电气工程分包协议书
电工合同分包协议书6篇
电工合同分包协议书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将电工项目分包给乙方达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：涉及电工项目的相关施工内容二、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日2. 工程竣工日期：______年______月______日三、工程分包范围及内容1. 乙方负责甲方指定工程的电气安装、调试及维护工作。
包括但不限于电路布线、设备安装、照明设备安装等。
2. 具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更通知为准。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元整（大写：_________________________）。
此款项包括人工费、材料费及其他相关费用。
2. 支付方式：分期支付。
工程完工并经甲方验收合格后，支付合同价款的______%；剩余款项作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、国家相关规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织甲方进行验收。
验收标准为国家现行相关标准及甲方要求。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方应承担相应的违约责任。
六、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全规范，确保施工期间的安全生产。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应按日向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的______%。
2. 若因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方应负责整改至验收合格，并承担由此产生的全部费用。
电力劳务分包合同(必备5篇)
电力劳务分包合同（必备5篇）电力劳务分包合同第1篇甲方：____________________________________________________ 乙方：____________________________________________________ 工程项目名称：____________________________________________ 工程项目地点：____________________________________________ 计划工作时间：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据____电网公司颁发的《安全生产工作规定》和____电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《中国____电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
分包电气合同协议书
分包电气合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！分包电气合同协议书甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“分包商”）：鉴于雇主需要进行电气工程的施工，并根据工程需要，决定将部分电气工程分包给乙方，双方本着平等互利的原则，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程内容及范围1.1 本合同所指的电气工程包括：__（详细描述工程内容及范围）。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成电气工程的施工，并保证工程的质量和安全。
二、工程进度及工期2.1 乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
2.2 除非遇到不可抗力因素，否则乙方不得延迟工期。
如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失。
三、工程质量及标准3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的保修期，并负责保修期内的维修工作。
四、工程费用及支付4.1 乙方向甲方提交的工程报价单中详细列出了工程各项费用，甲方应按照双方确认的工程量和价格支付乙方工程款。
4.2 甲方支付工程款时，应扣除合同约定的质量保证金。
五、合同的变更和解除5.1 任何一方提出变更或解除合同，均应提前一个月以书面形式通知对方，并经双方协商一致。
5.2 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
六、违约责任6.1 如乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照合同约定扣除质量保证金，并有权要求乙方支付违约金。
