文明施工协议书
文明施工协议书6篇
文明施工协议书6篇第1篇示例：文明施工是指在施工现场文明、有序施工，尊重环境，关爱员工，减少对周边居民的干扰。
而为了规范施工现场的行为，保障环境卫生和居民权益，一份文明施工协议书就显得尤为重要。
第一章总则1.1 本协议由甲方施工单位和乙方业主或相关单位共同签订，双方均遵守并执行。
1.2 本协议的目的是规范施工活动，保护环境，维护公共利益。
1.3 本协议的签署应由双方负责人签字，并具有法律效力。
第二章施工准备2.1 在施工前，甲方应清点施工人员，确保所有工人都具备相应的资质和技能，参加过安全培训，并签署遵守安全规则的承诺书。
2.2 甲方应在施工现场明确施工区域，设置标识牌和警示标志，确保施工现场的安全。
2.3 甲方应按照规定的作业时间进行施工，尽量减少对周边居民的影响。
第三章施工环境卫生3.1 甲方应保持施工现场的整洁，定期清理垃圾和杂物，避免污染环境。
3.2 甲方应妥善处理施工废弃物，分类存放，定期清运，不得随意倾倒或焚烧。
3.3 甲方应设置临时公共厕所和洗手设施，保障工人的生活卫生。
第四章安全保障4.1 甲方应配备足够的安全防护用具，确保施工人员的人身安全。
4.2 甲方应定期进行消防演练，确保应急逃生通道的畅通。
4.3 甲方应遵守相关的安全规定，加强施工现场的安全管理，防止发生意外事故。
第五章民事责任5.1 若甲方在施工过程中造成环境污染或损害周边居民利益的，应立即采取措施进行修复，并承担相应的民事赔偿责任。
5.2 若甲方对施工现场的安全管理不力，造成意外事故的，应承担相应的民事赔偿责任。
5.3 若甲方未按本协议规定的要求履行时，乙方有权解除合同，并有权追究甲方的法律责任。
第六章合作与监督6.1 双方应保持联络畅通，定期召开交流会议，及时沟通解决问题。
6.2 乙方有权对施工现场进行巡查，监督甲方是否按照协议的要求进行施工。
6.3 如发现任何违反协议的行为，乙方有权要求甲方立即纠正，并有权启动相关的法律程序。
文明施工协议书范本6篇
文明施工协议书范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1文明施工协议书范本甲方：______________（施工单位名称）乙方：______________（施工地点业主单位名称）鉴于，为保障施工现场周边环境的整洁与安全，确保施工工程顺利进行并避免对周边居民生活造成不便及危害，经甲、乙双方友好协商，特订立本文明施工协议书，以保证施工过程中的文明施工行为。
一、施工单位承诺：1. 严格按照国家相关法律法规和有关标准要求组织施工活动，确保工程质量和安全；2. 对施工现场进行划定、标示，设置合理的安全警示标志，明确安全责任人并进行交底；3. 确保现场工人统一着装、佩戴安全防护用品，并定期进行安全教育培训；4. 合理规划施工交通组织，避免占用道路造成交通拥堵，并设置合理的施工通道；5. 深夜施工时，采取隔音、减振措施，保障周边居民的休息权益；6. 按照合同约定的时间节点完成工程，并做好交工前的清理工作。
二、业主单位承诺：1. 为施工单位提供必要的工作条件和便利，包括但不限于工程图纸、施工许可、用电、用水、用地等；2. 提供相应的施工合同及相关文件，协助施工单位对施工项目进行周边环境分析，制定文明施工方案；3. 对施工单位提出的合理要求进行积极配合，并协助解决施工中出现的问题；4. 对施工现场周边环境进行监督，确保施工单位遵守相关规定，提高文明施工的意识和素质；5. 配合施工单位进行交工验收，共同做好交工后的环境整治工作。
三、施工过程中的责任：1. 施工单位应组织人员每日对施工现场进行巡查、清理，保持施工场地的整洁；2. 施工单位应合理利用施工垃圾、采取分类投放的方式进行处理，不得乱丢垃圾，不得对周边环境造成污染；3. 施工单位应加强对施工人员的管理，确保其言行文明，不得在施工现场喧哗、噪音扰民；4. 如施工中因故发生影响周边环境的问题，应及时向业主单位汇报并采取有效措施予以解决。
四、违约责任：如因一方违反本协议的规定导致施工无法正常进行或者对周边环境造成污染、破坏等情况，违约方应当承担相应的法律责任，并承担补偿责任。
文明施工协议书范本8篇
文明施工协议书范本8篇第1篇示例：文明施工是指在工程建设施工过程中，遵循一定的规范和要求，文明施工的重要性不言而喻。
一份完善的文明施工协议书，将对施工过程中的各项工作进行规范，提高施工单位、监理单位、业主单位之间的协作效率，保障工程质量，减少环境污染，促进社会和谐。
为此，特制作文明施工协议书范本，以供施工各方参考：文明施工协议书甲方(施工单位)：__________ (法定代表人：__________，联系方式：__________)一、协议背景鉴于甲方拟对__________工程进行施工，为保证施工过程中的文明施工，维护工程质量和环境卫生，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、友好、诚实信用原则，经充分协商，达成如下协议：二、施工单位的责任1.甲方应严格按照工程施工图纸和相关技术规范进行施工，确保工程质量。
