水利水电土建工程施工合同(通用合同条款)
水利水电土建工程施工合同(通用条款)

《水利水电土建工程施工合同(通用合同条款)》一、词语涵义1.词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
本条内的各词语涵义仅适合于本合同,不是该词语的通用解释。
这些词语在合同条款中出现时,一般应认为具有本条所赋予的涵义,但若上下文有要求时,亦可以有其他涵义。
1.1 有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人签订本合同协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
列入本款的发包人、承包人、分包人和监理人等是本合同的有关当事人。
发包人即一般合同中所称的甲方,在以往水利水电工程施工合同中也称为业主、雇主、建设单位、发包方或发包单位等;承包人即一般合同中所称的乙方,在以往水利水电工程施工合同中也称为承包方、承包单位、承包者或承包商等;监理人即通常所称的监理单位,在以往水利水电工程施工合同中也称为工程师、监理工程师等。
1.2 有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
合同文件是发包人和承包人执行合同的文字依据,以双方签订的协议书中明确列入合同的文件和图纸为准。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
技术条款是合同的重要组成部分,其内容是说明合同标的物应达到的质量标准及其施工技术要求,也是合同支付的实物依据和计量方法。
此名词在以往国内的招标和合同文件中常称为技术规范,为了与行业标准中的技术规范相区别,本合同文件中改称技术条款。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
水利水电土建工程施工合同7篇

水利水电土建工程施工合同7篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保工程顺利实施,经甲乙双方充分协商,达成以下合同条款,以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:__________水利水电土建工程。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:包括堤防建设、水库建设、灌溉渠道建设等土建工程内容。
4. 工程规模:具体工程量按照甲方提供的施工图纸及工程量清单确定。
二、工程期限工程开工日期:______年______月______日。
工程竣工日期:______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成,经甲乙双方协商可相应顺延工期。
三、工程质量要求及标准工程质量符合国家水利水电工程建设的相关法律法规要求及行业技术标准。
施工过程中应按照设计图纸、技术规范和要求进行施工,确保工程质量达标。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价:根据甲乙双方确认的工程量清单及单价计算确定。
具体金额详见附件《工程预算书》。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付工程款,具体支付节点及比例为工程开工后______个月内支付工程造价的______%,之后每月支付工程造价的______%,工程竣工验收合格后支付剩余款项。
乙方应向甲方提供合法有效的税务发票。
五、材料设备供应及人员安排1. 乙方负责工程所需材料的采购、运输及保管,确保材料质量符合要求。
甲方有权对材料进行检验。
2. 乙方应按照工程进度安排足够的施工人员及设备,确保工程进度和质量。
甲方有权对施工现场进行监管。
六、安全施工及文明施工要求乙方应严格遵守安全施工规范,加强现场安全管理,确保施工过程中人员及设备的安全。
同时,乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁有序。
因乙方原因导致的安全事故及文明施工问题,由乙方承担全部责任。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的,应按每日万分之______的比例向乙方支付逾期付款违约金。
2023年水利水电土建工程施工合同(通用合同条款)