6.2 如甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__年。
电力分包合同模板(5篇)
电力分包合同模板（5篇）电力分包合同模板（精选5篇）电力分包合同模板篇1发包人：承包人：工程，由公司承包，依照《中华人民共和国合同法》。
《城市建设档案规定》和《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《市区供电公司110KV及以下的施工现场管理标准》、《国家电网公司电力安全工作规程（试行）及上海市电力公司补充条文》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况双方达成协议如下：第一条：工程概况1.1、工程名称：工程1.2、工程地点：1.3、工程内容：1.4、设计单位：1.5、资金来源：自筹。
1.6、承包范围：1.7、承包方式:专业承包1.8、开竣工日期：本工程计划于年月日开工，计划年月日竣工，总日历工期天。
1.9、质量等级：一次验收合格。
1.10、协议价款：1.10.1、本合同总价暂估：元。
1.10.2、承包人必须加强做好对周边建筑物及四周地下管线的保护，如由承包人原因引起周边建筑物及四周地下管线的损坏，承包人承担相应的责任和由此产生赔偿费用，工期不予延长。
1.10.3、在电气安装阶段，除因电气设计变更或电气施工图与土建施工图不相符外，承包人都应给予免费配合。
第二条合同文件及解释顺序2.1、合同文件的组成和解释顺序如下：（1）、本协议条款；（2）、标准、规范及有关技术文件；（3）、图纸（4）、工程报价单或预算书合同履行中，双方有关工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第三条图纸图纸提供套数：发包人应将全套施工图十二套、交承包人使用，其中三套施工图供承包人编制竣工图。
第四条双方一般权利和义务4.1发包人派驻的工程师：姓名：_ __职务：_4.1.1检查建设各方落实履行各自职责，组织各类单位工程验收；4.2发包人工作：4.2.1发包人将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至定地点，保证施工期限间的需要；4.2.2向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；4.2.3办理施工许可证用其他施工所需证件，确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场校验；4.2.4组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；4.2.5发包人委托承包人办理的施工现场的场地平整工作。
电气设备装配与施工分包协议(2024年版)
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX电气设备装配与施工分包协议（2024年版）本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 合同分包范围2. 合同价格及支付2.1 合同总价2.2 支付方式及期限2.3 价款调整3. 分包工作的完成及验收3.1 工作进度及期限3.2 质量标准3.3 验收程序及条件4. 技术支持和配合4.1 技术文件的提供4.2 技术咨询和指导4.3 配合工作内容5. 安全生产和环保5.1 安全生产责任5.2 安全防护措施5.3 环保要求6. 违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任承担7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁或诉讼8. 合同的生效、变更和终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同终止9. 其他条款9.1 保密条款9.2 知识产权保护9.3 不可抗力9.4 法律法规规定的其他事项10. 合同的附件10.1 技术协议10.2 施工图纸10.3 相关标准规范11. 合同签订日期及地点12. 合同正本及副本13. 合同双方盖章及代表签名14. 合同编号及版本号第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的本合同标的为甲方委托乙方进行的电气设备装配与施工分包工作。
1.3 合同分包范围乙方按照甲方的要求，完成电气设备的装配与施工工作，包括但不限于：（1）根据甲方提供的技术文件和施工图纸，进行电气设备的装配；（2）按照施工方案和进度要求，进行电气设备的安装和调试；（3）提供必要的技术支持和配合，确保电气设备的正常运行；（4）完成甲方要求的与电气设备装配和施工相关的其他工作。
第二条合同价格及支付2.1 合同总价双方经协商一致，确定本合同的总价为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括但不限于材料费、人工费、交通费、住宿费等。
2.2 支付方式及期限（1）合同签订后【】天内，支付合同总价【】%；（2）工程进度达到【】%后，支付合同总价【】%；（3）工程验收合格后【】天内，支付合同总价【】%。
精简范本电气工程劳务分包合同