2.甲方应制定并严格执行文明施工方案，包括但不限于施工现场的环境保护、噪音控制、扬尘治理等措施。
3.甲方应指派专人负责文明施工，对全部施工人员进行文明施工教育和培训，提高全员的文明施工意识。
4.甲方应尊重当地风俗习惯，与周边居民和业主建立良好的沟通渠道，及时协调解决施工中出现的问题。
5.甲方应定期组织开展文明施工检查，及时发现问题并采取纠正措施。
6.甲方应妥善处理施工现场的垃圾和废弃物，定期清理施工周边环境。
2.乙方应对甲方的文明施工计划进行审核，并进行跟踪督促。
3.乙方应定期检查施工现场的文明施工情况，并将检查结果及时向甲、丙双方通报。
4.乙方应对施工单位的文明施工过程中的问题进行整改指导和协助。
1.丙方应为文明施工提供必要的支持和协助，包括但不限于场地和资源的合理利用。
2.丙方应严格监督甲、乙双方的文明施工情况，并对不符合要求的情况进行警告和督促。
五、文明施工的奖惩机制1.若甲方发现乙方未能严格执行监理职责，导致施工中出现质量或安全问题的，甲方有权要求乙方进行整改，并可根据协议解除监理合同。
3.若经乙方监理和甲、丙双方确认，甲方在施工过程中严重违反文明施工规定的，乙方有权要求甲方进行整改并可能提出工程质量保证金的扣除等措施。
文明施工责任协议书5篇
文明施工责任协议书5篇篇1协议签订双方：甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________为确保工程施工顺利进行，规范施工行为，甲乙双方根据相关法律法规及规定，就文明施工责任事宜达成如下协议：一、协议目的为加强施工现场管理，维护施工秩序，保障施工人员的安全与健康，提高工程质量，确保工程进度，实现文明施工。
二、协议内容1. 甲乙双方应严格遵守国家及地方有关建设工程安全生产、文明施工的法律、法规和技术标准。
2. 乙方应建立健全施工现场管理制度，落实安全生产责任制，确保施工现场安全有序。
3. 乙方应按照相关规定，编制文明施工专项方案，报甲方备案。
方案应包括施工现场布置、临时设施设置、材料堆放、噪声控制等内容。
4. 乙方应合理安排施工进度计划，确保施工工序衔接合理，避免夜间施工扰民。
如遇特殊情况需夜间施工，应事先向甲方及有关部门报告。
5. 乙方应按规定设置安全警示标志，确保施工现场安全隔离。
施工材料、设备应分类堆放整齐，保持现场整洁。
6. 乙方应采取有效措施降低施工噪音、扬尘等污染，遵守环保法规，保护周边环境。
7. 乙方应加强对施工人员的教育和培训，提高安全意识，确保施工人员遵守安全生产规章制度和现场管理规定。
8. 甲方有权对施工现场进行安全文明检查，乙方应积极配合，及时整改存在的安全隐患。
9. 若因乙方违反相关规定导致安全事故或其他损失，乙方应承担相应法律责任。
三、违约责任及处理办法1. 若乙方未按照本协议要求履行文明施工责任，甲方有权要求乙方整改。
若乙方未按要求整改，甲方有权暂停支付工程款，直至整改完成。
2. 若因乙方违反文明施工责任导致安全事故或其他损失，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
四、其他约定事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
经双方协商一致，可对本协议进行修改或补充。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
五、争议解决方式如因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
安全生产文明施工协议书样本7篇
安全生产文明施工协议书样本7篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，为明确甲乙双方的安全责任、权利和义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为确保施工过程中遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和规定，保证安全生产和文明施工，保障人身安全与健康，防止事故发生，共同创造良好的施工环境。
二、甲方责任和义务1. 甲方应负责施工现场的安全监管工作，确保施工现场符合国家和地方的安全生产法律法规要求。
2. 甲方应向乙方提供必要的安全施工条件和环境，包括必要的防护设施和安全警示标识等。
3. 甲方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并纠正存在的安全隐患。
4. 甲方有权对乙方的安全生产和文明施工情况进行监督检查，并提出整改要求。
三、乙方责任和义务1. 乙方应建立健全安全生产管理体系，制定并落实安全生产责任制，确保安全生产和文明施工。
2. 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规和规定，按照安全标准进行施工。
3. 乙方应对员工进行安全生产教育和培训，确保员工具备必要的安全生产知识和技能。
4. 乙方应定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
5. 乙方应制定应急预案，做好事故预防和应急救援工作。
一旦发生事故，应立即报告甲方及相关部门，并积极配合调查处理。
6. 乙方应按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序，做好环境保护工作。
四、安全生产措施和要求1. 甲乙双方应共同制定施工现场安全生产管理制度和操作规程。
2. 甲乙双方应建立安全生产联席会议制度，定期召开会议，通报安全生产情况，协商解决存在的问题。
篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本工程安全生产文明施工事宜，达成如下协议：一、协议背景鉴于乙方承接甲方位于____________的工程，为确保施工现场的安全生产和文明施工，明确双方的安全生产责任，预防安全事故的发生，特订立本协议。
文明施工协议书范本8篇
文明施工协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为了明确双方在施工过程中关于文明施工的责任和义务，保障施工现场的安全、环保和文明有序，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的双方本着平等、自愿、公平的原则，通过签订本协议，明确文明施工的具体要求和措施，确保施工过程中严格遵守国家和地方有关文明施工的法律、法规和政策。
二、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程期限：自______年______月______日至______年______月______日三、文明施工要求1. 乙方必须按照国家和地方有关文明施工的法律法规、标准和规范进行施工，建立健全的施工现场管理制度，确保施工现场的安全、环保和秩序。
2. 乙方应按规定设置明显的施工标志和安全警示标志，确保施工现场周围人员安全。
3. 乙方应采取有效措施控制施工噪音、扬尘、污水排放等环境污染问题，减少对周边环境的影响。
4. 乙方应按规定处理施工废弃物和垃圾，不得随意倾倒。
5. 乙方应加强对施工现场的消防安全管理，确保施工现场的消防安全。
四、甲乙双方的责任和义务1. 甲方有权对乙方的文明施工情况进行监督和检查，提出改进意见和要求。
2. 乙方应接受甲方的监督和检查，并按照甲方的合理要求改进文明施工。
3. 乙方应制定具体的文明施工方案和措施，并报甲方备案。
4. 乙方应加强对施工人员的文明施工教育，提高施工人员的文明施工意识。
5. 甲乙双方应共同协作，确保施工现场的文明施工。
五、违约责任1. 若乙方在施工过程中违反文明施工要求，甲方有权要求乙方整改。
安全文明施工协议书5篇
安全文明施工协议书5篇第1篇示例：安全文明施工协议书随着社会的进步和发展，建筑施工行业也得到了长足的发展。
施工现场的安全和文明问题一直是亟待解决的难题。
为了更好地保障施工现场的安全和文明，我们特制定本《安全文明施工协议书》，以规范施工行为，减少安全事故发生。
第一条【目的】为了保障施工现场的安全和文明，减少安全事故的发生，保护员工和公众的身体健康，特制定本协议书。
第二条【基本要求】1. 所有参与施工的人员必须严格遵守施工安全操作规程，穿戴好安全防护装备，遵守现场安全管理规定。
2. 施工现场必须保持整洁、干净，不得乱扔垃圾、乱堆材料，保持文明施工环境。
3. 施工现场必须设置明显的安全警示标识，保证施工现场的安全通道畅通，确保紧急情况下的疏散通道畅通。
4. 施工现场必须有专业的安全管理人员负责安全管理工作，做好安全隐患的排查和整改工作。
5. 违反安全文明规定的行为将会受到相应的处理，情节严重者将取消参与施工资格。
第三条【安全管理】1. 施工单位必须建立健全安全管理体系，制定详细的安全管理制度，保证施工安全。
2. 施工单位必须进行安全教育培训，确保员工了解施工现场的安全规定，增强安全意识。
3. 施工单位必须配备完善的安全设施和安全器材，保证施工现场的安全生产。
第四条【文明施工】1. 施工单位必须遵守当地的环境保护法律法规，保护环境，保护生态环境。
2. 施工单位必须采取措施减少噪音和粉尘污染，避免对周边居民的生活造成影响。
3. 施工单位必须合理利用资源，避免资源浪费，做到绿色施工，低碳施工。
4. 施工单位必须加强文明施工宣传教育，倡导绿色环保理念，引导员工文明施工，树立良好的企业形象。
第五条【奖惩制度】1. 对于严重违反施工安全规定和文明施工规定的行为，将给予相应的惩罚，包括警告、罚款、停工整顿等。
2. 对于表现优秀的施工单位和员工，将给予相应的奖励，包括表彰、奖金、奖金等。
第六条【其他】1. 本协议书自签订之日起生效，双方必须严格遵守协议的规定执行。
共创文明工地协议书模板5篇
共创文明工地协议书模板5篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就共同创建文明工地事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方共同致力于创建一个安全、文明、和谐的施工环境，以确保工程质量、进度和人员安全，达成共创文明工地的目标。
二、合作内容1. 安全生产管理：甲乙双方应共同制定安全生产管理制度，严格执行安全生产规范，确保施工现场安全。
2. 环境保护措施：施工过程中，应采取有效措施，减少扬尘、噪音、污水等污染，保护周边环境。
3. 文明施工管理：甲乙双方应共同制定文明施工管理制度，规范施工现场秩序，保持良好的施工环境。
4. 工程质量保障：乙方应严格按照国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量达标。
5. 工程进度控制：甲乙双方应共同制定工程进度计划，确保工程按期完成。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）提供施工场地及相关资料；（2）协调与其他施工单位的关系；（3）按照合同约定支付工程款项；（4）监督乙方履行本协议约定的义务。
2. 乙方责任与义务：（1）按照安全生产管理制度、环境保护措施、文明施工管理制度等要求组织施工；（2）确保工程质量和进度；（3）合理安排施工人员，确保人员安全；（4）及时处理施工现场的安全隐患和突发事件。
四、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因导致工程款项未按时支付，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
3. 若因一方违约导致协议提前终止，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
五、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院起诉。
2. 争议解决期间，双方应继续履行本协议未涉及的其他条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文明施工协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
就，为明确发、承包双方的权利和义务，保障工程安全顺利实施，依据国家和北京市相关法律法规的规定，结合项目自身特点，经发、承包双方协商一致，达成如下协议：
一、发包人的权利和义务：
1、发包人有权对承包人进行安全生产教育。
2、发包人有随时进行监督、检查，并有责令承包人清除不安全隐患的权利。
3、发包人有权统一管理承包人驻地建设，并要求承包人维护好现场环境。
4、发包人有对承包人在施工过程中，违反国家安全生产、文明施工、消防、交通、治安管理政策、法规、违反发包人安全管理规章，不服从发包人管理等行为进行处罚的权利。
5、发包人有权组织承包人项目负责人及安全专职人员在内的主要人员，参加定期的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、发包人安全责任人员有对承包人自带或外租赁机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品（如安全帽、安全带）等进行检查验收以及提出整改及处罚的权利。
7、发包人发现安全隐患，有权责令承包人停工整改，直至排除隐患。
二、承包人的责任和义务：
1、承包人必须建立健全安全生产、文明施工管理体系，管理人员须依法持证上岗。
2、施工现场文明施工工作应按照《绿色施工管理规程》、《建设工程施工现场安全资料管理规程》、《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》、《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》和《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》等规程、标准开展。
施工前承包人按发包人或监理指定时间报送安全生产、文明施工方案（盖公章，项目负责人签字），由发包人项目负责人或总监审核并签字确认。
文明施工专项方案应包括但不限于围墙（挡）、临时设施、场容场貌、食品卫生、环境保护及消防保卫等内容。
3、在承包人施工过程中，承包人明知发包人人员违章指挥而不制止并按其施工，因此造成的一切损失由承包人责任。
4、承包人负责人必须履行对其招收的外地务工人员进行入场前教育的义务。
5、承包人必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
6、承包人必须按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和北京市有关规定配置专、兼职安全生产管理人员。
承包人特殊工种作业人员必须依法持证上岗。
7、在施工期内，承包人的生活区要符合北京市文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。
现场内垃圾集中存放，定时清理，并负责本工程政府要求的门前三包工作。
8、承包人人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人个防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；寒冷季节，严禁在宿舍内使用电炉子、电褥子等明令禁止的电器设备。
凡承包人人员违反本条款规定，所造成的一切损失由承包人承担。
9、本工程必须设置专职安保人员，并做到24小时值班。
10、承包人应每天对安全生产、文明施工进行检查，对不符合规定项目及时整改，并建立健全检查、整改台帐。
11、在施工过程中，承包人应自觉遵守法纪，遵守发包人安全管理规章制度、措施、规定。
严格遵守安全操作规程。
对违反本条款所造成的损失和后果，由承包人承担。
情节严重的发包人有权终止合同。
12、承包人自带或外租赁机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品（如安全帽、安全带）等未经发包人验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由承包人承担全部责任。
三、发承包双方约定的其他事项：
1、承包人应按北京市安全文明工地标准制定实施方案，达到北京市安全文明标杆工地的标准，同时设立工程安全生产保证金，金额为每次拨付承包人工程款的5%，此费用总额称为本项目承包人安全文明施工保证金,该笔费用待结算时由发承包双方共同决算后，多退少补。
2
、工程主体结构、外装工程完成后，承包人必须在发包方规定时限内完成临建、塔基基座、外电梯基座、现场硬化路面的拆除，清理并外运所有垃圾。
如承包人不能按发包人要求进行施工，发包人可委托第三方进行拆除外运，对此部分发生的费用从承包人安全文明施工保证金中扣除。
3、现场发生非发包人原因造成的各种安全文明施工问题，责任及因此给相关方带来的损失均由承包人承担，费用从承包人安全文明施工保证金中扣除。
4、承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
5、承包人应严格按照国家及政府相关法规，组织施工，加强现场文明施工管理，若在日常施工中出现以下情况，承包人自愿接收发包人的处罚，罚款从安全文明施工保证金中扣除：
6、对于重大安全事故，承包人除需承担相应刑事责任及赔偿当事人损失外，同时承包人还应承担给发包人带来的经济损失：发生一级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价15%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；
(i)发生二级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价15%，向发包人支付违约金，
违约金的数额不得低于 3万元；
(ii)发生三级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价 10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于 2万元；
(iii)发生四级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价 10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1 万元；
(iv)发生上述重大事故，发包人视情况严重性，有权对承包人作出限期改正至严重违约的处罚，并有权部分或全部解除合同，按第16条执行。
(v)承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。
(vi)设备出现安全事故：承包人支付 1万元/次罚款。
(vii)安全事故的界定按国家现行有关规定执行。
以上事故发生后合并处罚。
7、由于承包人原因发生火灾，承包人需承担由此造成一切损失。
视情节轻重对承包人罚款1万元；
8、承包人全权负责本项目施工现场与城管等政府部门的各种协调工作；如因承包人现场环境卫生等工作不符合北京市有关部门的规定，承包人自行承担因此带来的整改及处罚。
9、如因承包人原因造成发包人受到相关部门或上级主管单位的处罚，承包人承担因此
带来的整改及罚款。
四、罚款经发包人驻现场代表签字后生效。
五、以上条款未尽事宜发生时协商解决。
此合同一式两份，发包人承包人各执壹份，于签字之日起生效，工程竣工验收合格后自动解除合同。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：
发包人代表（签字）：承包人代表（签字）：
日期：日期：。