2023年水利水电土建工程施工合同(通用合同条款)第一章总则第一条合同双方:甲方为(以下简称为甲方),乙方为(以下简称为乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经甲乙双方充分协商,就水利水电土建工程施工事宜达成如下合同:第二章工程概述第二条工程名称:水利水电土建工程第三条工程位置:(填写工程位置)第四条工程内容:(填写工程内容)第五条工程规模:(填写工程规模)第三章工程进度第六条工程周期:工程周期从合同签订之日起,至工程竣工验收合格之日止。
第七条工程进度计划:甲方与乙方应共同制定并签订工程进度计划表,合同双方均须按照计划表履行各自的责任。
第八条工期延误处理:如因甲方原因导致工程进度延误,甲方应负责向乙方支付工期延误赔偿费。
第四章价格与款项支付第九条工程价格:工程价格为人民币(填写具体金额)元。
第十条付款方式:乙方应按照合同约定的进度,向甲方提供交付工程的阶段性质量报告,甲方在验收合格后应及时支付相应款项。
第十一条违约金:甲方或乙方如发生违约行为,应按照合同约定支付违约金,违约金金额为合同总金额的(填写具体比例)%。
第五章质量与安全保障第十二条工程质量:乙方应按照国家相关法律法规和标准,保证工程质量符合合同约定。
第十三条工程验收:工程竣工后,甲方有权组织专业人员对工程进行验收。
如发现工程存在质量问题,乙方应负责修复或进行其他合适的处理。
第十四条安全保障:乙方应按照国家相关法律法规和标准,做好工程施工过程中的安全保障工作,确保施工场所的安全。
第六章知识产权保护第十五条知识产权归属:在工程施工过程中,乙方所创造的智力成果以及相关技术方案等知识产权归乙方所有。
第十六条保密义务:甲乙双方应对在合同履行过程中获取的对方机密信息进行保密,不得擅自披露给第三方。
第七章争议解决第十七条争议解决方式:合同履行过程中如发生争议,甲乙双方应首先以友好协商的方式解决。
如无法达成一致,应提交仲裁委员会仲裁。
2023水利水电土建工程施工合同(通用合同条款).doc

水利水电土建工程施工合同(通用合同条款)1. 合同双方本合同由双方共同订立:甲方:__________________(简称甲方)乙方:__________________(简称乙方)甲、乙双方根据《合同法》的相关规定,经友好协商,在平等自愿的基础上,就水利水电土建工程施工达成一致意见,签订本合同。
2. 合同目的本合同的目的是明确甲、乙双方在水利水电土建工程施工过程中的权利、义务和责任,并约定相关条款以确保合同的履行。
3. 工程承包范围甲、乙双方约定,乙方将负责完成水利水电土建工程施工任务:•工程名称:•工程地点:•工程规模:•工程内容:4. 工程期限和工程费用乙方应按照合同约定的工程期限和工程费用进行施工。
具体约定如下:•工程起止日期:•工程总工期:•工程费用总额:•工程款支付方式:5. 质量要求乙方承诺,在工程施工过程中,将严格按照相关标准和规范要求,确保工程质量符合合同约定的要求。
甲方有权对工程进展和质量进行监督检查,若发现工程质量不符合合同要求,甲方有权要求乙方进行整改,并承担由此产生的费用。
6. 安全管理乙方应采取一切合理措施,确保工程施工过程中的安全。
乙方承诺为员工提供必要的安全培训,并配备必要的安全设备。
甲方有权随时进行安全检查,若发现乙方存在安全隐患或违反安全规定的行为,甲方有权要求乙方立即采取纠正措施,并承担由此产生的责任。
7. 变更和索赔若甲、乙双方在工程施工过程中需要变更合同约定的内容,应经双方协商一致,签订书面变更合同。
若甲、乙双方在工程施工过程中发生纠纷,应首先通过友好协商解决。
若不能达成一致意见,可依法提起诉讼解决。
8. 违约责任若甲、乙双方中任何一方违反本合同约定的任何条款,应承担违约责任。
违约方应向守约方赔偿因此产生的损失,并承担相应的法律责任。
9. 合同解除本合同在下列情况下可以解除:•双方协商一致解除;•根据法律法规的规定解除;•一方严重违约,对方要求解除。
10. 合同争议解决本合同的争议解决方式如下:•若双方在工程施工过程中发生争议,应友好协商解决;•若协商不成,双方可申请仲裁或提起诉讼解决。
水利水电土建工程施工合同(模板)(通用合同(模板)条款).doc

水利水电土建工程施工合同(通用合同条款)1. 合同的目的和背景本合同是根据《合同法》、《工程建设法》及相关法律法规的规定,为确保水利水电土建工程施工的顺利进行,明确双方权利和义务而订立的协议。
2. 合同的定义和范围本合同适用于水利水电土建工程施工方与发包方之间的合作,明确双方在合同期间内的权利和义务。
本合同的范围包括但不限于内容:•工程概况•工程范围和要求•工程进度和质量要求•工程费用和付款方式•工程变更和索赔•合同的履行和解除•合同的争议解决3. 工程概况3.1 工程名称合同约定的水利水电土建工程的具体名称为:_________________。
