合同条款及格式
合同主要条款及格式模板
合同主要条款及格式模板一、合同双方：甲方（甲方信息）与乙方（乙方信息）二、合同目的：为了明确双方权利和义务，达成一致意见，依法签订本合同。
三、合同内容：1. 项目描述：甲方委托乙方完成（项目名称），具体包括（项目内容），项目工期为（工期时间），双方共同确定项目进度计划。
2. 费用支付：甲方应按照双方约定的费用标准支付项目款项，支付方式为（支付方式）。
3. 服务内容：乙方应按照双方约定的服务标准，按时按质完成项目，保证项目质量。
4. 完工验收：项目完成后，双方进行完工验收，双方确认项目合格方可进行结算。
5. 违约责任：一方因故未能按照本合同履行义务，应承担相应的违约责任。
6. 保密条款：双方应保密与合同相关的所有信息，未经对方书面同意不得向第三方透露。
7. 知识产权：双方在项目过程中产生的知识产权归属于该方，双方不得侵犯对方的知识产权。
8. 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
9. 争议解决：因合同引起的争议，应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的仲裁机构解决。
四、合同签订：1. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期至项目完工之日。
2. 本合同一式（数字）份，甲方、乙方各执（数字）份，具有同等法律效力。
甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：日期：日期：格式模板：合同编号：（编号）甲方：（甲方信息）乙方：（乙方信息）鉴于甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行（项目名称）事宜，特订立本合同。
一、项目描述1. 项目名称：（项目名称）2. 项目内容：（项目内容）3. 项目工期：（工期时间）二、费用支付1. 项目费用：甲方应按照双方约定的费用标准支付项目款项。
2. 支付方式：（支付方式）三、服务内容1. 乙方应按照双方约定的服务标准，按时按质完成项目，保证项目质量。
四、完工验收1. 项目完成后，双方进行完工验收，确认项目合格方可进行结算。
五、违约责任1. 一方因故未能按照本合同履行义务，应承担相应的违约责任。
合同的格式(精选20篇)
合同的格式（精选20篇）1. 合同定义与重要性合同是指双方或多方自愿达成的具有法律约束力的协议。
合同的格式对于保障合同双方权益、明确合同内容、避免纠纷等方面具有重要意义。
2. 合同的一般格式一般而言，合同的格式包括合同标题、合同主体、合同条款、签署地点与日期等内容。
下面是一个典型的合同格式示例：合同标题：XXXX合同合同主体：甲方（乙方）甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系电话：（乙方联系电话）合同条款：1. 条款一：（具体内容）2. 条款二：（具体内容）3. 条款三：（具体内容）...签署地点与日期：甲方签署：（签署地点），（签署日期）乙方签署：（签署地点），（签署日期）3. 合同的商业格式在商业领域，合同的格式可能更加复杂，需要包含更多详细条款以保护各方利益。
商业合同的一般格式如下：合同标题：XXXX合同合同主体：甲方（乙方）甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系电话：（甲方联系电话）注册号：（甲方注册号）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系电话：（乙方联系电话）注册号：（乙方注册号）税务登记号：（乙方税务登记号）合同条款：1. 条款一：（具体内容）2. 条款二：（具体内容）3. 条款三：（具体内容）...保密条款：甲方应对合同内容进行保密，并对乙方不得泄露合同信息负责。
违约责任：1. 甲方如违约应承担（具体责任）2. 乙方如违约应承担（具体责任）非竞争条款：在合同有效期内，乙方不得与甲方存在直接竞争关系。
争议解决：合同争议应通过友好协商解决，协商不成可提交相关仲裁/法院解决。
签署地点与日期：甲方签署：（签署地点），（签署日期）乙方签署：（签署地点），（签署日期）4. 合同的雇佣格式在雇佣关系中，合同的格式又有所不同。
以下是一个常见的聘用合同格式示例：合同标题：XXXX聘用合同合同主体：雇主（雇员）雇主：（雇主名称）地址：（雇主地址）联系电话：（雇主联系电话）注册号：（雇主注册号）雇员：（雇员名称）地址：（雇员地址）联系电话：（雇员联系电话）身份证号：（雇员身份证号）岗位名称：（雇员岗位名称）合同条款：（可根据需要增加或修改）1. 条款一：（具体内容）2. 条款二：（具体内容）3. 条款三：（具体内容）...工资与福利：雇主将按照约定支付雇员工资并提供相应的福利待遇，具体内容如下：1. 工资：（具体数额）2. 社会保险：（具体内容）3. 医疗保险：（具体内容）4. 公积金：（具体内容）试用期：雇员将在合同签署后的试用期内工作。
标准合同格式条款参考范本正规范本(通用版)
标准合同格式条款参考范本1. 引言合同是指双方或多方之间达成的一种法律约束力的协议，明确双方权利和义务的文件。
在商业活动中，合同起着保障权益和规范行为的作用。
为了使合同具有合法性和有效性，合同格式条款是不可或缺的组成部分。
