详细版工程合同书.doc
工程承包合同简易版.doc
工程承包合同简易版甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程承包事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程范围：________________1.4 工程质量：________________1.5 工程期限：________________1.6 工程价款：________________二、甲方的权利和义务2.1提供工程所需的全部资料、图纸、技术规范等，并保证其准确性和完整性。
2.2提供工程所需的施工场地、水、电、道路等施工条件，并保证其正常使用。
2.3 按约定支付工程进度款和工程结算款。
2.4对工程进度、质量进行监督和检查，并有权要求乙方整改不符合约定的事项。
2.5甲方变更设计、增加工程量等，应提前通知乙方，并承担相应的费用和延期责任。
三、乙方的权利和义务3.1严格按照甲方提供的资料、图纸、技术规范等进行施工，并保证工程质量。
3.2 按约定完成工程进度，并接受甲方的监督和检查。
3.3 按约定向甲方提交工程进度报告和工程结算报告。
3.4乙方在施工过程中遇到问题，应及时通知甲方，并共同协商解决。
3.5乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保工程安全。
四、工程变更4.1甲方变更设计、增加工程量等，应提前通知乙方，并承担相应的费用和延期责任。
4.2乙方在施工过程中提出的合理化建议，经甲方同意后实施，费用和工期按照约定执行。
五、工程进度款和工程结算款5.1工程进度款：乙方按照工程进度向甲方申请支付工程进度款，甲方应在收到申请后15日内支付。
5.2工程结算款：工程竣工后，乙方提交工程结算报告，甲方应在收到报告后30日内支付工程结算款。
施工合同协议书doc
施工合同协议书doc甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“本工程”）的建设达成如下协议：一、工程概况本工程位于___________，工程内容主要包括_____________，总建筑面积约为______平方米，工程预算总造价为______元人民币。
二、工程质量乙方必须按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计和规范要求。
三、工程进度乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响进度，应及时与甲方协商解决。
四、工程造价及支付方式工程总造价为______元人民币，甲方应按照以下方式支付：1. 预付款：合同签订后______日内支付总造价的______%。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程验收合格后______日内支付剩余款项。
五、变更与索赔工程实施过程中，如需变更设计或增减工程量，应经双方协商一致后签署书面变更协议。
因变更导致的成本增减，按照国家相关规定执行。
六、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他事项本合同未尽事宜，由双方协商补充。
补充条款与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
2023工程建设合同书(完整版)正规范本(通用版)
工程建设合同书(完整版)第一章总则第一条委托人及承包人1.委托人：（名称）（简称“甲方”）2.承包人：（名称）（简称“乙方”）第二条合同内容1.根据甲、乙双方的协商一致，甲方委托乙方进行工程建设项目：–项目名称：–项目地点：–工程范围：–工程进度计划：2.工程建设项目的详细技术规格、资金预算、质量要求、验收标准等事项，详见附件。
第三条合同的执行期限1.合同的执行期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.如因不可抗力等原因造成工程项目延期，乙方须提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可延期。
第二章工程款支付第四条合同价款及支付方式1.合同价款总额为（金额），具体支付方式如下：–预付款：（金额）（约定支付时间）–进度款：根据工程进度计划，分期支付，每期支付比例为（比例）–最后一期款：工程质量评定合格并经甲方验收后支付，约定支付时间为（时间）2.合同价款支付方式以银行转账方式进行，款项转入乙方指定的账户。
第五条发票及结算1.乙方须按国家税务部门要求出具增值税发票，发票应保证真实、准确无误。
2.合同完成后，乙方应在（时间）内向甲方递交工程竣工结算报告、材料清单、验收报告等相关资料。
第三章工程质量与保修期第六条工程质量要求1.乙方在进行工程建设过程中，应严格按照相关法律法规和技术标准要求，确保工程质量达到验收标准。
2.工程建设期间发现的质量问题，乙方应及时采取补救措施，确保工程的正常进行。
第七条保修期1.工程竣工后的（时间）内为保修期时间，乙方负责保修期内发生的工程质量问题。
2.保修期内，甲方发现工程质量问题，须书面通知乙方，乙方应及时进行处理，保修期延长至问题解决后。
第四章违约与争议解决第八条违约责任1.如因甲方原因，导致工程建设或延期，甲方应向乙方支付延期费用，并承担相应的违约责任。
第九条争议解决1.合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
2.协商不成的，任何一方可向合同签订地所在地的人民法院提起诉讼。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
建设工程施工合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：电话：乙方（承建单位）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________，双方经过协商达成以下建设工程施工合同：一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称：_____________。
1.2 工程规模：_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置：_____________。
二、施工期限2.1 开工日期：_____________年/月/日。
2.2 竣工日期：_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求，具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成，各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于：_____________，具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括：_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算，并按照工程进度和质量完成各项工程，建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式：_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容，承担相关工程质量和进度等的责任，如未按照合同要求完成相应工程，应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久，向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工，应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程，应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密，不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施，确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