电气工程劳务分包合同电气工程劳务分包合同合同背景本合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包方”）就电气工程劳务分包而订立的合同。
双方通过友好协商，依法平等自愿地达成如下合同。
一、项目背景1. 项目名称：电气工程劳务分包2. 项目地点：[项目地点]3. 项目描述：本项目的主要工作内容是提供电气工程劳务分包服务，包括但不限于：电缆敷设、设备安装、电气设施维修等。
二、合同条款2.1\t合同期限本合同的有效期为起始日期至终止日期。
业主有权根据项目需要提前终止本合同，此时应向承包方支付提前终止费用。
2.2\t工作范围1. 承包方的工作范围包括但不限于：电气工程劳务分包服务，具体工作内容详见附件一《工作范围清单》。
2. 承包方应按照业主的要求按时保质完成工作，并且对工作过程中发生的任何事故承担相应责任。
2.3\t工作时间1. 工作时间为每天8小时，周一至周五，双方可根据实际情况协商调整工作时间。
2. 如因业主原因导致工作时间延长，业主应向承包方支付相应的加班费用。
2.4\t劳务费用及支付方式1. 甲方应按照与乙方约定的工程量价款进行支付。
2. 乙方应向甲方提供有效的发票和财务报表。
3. 劳务费用结算周期为每月一次，最迟应在次月的10号前支付给承包方。
2.5\t保证金1. 甲方应在本合同签订后的5个工作日内支付保证金给乙方，保证金金额为合同总价的5%。
2. 若乙方未违约履行本合同，则在合同终止后的10个工作日内返还保证金给甲方。
2.6\t违约责任1. 如因双方任何一方的违约行为导致合同无法履行或履行不完全，违约方应向守约方支付违约金，违约金的数额由守约方根据实际损失进行合理计算。
2. 如双方均存在违约行为，应公正地根据各自的违约行为承担相应责任。
三、法律适用及争议解决1. 本合同的签署、生效、解释、履行及争议解决均适用的法律条款。
2. 双方如发生争议应友好协商解决，如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电气工程施工分包合同
电气工程施工分包合同合同简介此合同为电气工程施工分包合同，由一方为乙方承包商，另一方为甲方建设单位。
合同的签订依据是国家有关法律、法规和规章制度，具有合法、有效的法律效力。
合同背景甲方为某公司，计划进行一项电气工程，包括电力配电系统、照明系统、通信系统、安防系统等，需要寻找一家专业的承包商来完成该工程。
经过严格的比选和评估，最终选择了乙方作为本项目的电气工程施工承包商。
项目范围1. 项目名称本项目名称为某公司电气工程施工项目。
2. 工程内容本工程包括以下内容：•供电系统：接入电网、配电开关柜、配电箱、低压照明系统、低压插座系统、低压动力配电系统、电气线路等。
•照明系统：应急照明系统、普通照明系统、景观照明系统等。
•通信系统：电话系统、网络系统、广播系统、监控系统等。
•安防系统：门禁系统、防盗报警系统、监控系统等。
3. 工程要求•具有相关电气工程施工承包经验。
•遵守施工规范、施工安全标准和劳动保护法规。
•施工工期须按照合同规定完成。
•施工现场应保持整洁有序，防止污染和环境破坏。
•完成验收要求且符合相关标准。
合同约定1. 合同价款本合同总价款为人民币()元整，其中包括材料费、人工费、管理费、税费、保险费等，乙方承担全部费用。
2. 付款方式甲方按以下方式向乙方支付合同价款：•合同签订后，乙方收到30%的款项；•电气工程安装及调试至50%时，乙方收到30%的款项；•设备调试合格，已实现工程验收时，乙方收到剩余款项。
3. 工程保修期合同实施完工后，有序期为个月，保修期为年。
在此期间，乙方负责修理保养，以确保本工程质量和功能的完好，并保持良好的运行状态。
4. 违约责任如果甲方或乙方未能履行本合同规定的任何义务，则应根据实际损失承担违约责任。
根据违约责任约定，一方因违约而给对方造成的损失，对方有权要求违约方赔偿。
5. 其他约定本合同项下的一切诉讼均应提交至合同签订地有管辖权的人民法院处理。
本合同未尽事宜，应根据有关法律、法规或双方签署的补充协议进行处理。
2024年电力建设工程设计分包协议书范文
2024年电力建设工程设计分包协议书范文工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建筑规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）层数建筑面积（M2）方案初步设计施工图说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费本合同签定后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。
甲方：乙方：____年____月____日2024年电力建设工程设计分包协议书范文（二）甲方（发包人）：_____乙方（承包人）：_____鉴于发包人拟委托承包人承担电力建设工程设计（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
通用范文(正式版)电气工程分包协议书
电气工程分包协议书1. 参考文献•《合同法》•《电气工程分包协议范本》2. 背景和目的电气工程分包协议书是为了明确电气工程分包的各方权利和义务，规范电气工程分包的进行。
本协议书适用于电气工程分包商与主包商之间的分包合作。
3. 合同条款3.1 定义•主包商：指承担整个工程的施工任务、对工程质量负责并与业主签订施工合同的法人或其他组织。
