：（购买方）：身份证件号码：联系地址：电话：鉴于甲方是房屋的合法所有权人，乙方愿意购买甲方的房屋，甲乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议：第一条买卖标的及金额甲方同意将其位于_______的（房屋地址）的期房，转让给乙方，乙方同意受让。
第二条交付及接受1、甲方应在本协议签订之日起____日内办理相关手续，办理完毕后立即通知乙方，乙方应在___日内到指定地点接收房屋。
2、乙方接收后，应及时缴纳房屋的剩余款项，甲方应出具房屋所有权证书及相关手续文件给乙方。
第三条房屋交付标准1、房屋的建筑结构和质量应符合国家有关标准，房屋的风格、格局和设施设备应与销售资料一致。
2、房屋内外应当完整，无破损，房屋外观及公共绿化应良好，乙方接收后如发现问题，应及时通知甲方并要求补救。
第四条价格和付款方式1、房屋总价为_______（大写），首款为_______，剩余款项应在房屋交付时一次性支付。
2、乙方应及时支付房屋转让所需的税费和过户手续费，甲方与乙方应平摊过户手续费。
第五条房屋权属及风险1、转让房屋当事人均为合法房屋权属，未被查封、冻结或以其他形式受到限制。
2、房屋一旦交付给乙方，房屋的所有权及风险即刻转移给乙方，乙方应承担房屋的保管、维修等义务。
第六条违约责任1、若一方未按本协议的约定履行义务，应承担相应的违约责任，产生的损失由违约方承担。
2、对于由一方原因导致的交付延迟，造成交付后续手续问题的，应由违约方赔偿对方的损失。
第七条法律适用及争议解决本协议适用中华人民共和国法律，因本协议引起的争议应协商解决，协商不成时提交有关法院解决。
第八条其他事项本协议自双方签字盖章之日起生效，并在双方盖章后各留存一份有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上是一则关于期房转让协议合同的范本，具体协议内容可根据实际情况进行调整和修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO
期房转让协议书范本正式版
After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find
专业合同范本系列，下载即可用
期房转让协议书范本正式版
使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。
且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
甲方（卖方）：身份证号：
电话：住址：
乙方（买方）：身份证号：
电话：住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
1、甲方于xx年xx月xx日与房地产开发有限公司（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），该合同约定：甲方以人民币元整的总价款购买位于的房屋一套（以下称该房屋）：
房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。
上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。
乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：
1、乙方于签约后日内以方式，支付甲方房款人民币元整；
2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前日，支付甲方其余房款元；
3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
三、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让；
2、甲方应在xx年xx月xx日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方；
四、乙方的义务：
1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用；
2、该房屋的维修基金由乙方承担；
3、乙方应在xx年xx月xx日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款；
六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期
间，乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金；
七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应支付甲方违约金（违约金为乙方未付款的万分之三）。
逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金；
八、甲、乙双方约定，如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。
则双方应在获知本情况后，七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。
任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的，逾期达15日，则视为违约，同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（签字）：乙方（签字）：
时间：时间：
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION。