医院装修合同协议书样板
医院装修包工合同范本大全
医院装修包工合同范本大全甲方：(医院名称)乙方：(施工方名称)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方医院装修工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________医院装修工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于装修设计、施工、材料采购、设备安装、验收等。
1.4 工程规模：按照双方确认的施工图纸及工程量清单确定。
二、工程承包方式2.1 本工程采用包工包料的方式，乙方负责完成整个工程的施工任务。
三、工程造价3.1 工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据，双方确认的工程量清单为准。
3.2 工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
四、工程期限4.1 工程开工日期：____年__月__日4.2 工程竣工日期：____年__月__日五、质量要求5.1 工程质量应符合国家建设部行业标准JGJ73-91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行。
5.2 工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。
六、付款方式6.1 工程预付款：合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款。
6.2 工程进度款：按照双方确认的工程进度，甲方支付乙方相应款项。
6.3 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的70%工程款。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
八、争议解决8.1 对于履行本合同过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
医院装修合同范本3篇
医院装修合同范本3篇篇一医院装修合同范本甲方（医院）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（装修公司）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_______________________医院装修工程。
2. 工程地点：_______________________。
3. 工程内容：具体装修内容详见附件一《装修工程清单》。
4. 工程期限：自合同生效之日起______个日历天内完成装修工程。
二、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：_______________________元整）。
（1）合同签订后______个工作日内，支付工程价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，支付工程价款的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，支付工程价款的______%。
三、工程质量及验收1. 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
四、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水电等基础条件；（2）按时支付工程款；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和进度；（2）遵守施工现场的管理规定，文明施工；（3）负责施工过程中的安全保障，如发生安全事故，承担相应责任。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
医院装饰装修合同模板
医院装饰装修合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！医院装饰装修合同模板甲方（以下简称医院）：【医院全称】乙方（以下简称乙方）：【乙方全称】鉴于医院需要进行装饰装修工程，经双方友好协商，就医院装饰装修工程达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：【工程名称】1.2 工程地点：【工程地点】1.3 工程规模：【工程规模】1.4 工程内容：【工程内容】二、工程总价2.1 双方确认，本工程总价为人民币【总价】元整（大写：【总价】元整），上述价款包括工程设计费、材料费、施工费、监理费、税费等一切与工程相关的费用。
三、付款方式3.1 双方约定，工程进度按照双方约定的节点进行付款，具体付款比例和时间双方另行协商确定。
四、施工期限4.1 双方确认，本工程工期自【开工日期】起至【竣工日期】止，工期共计【工期天数】天。
五、质量标准5.1 乙方应严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，保证工程质量。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 双方应遵守国家的法律法规，不得以任何形式进行违法经营活动。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（医院）：【医院全称】乙方（施工方）：【乙方全称】签订日期：【签订日期】请根据您的实际情况修改和完善上述合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
在签订正式合同之前，建议您咨询专业律师意见。
祝您顺利完成装饰装修工程！。
医院装修合同协议书样板
医院装修合同协议书样板【医院装修合同协议书】甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_______________医院装修项目达成一致，特此签订本合同，以资信守。
第一条工程概述甲方委托乙方对_______________医院进行装修改造，包括但不限于内部装饰、设施更新、空间优化等，以达到提升医院环境质量和服务功能的目的。
第二条工程范围及标准乙方应根据甲方提供的装修设计方案和技术要求，确保工程质量符合国家相关标准和行业规范。
装修材料应符合环保要求，不得使用有害物质超标的材料。
第三条工期与进度工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
乙方应制定详细的施工进度计划，并按计划执行，确保工程按期完成。
第四条合同价款合同总价为人民币____元整（￥____）。
付款方式按照合同约定分期支付，具体支付条件和比例由双方协商确定。
第五条质量保证与验收乙方应保证工程质量达到甲方要求的标准。
工程完工后，甲乙双方应共同组织验收，验收合格后方可结算最终款项。
第六条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任由双方根据实际情况协商确定。
第七条争议解决因履行本合同所产生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
医院装修合同6篇
医院装修合同6篇第1篇示例：医院装修合同甲方：医院名称乙方：装修公司名称鉴于甲方打算对医院进行装修，为保证装修工程的质量和按时完工，甲乙双方本着平等自愿、公平合法的原则，经友好协商一致，达成以下合同：一、装修工程范围1.1 甲方委托乙方对医院进行装修工程，包括但不限于门诊部、住院部、手术室、检验室等区域的装修设计和施工。
1.2 装修工程包括建筑设计、工程测量、材料采购、施工、工程监理等内容。
1.3 乙方应当根据甲方的需求和要求，提供合理的装修方案和设计，并在施工过程中严格按照甲方的要求进行施工。
二、装修工程标准2.1 装修工程应符合国家相关建筑规范和医院卫生标准，严格遵守相关法律法规。
2.2 装修材料的选择应符合环保要求，保证装修后的空气质量达标。
2.3 装修工程应保证安全性和耐久性，不得存在影响使用功能和医疗卫生安全的隐患。
三、施工期限和工程质量3.1 施工期限：乙方应在签订合同之日起计算，按照合同约定的时间节点进行工程施工的进度安排，保证按时完工。
3.2 工程质量：乙方应严格遵守施工要求和施工标准，确保工程质量符合甲方的要求。
3.3 如因乙方原因导致工程质量不合格或无法按时完工，乙方应负责承担相应的违约责任。
四、装修费用4.1 装修费用总额为人民币（具体金额），甲方应根据实际工程施工情况，按照合同约定的付款方式和进度及时支付装修款项。
4.2 若因甲方原因导致付款延迟或不全，甲方应承担相应的违约责任，乙方有权暂停施工并要求甲方赔偿损失。
五、保修期5.1 乙方施工完成后，应对相关装修工程进行保修，保修期为（具体时间），在保修期内，如出现质量问题，乙方应及时进行修理和维护。
5.2 若装修工程在保修期内出现质量问题，乙方应承担相应的修理费用，除非是因为甲方的不当使用或其他原因导致的损坏。
六、违约与争议解决6.1 任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
6.2 双方发生争议时，应本着友好协商的原则解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼的方式解决。
医院装修合同5篇
医院装修合同5篇篇1医院装修合同一、甲方与乙方本着自愿、公平、互利的原则，就甲方委托乙方为其医院进行装修事宜达成如下协议：二、装修范围：1. 乙方将根据甲方要求，设计医院装修方案，包括但不限于整体装修风格、空间布局、装修材料等；2. 装修范围包括内外墙面、地面、顶棚、门窗、地板、照明、空调、给排水、消防系统等；3. 装修过程中，乙方将保证装修工程质量，确保按照国家相关法律法规以及甲方的要求进行装修。
三、支付标准及方式：1. 甲方将根据乙方提供的装修方案和预算，按照约定的费用进行支付；2. 装修款项分期支付，分期付款的比例和时间表由双方协商确定；3. 如乙方因不可抗力等原因造成装修工程延期，装修款项将相应延期支付。
四、装修期限：1. 乙方将根据装修方案，确定装修工期并提前通知甲方；2. 若装修期限因乙方原因造成延期，乙方将负责相应的赔偿责任。
五、保修期限：1. 装修竣工后，乙方将对装修工程进行一定期限的保修，保修期限和内容双方将协商确定；2. 在保修期内，如装修工程出现质量问题，乙方将无偿进行修复。
六、违约责任：1. 乙方若未按照约定时间完成装修工程，将要承担相应的违约责任；2. 若装修工程质量不符合约定标准，乙方将承担相应责任，包括但不限于重新施工、赔偿等。
七、保密条款：1. 双方在合作过程中产生的商业秘密及机密信息，应予保密，不得向第三方披露；2. 若一方发现对方有泄露机密信息之嫌，应当及时告知对方，双方将协商解决。
八、争议解决：1. 甲方与乙方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；2. 若友好协商无果，应提交至有权仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决为最终裁决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
本合同自生效之日起至合同履行完毕之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日篇2医院装修合同甲方（委托方）：__________医院乙方（承包方）：__________装饰公司鉴于甲方委托乙方承担__________医院的装修项目，根据双方的协商一致，特制定本医院装修合同，以确保装修项目的顺利进行，并维护双方的合法权益。
医院装修合同7篇
医院装修合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方医院装修工程事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体名称]。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：[具体装修内容]。
4. 工程期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格完成。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的基础上，就甲方医院装修工程达成以下协议，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程范围：包括医院的室内装修，包括诊室、候诊室、治疗室、病房、办公室等区域的装修工作。
不包括主体结构的变动和电气设备的安装。
详细施工内容参见附件《施工范围及内容说明》。
4. 工程期限：自本合同签订之日起XX日历天完成全部施工内容。
特殊原因工期顺延情况参见合同细节条款。
工程造价按照甲方签字确认的预算表计算总造价，工程款支付方式如下：1. 本合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
2. 施工进度过半（XX%），甲方支付乙方合同总价的XX%。
3. 工程完工验收合格后XX个工作日内，甲方支付乙方合同总价的剩余款项。
同时预留工程总造价的XX%作为质保金，质保期为一年。
一年后无质量问题全额返还。
4. 乙方需提供正规的税务发票给甲方财务部门。
否则甲方有权顺延支付款项的时间直至收到发票为止。
甲方付款前，乙方需开具收款收据作为凭证，收款依据必须真实合法有效，不得弄虚作假，否则由乙方承担全部责任及法律责任。
如果因为凭证缺失造成延期付款等责任均由乙方承担。
甲方的付款并不解除乙方的保修责任及合同条款中的违约责任等相关法律责任。
医院合作装修合同范本
医院合作装修合同范本甲方：（医院名称）乙方：（装修公司名称）鉴于甲方拟对医院进行装修，为了保障双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下合作装修合同：一、装修内容及标准1.1 甲方要求乙方对医院进行装修，包括但不限于病房、手术室、诊断室、候诊区等空间的装修设计和施工。
1.2 装修标准应符合国家相关法律法规和医院的安全、卫生要求，确保装修质量和环境卫生。
二、合作方式2.1 甲方委托乙方为医院进行装修设计、施工，并支付相应的装修费用。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供装修设计方案，并经甲方确认后进行施工。
三、装修费用及支付方式3.1 装修费用为（具体金额），其中包括设计费、材料费、人工费等。
3.2 装修费用的支付方式为：甲方应在装修合同签订后的（具体时间）内支付50%的装修费用作为预付款，剩余50%的装修费用在装修完成后的（具体时间）内支付。
四、工期及延期4.1 装修工期为（具体时间），乙方应按时完成装修工程，并保证装修质量。
4.2 若因不可抗力等原因导致装修工期延误，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定延期时间。
五、装修质量保证5.1 乙方应对装修工程提供一定期限的质量保修，具体期限为（具体时间）。
5.2 在质量保修期内，如发现装修质量存在问题，乙方应及时进行整改，保证装修质量符合要求。
六、违约责任6.1 若乙方未能按照合同约定的工期完成装修工程，应按日向甲方支付违约金，违约金的具体数额为（具体金额）。
6.2 若乙方在装修过程中使用劣质材料或施工不符合要求，导致装修质量不达标，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方损失。
七、保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到医院的机密信息，乙方应严格保守机密，不得泄露给第三方。
7.2 乙方应对医院的机密信息进行保护，不得擅自使用或转让给他人。
八、其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至装修工程竣工验收合格之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
医院装修合同协议书样板集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）建设工程施工合同第一部分：合同协议书发包人（全称）：固镇县中医院承包人（全称）：王淼依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：导管室改建及装修工程地点：固镇县中医院二、工程承包范围及承包方式承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。
发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。
承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
综合单价包干，措施项目按合价包干。
三、质量标准：一、根据机房要求工程特点，我方首先对原土建部分是否存在不符合图纸设计要求的门、窗洞及墙体情况发协调函，结合设计图纸和现场踏勘的实况，以书面形式向业主提出放射科机房辐射防护进场施工前的施工准备条件函，双方现场负责人需签证。
二、在院方业主根据我方协调函内容做出响应后，经现场再一次踏勘，如果还存在不具备施工条件时，我方再以书面形式发出辐射防护项目协调书，提出具体日期，双方现场负责人签证。
如具备进场开工条件，我方正式以书面形式向业主提出进场函，提出根据施工的特殊性，向院方申请提供相关进场所需的水、电、照明及存放材料、工具、办公和施工、安装现场等。
明确进场日期，进场人数名单、项目经理、技术员等，双方现场项目负责人签证。
三、明确现场项目经理负责制，组织实施现场施工，现场安装，现场调试，现场验收及质量跟踪。
产品出厂由质检员负责检验，现场施工质量安全由技术员负责监督，施工进度由项目经理负责安排落实，现场调度和项目协调。
工程分为厂内加工制作，现场施工安装。
进场分为二次，第一次未土建部分墙体防护施工；第二次为门、窗进场后现场安装；院方设备安装调试期间进场防护性能自检。
四、进场后由我方项目经理同院方进行协商后，我方根据总工期结合院方具体要求，提出辐射防护工程项目进度表，报院方审核批复，一旦确定后，我方确保按项目施工进度表要求的时间内，按不同阶段施工安装、调试、测试的工艺要求，在保质量的前提下，完全满足施工进度要求，施工节点上只能提前，不会拖延工期（除人力不可抗拒因素，或院方改变设计等特殊原因，双方也必须及时达成以书面材料由双方现场负责签证执行）。
五、我方根据该项目工程量制定施工进度节点大致分为如下七个阶段：1、我方接到由院方发出开工令后，土建部分墙体防护施工，自开工之日起30日历日内完工，包括门、窗、洞口的预留准备工作及推拉门的地槽开挖等。
2、产品厂内加工可在合同签订后30日历日完全可以发货到施工现场。
3、门、窗到现场后，全部安装时间可以在10日历日全部完工（机房安装顺序可以根据院方提出要求安排进行）。
4、铅防护电动推拉门、感应推拉门，在安装结束后，全部接线、调试，试运行5、所有机房性能检测，防护剂量检测后，我方出具一份检测报告，提供给院方参考（不作为法律效应）。
并在此后一周内我方按要求提供完整的辐射防护竣工报告材料一式四份。
符合国家档案管理要求的件，双方现场项目负责人在工程现场实际竣工验收后，对工程质量没有异议的情况下，双反在竣工报告书上签字后，由我方正式全部移交所有材料和防护门的钥匙等。
我方在移交机房前对所有机房及施工现场地进行彻底的清理打扫。
六、我方进场如遇图纸变更或重新选料等原因，有项目负责人同院方现场负责人负责进行及时沟通、协商，所有的变动都必须双反以书面形式签证为有效。
五、合同价款招标范围内工程合同价暂按中标价，暂计为（人民币）（元）。
六、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在保养期内承担保养责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。
发包人：承包人：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：联系人：联系人：联系电话：联系电话：第二部分通用条款通用条款使用建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）第三部分合同专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、招标文件、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸。
3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》及有关国家规定。
3.3适用标准、规范：适用标准、规范的名称：设计图纸及其所附技术要求及现行的相关规范和标准。
发包人提供标准、规范的时间： /国内没有相应标准、规范时的约定： /3.4 承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的工作。
4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前向承包人提供四套图纸（不含标准图集）。
承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担。
发包人对图纸的保密要求：不得将本工程图纸转给第三人。
使用国外图纸的要求及费用承担： /二、双方一般权利和义务5、工程师5.1监理单位及监理单位委派的工程师姓名：_ 职务：__ __发包人委托的职权：见《监理合同》需要取得发包人批准才能行使的职权：见《监理合同》5.2发包人派驻的施工员姓名：_ 职务：__ __职权：5.3不实行监理的，工程师的职权：7.项目经理机构项目经理：姓名：_ 职务：__ __7．1承包人必须按照投标文件中所做出的承诺建立以项目经理为首的现场管理机构，并执行《建设工程项目管理规范》(GB／T502 36—2001)。
7．2项目部主要负责人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。