•分包商：指与主包商签订分包合同，承担主包商委托的电气工程部分任务的法人或其他组织。
•业主：指为工程提供资金及工程用地并与主包商签订施工合同的法人或其他组织。
3.2 项目概况电气工程分包项目的基本信息如下：•项目名称：[项目名称]•主包商：[主包商名称]•分包商：[分包商名称]•业主：[业主名称]•工程地点：[工程地点]•工程规模：[工程规模]•工期：[工期安排]•分包内容：[分包工作内容]3.3 分包规定3.3.1 分包工作内容分包商负责完成工作：•[分包工作内容1]•[分包工作内容2]•[分包工作内容3]3.3.2 分包价格和支付方式•分包价格：[分包价格]•支付方式：[支付方式]3.3.3 分包进度和质量要求•分包进度计划：[分包进度计划]•分包质量要求：[分包质量要求]3.4 合同变更若在合同执行过程中需要进行变更，应符合条件：•变更应以书面形式提出；•双方应协商一致，签署变更协议；•变更后产生的费用和工期调整需进行调整。
3.5 违约责任若任何一方未履行本协议所规定的义务，应承担相应的违约责任。
3.6 争议解决对于因本协议引起的争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，应提交所在地人民法院进行诉讼解决。
4. 签署本协议书自各方代表签字盖章之日起生效。
•主包商：[主包商代表签字]•分包商：[分包商代表签字]•业主：[业主代表签字]为电气工程分包协议书的主要内容，各方应根据具体情况进行修改和完善。
本协议书的目的是明确各方权益，规范分包合作，促进工程的顺利进行。
电气试验工程劳务分包合同
甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，为明确甲乙双方在电气试验工程劳务分包过程中的权利、义务及经济责任，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：电气试验工程，包括但不限于设备检测、线路检测、绝缘测试、接地电阻测试等。
二、承包范围及方式2.1 承包范围：乙方负责上述电气试验工程的全部劳务工作，包括但不限于人员配备、设备租赁、材料采购、现场施工、工程验收等。
2.2 承包方式：劳务分包，甲方提供试验设备、测试仪器及部分材料，乙方负责其余材料采购。
三、工期及进度3.1 工期：自合同签订之日起，乙方应在____________________天内完成电气试验工程。
3.2 进度安排：具体进度安排以甲方提供的施工进度计划为准。
四、质量标准及验收4.1 质量标准：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的标准。
4.2 验收：工程完工后，甲方组织验收，验收合格后乙方方能进行工程结算。
五、合同价款及支付方式5.1 合同价款：人民币____________________元（大写：____________________元整）。
5.2 支付方式：（1）合同签订后，乙方需提交履约保证金人民币____________________元，甲方在工程验收合格后无息退还；（2）工程进度款：根据实际工程进度，甲方按月支付工程款，具体支付比例由双方协商确定；（3）工程完工验收合格后，甲方支付剩余工程款。
六、违约责任6.1 甲方违约：（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____________________%；（2）未按时提供试验设备、测试仪器及部分材料，每延误一天，应向乙方支付____________________元赔偿金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电气工程分包协议书
甲方：山东诚丰新材料有限公司
乙方：
因工程施工需要，甲方将1#车间内照明系统、避雷接地工程的整体安装、调试等工作内容承包给乙方施工，依照《中华人民共和国建设工程项目管理规范》和《中华人民共和国建筑法》结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为提高工程质量，加快工程进度，做到安全生产，文明施工，降低成本，提高相互间的效益及双方有利综合因素，双方就本分项工程作业事项协商一致，特订立本协议书以资甲、乙双方共同遵守。
一、承包方式：
本工程实行包工、包料、同各工种的配合，小型机具设备、劳保安全用品。
二、乙方承包内容：
1、1#车间照明、避雷接地施图内所有工作内容。
2、工程变更及增加部分按实际工程量据实结算。
三、工程结算与支付方式
1、工程总价款
2、支付方式
合同签订、乙方进场施工付至工程总价款的为预付款；电缆线、灯具进场后付至工程总价款的为施工进度款；工程完工经甲方验收合格后日工程款全额支付。
四、材料约定
乙方所使用材料必须符合设计要求或甲方要求
材料价格上下浮动3%据实调整。
五、工期及质量要求
1、甲方签订的工期以建设方规定的总工期为准，适当有所提前。
2、分项工程工期均以甲方编排总工期为依据，与总进度同步。
不得发生乙方无故拖延工
期的行为。
3、工程质量必须达到建设单位检查认定为合格标准。
六、其他
未尽事宜双方友好协商解决。
本协议书用词及条款解释由甲方经理负责解释。
本合同自签字之日起生效。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
联系方式：联系方式：
年月日年月日
山东诚丰新材料有限公司1#车间电气安装费用表。