3.2 工程地点工程位于_________________。
3.3 工期本工程的工期为______________,自合同签订之日起计算。
3.4 工程范围工程的范围包括但不限于内容:•土地的拓扑、准备工作和基础建设•建筑物和设备的建造和安装•相关设施的建设和改造4. 工程进度和质量要求4.1 工程进度合同约定的工程进度如下:双方应按照合同约定的进度,并依法办理工程竣工验收手续。
4.2 工程质量根据相关法律法规和行业标准,工程质量应达到要求:双方应确保工程质量符合合同约定的标准,并依法进行质量验收。
5. 工程费用和付款方式5.1 工程费用本工程的总费用为______________。
5.2 付款方式合同约定的付款方式如下:发包方应按照约定的付款方式及时支付工程费用。
6. 工程变更和索赔6.1 工程变更工程变更指根据实际情况对工程范围、进度或质量要求进行调整的行为。
工程变更应满足条件:工程变更应由双方协商一致,并按照相关法律法规办理变更手续。
6.2 索赔如因工程变更、不可抗力等原因导致工程费用发生变化,应及时提出索赔申请,并提供相关证据。
索赔应满足条件:索赔应由双方协商解决,并按照相关法律法规办理索赔手续。
7. 合同的履行和解除7.1 合同的履行双方应按照合同约定的内容和要求履行各自的义务,确保工程按照合同约定的进度和质量进行。
水利水电土建工程施工合同范本3篇

水利水电土建工程施工合同范本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1水利水电土建工程施工合同范本甲方:(委托人全称)、法定代表人:(委托人法定代表人姓名)、地址:(委托人注册地址)乙方:(承包人全称)、法定代表人:(承包人法定代表人姓名)、地址:(承包人注册地址)为了明确双方在水利水电土建工程施工过程中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经协商一致,就水利水电土建工程施工事项达成如下协议:一、项目概况1.1 项目名称:(水利水电土建工程名称)1.2 项目地点:(水利水电土建工程所在地)1.3 项目建设内容:(具体工程建设内容)1.4 工程量及工程进度:(具体的工程量和工程进度)二、合同价格2.1 本合同价为人民币(¥)(大写)元整。
2.2 付款方式:甲方将合同价款分期支付给乙方,具体支付方式如下:第一期:工程合同签订后,甲方支付合同总价款的10%作为签约保证金;第二期:工程进度达到10%时,甲方支付合同总价款的30%;第三期:工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%;第四期:工程完工验收合格后,甲方支付合同总价款的30%。
2.3 付款账户:(乙方的付款账户信息)三、工程质量标准3.1 乙方承包的水利水电土建工程应符合国家相关标准及规范要求,并达到甲方提出的施工质量要求。
3.2 乙方承包的水利水电土建工程应具备可耐用、安全可靠、符合环保要求等特性。
3.3 如工程出现质量问题或工程质量未达到要求的,乙方应承担相应的责任并重新改正工程质量问题。
四、工程时间4.1 工程合同签订后,乙方应按照双方约定的工程进度要求进行施工。
4.2 工程竣工验收时限:乙方承包的水利水电土建工程应按照合同约定的时间进行竣工验收。
4.3 若乙方无故拖延工期或无法按照合同要求完成工程竣工验收,乙方应承担相应的违约责任。
五、变更条款5.1 如工程建设过程中出现不可抗力因素或其他无法预测的情况导致工程需调整或变更,双方应协商一致并签订书面变更协议。
水利水电土建工程施工合同范文(3篇)

法定代表人(或授权代表):[乙方法人代表姓名]
通讯地址:[乙方通讯地址]
联系电话:[乙方联系电话]
鉴于甲方拟委托乙方进行水利水电土建工程的施工,甲乙双方就有关事项达成如下合同:
第一章 项目概况
1.1 工程名称:[工程名称]
1.2 工程地点:[工程地点]
1.3 工程内容:按照甲方提供的设计图纸和施工要求,对水利水电土建工程进行施工、调试和竣工验收。
第二条 工程内容
1. 乙方将按照甲方的设计要求和工程计划,负责工程的施工,并确保工程质量;
2. 工程包括但不限于土石方工程、基础处理工程、土建结构工程、水电安装工程等;
3. 乙方需要提供工程所需的材料和机械设备,并确保材料和设备符合国家标准和施工要求。
第三条 工期安排
1. 工程开始日期为XXXX年XX月XX日,预计工期为X个月/周;
2. 工期延误若由甲方原因造成的,甲方需按照每延误一天赔偿乙方合同总价款的0.1%作为违约金;