本文将提供一份标准合同格式条款参考范本，供参考使用。
2. 合同基本信息合同编号： [合同编号]合同签订日期： [签订日期]甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]3. 合同条款3.1. 合同目的本合同的目的是明确合同双方之间的权利和义务，确保双方在商业活动中的合作顺利进行。
3.2. 合同期限本合同有效期为[合同期限]，自合同签订之日起计算。
3.3. 合同履行地点本合同的履行地点为[合同履行地点]。
双方同意在履行合同义务时按照本约定进行操作。
3.4. 合同成立方式本合同的成立方式为以书面形式签署，并经过双方合法代表人或授权代理人签字盖章确认，具有法律约束力。
3.5. 合同内容和范围本合同的内容包括但不限于条款：•合同目的及双方义务；•付款方式和时间；•产品/服务的规格、数量和质量要求；•合同变更和解除条款；•违约责任和争议解决方式；•合同附件和补充条款等。
3.6. 付款方式和时间甲方应按合同约定的价格和时间向乙方支付货款。
付款方式可以采用现金、电汇、支票等方式，具体约定如下：•付款金额：[付款金额]•付款时间：[付款时间]•付款方式：[付款方式]3.7. 产品/服务的规格、数量和质量要求乙方将按照甲方的要求提供相应的产品/服务，并保证产品/服务的规格、数量和质量符合合同约定的要求。
如出现产品/服务质量问题，双方应协商解决，并根据约定的违约责任条款进行赔偿。
3.8. 合同变更和解除条款在合同履行期间，如需对合同内容进行任何改变，双方应在书面形式中达成一致意见，并经过双方合法代表人或授权代理人签字盖章确认。
如出现无法履行合同的特殊情况，双方可通过友好协商解除合同。
3.9. 违约责任和争议解决方式在合同履行过程中，如有一方违反了合同约定的条款，应承担相应的违约责任。
合同编写的格式与条款要求
合同编写的格式与条款要求合同范本本合同（以下简称“本合同”）由以下双方（以下简称“甲方”和“乙方”）于日期（以下简称“生效日期”）签订，旨在明确双方之间关于以下事项的权利和义务。
一、合同格式要求1.1 标题：合同以“合同”为标题，字体应为粗体，并置于文档的最上方中央位置。
1.2 合同内容：合同应包含明确的甲方和乙方的身份信息、合同的生效日期、签订地点、签订日期以及合同的编号（如果适用）等必要信息。
1.3 字体和格式：合同正文应使用易读且普通的字体，如Arial或Times New Roman，并遵循以下格式要求：（1）文字大小：标题一般使用14号字体，正文使用12号字体；（2）行距：1.5倍行距；（3）段落：各段落之间应有适当的空行，以提高可读性；（4）边距：留出适当的页边距，以便于打印和存档。
二、合同条款要求2.1 合同目的：明确双方达成合作共识的目的，确保各方理解合作的具体内容和目标。
2.2 权利和义务：详细列出甲方和乙方各自的权利和义务，包括但不限于产品或服务的交付方式、支付方式、交付期限、保密责任、知识产权、违约责任等。
2.3 保密条款：陈述甲方和乙方承诺在合作期间及之后保守商业秘密和机密信息，并明确违反保密义务的违约责任。
2.4 知识产权：包括与合作相关的知识产权归属和使用权的规定，确保合作期间和合作结束后的知识产权归属清晰。
2.5 价格和支付方式：说明甲方向乙方支付的费用，明确付款期限、支付方式、发票要求等相关条款。
2.6 保修条款：规定产品或服务的质量和保修期限，以及双方在产品或服务出现问题时的解决方案。
2.7 终止和解除合同：列明双方解除合同的条件和程序，并阐述解除合同后各方的责任和义务。
2.8 争议解决：确定争议解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼，并指定相应的仲裁地点和适用的法律。
2.9 不可抗力条款：详细列出因不可抗力事件导致合同无法履行的情况，并规定合同的暂停、终止或延期等相应措施。
标准合同格式条款参考范本5篇学习啦
标准合同格式条款参考范本5篇依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
以下是小编精心收集整理的标准合同格式条款参考范本，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
标准合同格式条款参考范本篇1出卖方(甲方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________购买方(乙方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋栋间，建筑面积为____平方米。
第二条上述房产的交易价格：第三条付款时间与办法：1.___________2.___________第四条甲方应于____年__月__日前将交易的.房产全部交付给乙方使用。
第五条税费分担1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。
2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。
第六条违约责任1.乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。
2.甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。
第七条本合同主体1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________单位，代表人是____________.第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。
合同条款及格式合同范本
合同条款及格式合同范本一、合同双方甲方（卖方/提供方）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（买方/接受方）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________二、合同目的本合同旨在明确甲方和乙方之间的权利和义务，确保双方在[具体交易事项]的过程中能够顺利进行合作。
三、交易事项1. 商品或服务描述：甲方将提供/乙方将购买[商品或服务的具体名称、规格、数量、质量标准等详细信息]。
2. 价格及支付方式：商品或服务的总价为[具体金额]。
3. 交货时间和地点：甲方应在[具体交货时间]将商品或服务交付至[交货地点]。
4. 质量保证：甲方保证所提供的商品或服务符合[质量标准或要求]。
如乙方发现商品或服务存在质量问题，应在[规定的时间内]通知甲方。
5. 售后服务：甲方应提供[具体的售后服务内容，如维修、退换货等]。
6. 违约责任：双方应遵守本合同的约定，如一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
7. 争议解决：本合同的履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向[争议解决机构名称]提起诉讼。
8. 其他条款：[其他双方约定的条款，如保密条款、知识产权条款等]。
四、合同生效及期限1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同的有效期为[具体期限]。
五、签字及盖章甲方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____________________签订日期：______年____月____日。
合同范本格式条款
合同范本格式条款空白合同甲方（甲方名称）：____________________乙方（乙方名称）：____________________鉴于甲方与乙方就____________________（合同标的）事宜达成一致意见，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立如下合同：第一条合同标的1.1 甲方同意向乙方提供____________________（具体服务或商品）。
第二条服务内容2.1 乙方应按照约定时间和标准提供服务或交付商品。
第三条价格及支付方式3.1 甲方应向乙方支付____________________（具体金额）作为服务费用。
3.2 付款方式：____________________（具体支付方式）。
第四条服务期限4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至____________________（具体日期）止。
第五条违约责任5.1 若一方未能履行本合同约定的义务，应承担违约责任。
第六条保密条款6.1 双方应对在履行本合同过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
第八条合同变更8.1 未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本合同内容。
第九条争议解决9.1 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交____________________（具体仲裁机构或法院）裁决。
第十条生效与解除10.1 本合同经双方签字盖章后生效。
10.2 本合同解除的，应由双方书面协商解决。
甲方（盖章）：____________________ 日期：____________________乙方（盖章）：____________________ 日期：____________________。
合同条款与附件格式
合同条款与附件格式一、合同条款格式：1. 合同标题：在合同的开头位置，写上“合同”两个字，字体一般选择加粗，居中排列。
2. 合同编号：在合同标题下方，写上合同的编号，编号一般由公司内部进行规定，可以是一串数字、字母或其组合，编号位置一般居中排列。
3. 签订日期：在合同编号下方留出一行，写上合同的签订日期，日期格式一般为年、月、日，位置一般居左对齐。
4. 合同主体部分：在签订日期下方，写上合同的主体部分，包括以下几个方面：(1) 合同双方的名称：合同的双方名称一般要明确、准确，可以写上公司名称、个人姓名或者法人代表等，方便确定双方的权益和义务。
(2) 合同内容：合同的内容一般要详细、清晰，包括交易的具体事项、合同履行的条件、时间、地点、方式等。
(3) 合同期限：合同期限一般要明确、具体，包括开始日期和结束日期，可以写上具体的时间段或者具体的日期。
(4) 费用结算方式：合同涉及到费用的，一般要明确结算方式，包括付款的时间、方式、账户等。
(5) 违约责任：合同一般要规定违约责任，包括违约方应承担的经济损失、违约方应承担的法律责任等。
(6) 合同解除、变更、终止等条款：合同一般要规定解除、变更、终止等情况下的具体条件和程序。
5. 合同附件部分：在合同主体部分之后，可以加上合同的附件部分，附件可以是合同的补充说明、重要文件或者其他必要的材料等。
二、合同附件格式：1. 附件标题：在附件的开始位置写上附件的标题，标题一般选择加粗，居中排列。
2. 附件编号：在附件标题下方写上附件的编号，编号一般由公司内部进行规定，可以是一串数字、字母或其组合，编号位置一般居中排列。
3. 附件内容：附件的内容可以是合同涉及到的具体事项、合同履行的条件、补充说明等，内容要详细、清晰，可以使用编号、标题、正文等形式进行排列。
4. 附件签字：在附件的结尾部分，留出相应的空白位置，方便合同双方的签字确认。
以上是关于合同条款与附件格式的一些基本介绍，具体的格式可以根据实际情况进行调整和变化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第四章合同条款及格式
第一节通用合同条款
通用条款使用国家九部委局第56号令，即2007年11月印发的《标准施工招标文件》中合同通用条款内容。
(此处略)
第二节专用合同条款
1、一般约定
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.
2.1 合同当事人：指发包人和(或)承包人。
1.1.
2.2 发包人：在合同协议书中与承包人签字的当事人。
1.1.
2.3 承包人：在合同协议书中与发包人签字的当事人。
1.1.
2.4 承包人项目经理：姓名，资质证书编号是承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.
2.6 监理人：，是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.
2.7 总监理工程师(总监)：姓名，资质证书编号监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.4日期
1.1.4.1 开工通知：监理人给承包人发出的开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：。
1.1.4.3 工期：本合同签约工期为。
1.1.4.5 缺陷责任期：本合同缺陷责任期为1年。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文(汉语言)，还使用 / 语言文字。
1.3 法律
需要明示的法律、地方法规、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。
需要明示的行业和部门规章：按通用条款执行。
增加条款：适用标准、规范
适用标准、规范的名称：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。
国内没有相应标准、规范时的约定：按通用条款执行。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
(l)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)技术标准和要求；
(7)图纸；
(8)已标价工程量清单；
(9)其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸套数： 6(其中2套用于竣工图)套，提供图纸的时间：开工前10日内提供。
发包人对图纸的保密要求和保密期限：不得私自外传
1.7 联络
1.7.2 双方往来函件：
1.7.
2.1 函件送达的期限：按通用条款执行。
1.8 转让
合同权利的转让：按通用条款执行。
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已完成且具备施工条件。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人负责将水电接至施工现场(红线范围内)，费用由发包人承担。
合同签订后由发包人指定水源电源接口位置。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：双方协商解决。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：双方协商解决。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在规定的时间内办理。
(6)水准点与座标控制点交验要求：开工前10日，在施工现场以书面形式进行交验，双方授权代表签字确认。
(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：按通用条款执行。
(8)双方约定发包人应做的其他工作：承包人应根据发包人具体的工作指令执行。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件的名称和时间：另行协商。
2.5 组织设计交底
图纸会审和设计交底时间：发布开工令前7日内。
2.6 支付合同价款
2.6.1合同价款的确定
本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。