7．3承包人委派的现场项目部主要负责人不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。
7．4发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。
如果发包人的撤换通知下达3天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。
8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。
（2）配合将施工所需的水、电接至施工场地的50米内，其余由承包人负责办理。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求，由承包人按现场情况预计工程造价，在工程量报价已含。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： /（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由发包人办理施工所需证件，并向承包人提供有关政府批文复印件1套（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前三天完成，承包人根据发包人提供的基准点进行复核，经验收无误后办理测量基线交接手续。
（7）图纸会审和设计交底时间：由监理工程师通知。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责，承包人应积极配合完成。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：提供足够场地给乙方使用，临时设施由乙方自行搭设及按合同约定支付工程款。
9、承包人工作9.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： /（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：由监理工程师发出专项通知。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应负责现场全部作业的安全、保卫，并承担一切费用。
发包人有其它单独分包工程项目的，承包人向其分包单位收取分包工程总价3%的管理费用。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： /（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按广州市有关规定办理。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：各项成品未正式办理移交手前由承包人负责保护，费用由承包人承担。
如有特殊要求，双方另行协商解决。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按发包人指定要求配合工作，由此发生的费用由发包人承担。
（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人在本合同实施过程中全面负责施工场地的清洁和现场施工管理，发包人不承担任何责任。
若因政府部门检查而产生的费用则另行签证确认。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应在本工程竣工结算后10天内，无条件清退所有施工场地。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3天工程师确认的时间：收到方案后3天10.2群体工程中有关进度计划的要求： /13.工期延期13.1双方约定工期顺延的其他情况：遇自然灾害和不可抗力因素工程顺延。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1本工程的质量标准应达到合格，因承包人违反打操作规程或施工质量不符合本合同要求，承包人无条件返工，直到工程质量达到本合同要求为止，因此造成的经济损失、工期的延误等增加的费用，均由承包人负责。
17.2隐蔽工程在隐蔽前，根据有关规定执行。
19.工程试车试车费用的承担：按通用条款有关规定。
五、安全施工如因承包人自身原因发生安全事故，一切责任由承包人承担。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1本合同价款采用下列方式确定：(1)按本合同承包范围、承包方式，暂定本工程的中标价9,188,656.00元为合同工程总造价，25、工程量确认工程经竣工验收合格后，承包方绘制的竣工图必须是现场实际发生完成的项目与数量的真实反应，工程量按实计算；隐蔽工程必须以发包方、监理、施工单位现场签字确定后的有效隐蔽工程验收记录为依据；合同以外的设计变更、增加工程等以有效的设计变更单作为结算依据。
26.工程款（预付款）支付26.1工程预付款：承包单位按规定自带资金人民币中标价合同价的50%，合同签定后承包方进场三天内，按程序申请中标合同价减50%的30%预付工程款。
（以下每次的工程进度款按中标合同总价减50%计算预付款，）承包方自带资金人民币中标合同价的50%按交付使用日起计算满一年（约2011年6月日）即付承包方自带资金人民币中标合同价的50%的40%工程款给承包方，以后每半年（2011年12月日及2012年6月日）再付承包方自带资金人民币中标合同价的50%的30%工程款给承包方。
发包方应按时返还该款项，若不按时返还每天则按应返还款项的5%计算滞纳金支付承包方。