3. 工期延误若由乙方原因造成的,乙方需按照每延误一天赔偿甲方损失的0.1%作为违约金。
第四条 工程费用及支付方式
1. 乙方施工总价款为(总价款金额),根据工程进度进行支付;
2. 工程款支付方式为XX%的预付款,在合同签订后的X天内支付;其余款项根据工程进度结算,结算时间为每个月的X日,结算金额应在X天内支付;
水利水电土建工程施工合同范本4篇

水利水电土建工程施工合同范本4篇篇1水利水电土建工程施工合同范本甲方:(委托方名称)地址:(委托方地址)联系电话:(委托方联系电话)法定代表人:(法定代表人姓名)身份证号码:(法定代表人身份证号码)乙方:(承接方名称)地址:(承接方地址)联系电话:(承接方联系电话)法定代表人:(法定代表人姓名)身份证号码:(法定代表人身份证号码)鉴于甲方拥有(工程项目名称)的施工权利,并需要承揽相关水利水电土建工程的施工,现选定乙方为承包商,双方经协商一致达成以下协议:一、工程内容及要求甲方委托乙方进行(工程项目名称)相关水利水电土建工程的施工,具体工程范围、内容及要求详见工程设计文件。
乙方应按照合同约定的质量标准和工期要求,完成施工任务。
二、合同价款及支付方式1. 本合同工程价款为(数字)万元,具体支付方式按合同约定执行。
2. 工程款支付比例为:(具体比例,在不同阶段支付款项的比例)。
3. 工程过程中如有增减项,双方在书面协商后确认后,工程价款可做相应调整。
三、工程质量和进度要求1. 施工单位应遵守相关法律法规和工程质量标准,确保工程质量符合设计要求。
2. 工程进度要求按照合同约定的时间节点完成,如有延期需提前通知甲方并经协商后确定调整方案。
四、安全质量责任1. 施工单位应严格按照安全施工规范执行,确保工程过程中的安全生产。
2. 施工单位对工程质量承担保修责任,确保工程交付后一定期限内保修范围内的质量问题。
五、违约责任1. 如一方未履行合同义务,造成另一方损失的,应依法承担违约责任。
2. 违约方需承担延期、赔偿等一切费用。
六、解决争议因履行本合同发生争议时,双方应协商解决;协商不成的,提交(争议解决方式)解决。
七、合同变更与解除1. 本合同如需变更,双方应协商一致并签署书面变更协议。
2. 本合同如需解除,需提前(具体天数)书面通知对方。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商约定。
2. 本合同自双方盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:YB-HT-019997
水利水电土建工程施工合
Water conservancy and
甲方:
乙方:
签订日期:年月日
文档中文字均可自行修改
编订:YunBo Network
水利水电土建工程施工合同(通用合同条款)
一、词语涵义
1.词语涵义
除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
本条内的各词语涵义仅适合于本合同,不是该词语的通用解释。
这些词语在合同条款中出现时,一般应认为具有本条所赋予的涵义,但若上下文有要求时,亦可以有其他涵义。
1.1 有关合同双方和监理人的词语
(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人签订本合同协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本
合同实施监理的当事人。
列入本款的发包人、承包人、分包人和监理人等是本合同的有关当事人。
发包人即一般合同中所称的甲方,在以往水利水电工程施工合同中也称为业主、雇主、建设单位、发包方或发包单位等;承包人即一般合同中所称的乙方,在以往水利水电工程施工合同中也称为承包方、承包单位、承包者或承包商等;监理人即通常所称的监理单位,在以往水利水电工程施工合同中也称为工程师、监理工程师等。
1.2 有关合同组成文件的词语
(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
合同文件是发包人和承包人执行合同的文字依据,以双方签订的协议书中明确列入合同的文件和图纸为准。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
技术条款是合同的重要组成
部分,其内容是说明合同标的物应达到的质量标准及其施工技术要求,也是合同支付的实物依据和计量方法。
此名词在以往国内的招标和合同文件中常称为技术规范,为了与行业标准中的技术规范相区别,本合同文件中改称技术条款。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