合同价款中包括的风险范围：除本条所约定的“风险范围外的计算办法”以外的所有风险。
风险费用的计算方法：承包人已自行考虑风险，并进入投标报价，不再调整。
风险范围外的计算办法：
(1) 实际完成工程量与工程量清单工程量无论增减，综合单价均不再调整。
(2) 材料价格的风险范围及风险范围的计算方法：
a、可调整材料价格的材料：品种及基准价详见招标工程量清单。
b、可调整材料价格的调整办法：
①当承包人投标报价中的可调材料价格低于基准价时，施工过程中可调材料价格涨幅超过基准价5%时，按施工期信息价调整超过基准价5%的部分；或跌幅超过投标报价的5%时，按施工期信息价调整超过投标报价5%的部分。
②当承包人投标报价中的可调材料价格高于基准价时，施工过程中可调材料价格涨幅超过投标报价5%时，按施工期信息价调整超过投标报价5%的部分调整；或跌幅超过基准价5%时，按施工期信息价调整超过基准价5%的部分。
③当承包人投标报价中的可调材料等于基准价时，施工过程中可调材料的价格涨跌超过基准价3%时，按施工期信息价调整超过基准价3%的部分。
④施工期信息价是指合同专用条款约定的每一个支付段施工期间次月《工程造价信息》发布的价格信息。
可调材料价格以外的风险范围计算方法：已包含在投标报价中，不再调整。
(3)措施费风险及风险计算办法
①、安全文明施工措施费的计取和调整按2008年《房屋建筑抗震加固工程计价定额》及相关规定执行；
施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，有下列情况之一者，措施费用应予调整；
(一)承包人对招标清单编制的措施项目未报价的，结算时不再增加或调整相应措施项目的措施费。
(二)发包人更改承包人的施工组织设计(修正错误除外)造成措施费用增加的应按实际完成量调整；
(三)模板工程按实际完成的工作量及模板中标综合单价按实计算；
属上述范围内新增加的措施项目其措施费用具体调整办法按2008年《房屋建筑抗震加固工程计价定额》及配套文件下浮10%计算。
(4)新增项目或漏项的工程量的调整方法：
除合同有规定外，发包人的招标清单如有漏项或发生设计变更时，工程量按实际发生计算。
新增项目或漏项的综合单价调整方法：
除合同另有规定外，发包人的招标清单如有漏项或发生设计变更产生新增项目时，单价按下列方法确定：
a、投标报价清单中已有相同或类似的工程项目，其综合单价按报价清单中相同或类似项目的综合单价计算；类似工程项目指：套用相同定额计价的项目或虽套用不同定额，但定额人工费、机械费相同的项目；
b、若投标报价清单中没有相同或类似的项目，按2008年《房屋建筑抗震加固工程计价定额》及相关文件组价后下浮10%(可调材料除外)执行，若2008年《房屋建筑抗震加固工程计价定额》中没有的项目则参照2009《建设工程工程量清单计价定额》及相关文件组价后下浮10%(可调材料除外)执行；主要材料若投标文件中有的，按投标文件执行；若投标文件中没有的，按发包人认质认价执行。
(5)人工费调价原则：
本工程控制价人工费已按照川建价发[2010]15号文件计算，工程竣工期间政策人工费标准有变化的，调整变化的政策文件与川建价发[2010]15号和川建价发〔2010〕14号文件之间的人工费
费率差。
(6)机械费及其他费用调价原则：
从本工程招标基准日到工程竣工期间，工程造价管理或有关部门对机械设备使用费及其他费用调整的，按照其规定进行调整。
双方约定合同价款的其他调整因素：无。
2.6.2工程预付款
承包人在规定时间内向发包人足额提交履约担保后，本工程预付款为合同价款的10%（不含发包人暂定部分），工程预付款在拨付工程进度款时分三次按照30%、30%、40%的比例扣回。
2.6.3工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：按工程形象进度支付。
承包人完成工程总量的50%后,开始申请拨付工程款, 发包人按完成工程量的70%支付，竣工验收合格、竣工资料移交建设单位后支付至合同总价的70%，若因承包人原因造成阶段性工期滞后，则每逾期一日按合同总价的千分之一支付违约金。
工程经政府审计完毕，发包人在30日内拨付至承包人结算金额的95%；质保期满后，发包人付清全部尾款。
工程竣工后，承包人按照要求接受市区政府审计部门竣工结算审核，若审减金额不足承包人上报结算总价的5%，则承包人不承担审计费用，若审减金额超过承包人上报结算总价的5%(含5%)，则承包人承担所有的审计费用，审计时间按国家相关政策执行。
出现下列问题暂停支付工程进度款和余款：
a.承包人提交的工程量和质量论证资料不完整或不属实。
未按要求提供相应的计划和报表；
b.工程还存在待整改质量问题；
c.因承包人原因造成工期滞后，不能满足发包人要求；
d.未按要求提供办理结算的资料，不积极配合办理结算和审计；
e.因承包人原因造成竣工资料和工程还存在问题，相关单位不予接收。
质量保证金的退还：
在整个合同工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14天内，由监理工程师审核发包人同意将保证金一次退还给承包人。
2.7 组织竣工验收
承包人提供竣工图的约定：按通用条款执行。
中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行。
2.8 其他义务
2.8.1发包人派驻的工程师。