图纸为列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸以及列入合同的投标图纸和承包人提交并经监理人批准的所有图纸的总称。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
施工图纸仅为图纸中的一部分。
上述各类图纸的内容还应包括其配套说明和有关资料。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价
的工程量清单及其他文件。
投标文件是投标报价书、已标价的工程量清单(指由投标人已填写价格的工程量清单)以及由投标人按招标文件要求,向发包人提供的其他文件的总称。
投标报价书、工程量清单和其他投标文件的内容和格式规定在招标文件的有关章节内。
(6)中标通知书:指发包人正式向中标人授标的通知书。
中标人确定后,发包人应发中标通知书给中标人,表明发包人已接受其投标并通知该中标人在规定的期限内派代表前来签订合同。
若在签订合同前尚有遗留问题需要洽谈,可在发中标通知书前先发中标意向书,邀请对方就遗留问题进行合同谈判。
一般说来,意向书仅表达发包人接受投标的意愿,但尚有一些问题需进一步洽谈,并不说明该投标人已中标。
1.3 有关工程和设备的词语
(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
水利水电建设项目包含的永久工
程指各类档水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂房和抽水泵房工程、升压变电站工程、航运过坝工程、筏道工程、鱼道工程、灌溉渠首工程、河湖疏浚工程、交通工程、房屋建筑工程和其他永久工程。
若临时工程中某项工程(如导流隧洞)按合同规定由承包人建造并需移交发包人时,则该项工程对本合同来说,亦可视作永久工程。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
水利水电工程施工中的临时工程包括施工交通工程、施工供电工程、施工供水工程、施工照明工程、施工通信工程、砂石料生产系统工程、混凝土生产系统工程、施工期环境保护工程、临时房屋建筑工程和其他临时工程。
导流工程亦为临时工程,但由于其特殊性,如本款(2)项说明中所述,其中的某项导流建筑物在合同中亦可视作永久工程。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
水利水电工程中的主体工程指各类挡水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂房和抽水泵房工程、升(降)压变电站
工程、航运过坝工程、筏道工程、鱼道工程、灌溉渠首工程和河湖疏浚工程等,不包括上述永久工程中的交通工程、房屋建筑工程和其他附属永久工程。
主体工程的内容应根据工程的实际情况在专用合同条款中写明。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
单位工程的划分可参照水利水电工程设计概算编制办法中项目划分的第二级项目,如混凝土坝(闸)工程、土(石)坝工程、溢洪道工程、泄洪洞工程、引水明渠工程、地面厂房工程和地下厂房工程等。
应根据工程的实际情况在专用合同条款中列清本合同所包合的全部单位工程项目。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置;
(7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其它物品(不包括临时工程和材料)。
(8)承包人设备:指承包人的施工设备。
(9)进点:指承包人接到开工通知后进入施工场地。
1.4 有关工期的词语
(1)开工通知:指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。
发包人和承包人签订合同协议书后,应在合同文件规定的期限内,由发包人委托监理人签发开工通知。
本合同条件第18.2款规定,若监理人未按规定期限发出开工通知,承包人有权提出延长工期的要求。
(2)开工日期:指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。
承包人接到开工通知之日(或发包人在开工通知中写明的开工日)即视作合同工程的开工日期。
发包人委托监理人发出开工通知的日期(或发包人已在开工通知中写明的开工日)以及在专用合同条款中要求承包人完工的日期,作为合同双方约定的工期。
云博网络科技有限公司
Yunbo Network Technology Co., Ltd.。