工程承包合同协议书详细版8篇
工程承包合同协议书详细版8篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所承包的工程项目达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程范围和内容：包括地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。
具体见工程清单。
二、工程期限1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算，共______天。
2. 乙方应按照合同约定的时间完成工程任务，如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方并协商解决。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格按照工程清单及双方约定执行。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，乙方应提供合法有效的发票。
3. 甲方预留工程质量保证金，待工程竣工验收合格后支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收时，乙方应提供完整的竣工资料及验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程进行变更或调整，乙方应积极配合。
因变更或调整导致的工程量增减，双方应另行签订补充协议。
2. 变更或调整工程的价格，按照合同约定的计价原则进行结算。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程进度款，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程任务，应按日向甲方支付延误工期违约金。
3. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用及因此造成的损失。
4. 甲乙双方因履行合同产生的其他违约责任，应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担。
工程施工完整版合同(通用6篇)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
住建部发布2024年版建筑工程施工合同模板
住建部发布2024年版建筑工程施工合同模板本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条合同项目2.1 工程概况2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程投资第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算第四条合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量异议第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量第七条施工组织与管理7.1 施工方案7.2 施工人员7.3 施工安全管理第八条变更与调整8.1 合同变更8.2 工程量调整8.3 价格调整第九条违约责任9.1 发包人违约9.2 承包人违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁10.3 诉讼第十一条合同的解除11.1 合同解除的条件11.2 合同解除的后果第十二条合同的转让12.1 合同转让的条件12.2 合同转让的程序第十三条合同的终止13.1 合同终止的条件13.2 合同终止的程序第十四条其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用14.3 合同的生效、变更和解除14.4 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人名称：____________1.1.2 发包人地址：____________1.1.3 发包人法定代表人：____________ 1.1.4 发包人联系方式：____________1.2 承包人1.2.1 承包人名称：____________1.2.2 承包人地址：____________1.2.3 承包人法定代表人：____________ 1.2.4 承包人联系方式：____________第二条合同项目2.1 工程概况2.1.1 工程名称：____________2.1.2 工程性质：____________2.1.3 工程目标：____________2.2 工程地点2.2.1 具体地点：____________2.2.2 地理坐标：____________2.3 工程规模2.3.1 工程规模描述：____________2.3.2 工程规模附图：____________2.4 工程投资2.4.1 总投资额：____________2.4.2 投资构成：____________第三条合同价格3.1 合同总价3.1.1 合同总价：____________3.1.2 币种：____________3.2 价格调整3.2.1 价格调整条件：____________ 3.2.2 价格调整方式：____________ 3.3 预付款3.3.1 预付款金额：____________3.3.2 预付款支付时间：____________ 3.4 进度付款3.4.1 进度付款条件：____________ 3.4.2 进度付款比例：____________ 3.5 竣工结算3.5.1 竣工结算条件：____________ 3.5.2 竣工结算方式：____________第四条合同工期4.1 开工日期4.1.1 计划开工日期：____________ 4.1.2 实际开工日期：____________ 4.2 竣工日期4.2.1 计划竣工日期：____________ 4.2.2 实际竣工日期：____________ 4.3 工期延误4.3.1 工期延误责任：____________4.3.2 工期延误的后果：____________第五条工程质量5.1 质量标准5.1.1 工程质量标准：____________5.1.2 质量标准依据：____________5.2 质量控制5.2.1 质量控制措施：____________5.2.2 质量检查频率：____________5.3 质量异议5.3.1 质量异议处理程序：____________ 5.3.2 质量异议处理时间：____________第六条材料与设备6.1 材料供应6.1.1 材料供应责任：____________6.1.2 材料供应时间：____________6.2 设备供应6.2.1 设备供应责任：____________6.2.2 设备供应时间：____________6.3 材料质量6.3.1 材料质量标准：____________6.3.2 材料质量检查：____________第八条变更与调整8.1 合同变更8.1.1 合同变更的条件：____________8.1.2 合同变更的程序：____________8.2 工程量调整8.2.1 工程量调整的条件：____________ 8.2.2 工程量调整的方式：____________ 8.3 价格调整8.3.1 价格调整的条件：____________8.3.2 价格调整的计算方法：____________第九条违约责任9.1 发包人违约9.1.1 发包人违约行为：____________9.1.2 发包人违约责任：____________9.2 承包人违约9.2.1 承包人违约行为：____________9.2.2 承包人违约责任：____________9.3 违约赔偿9.3.1 违约赔偿金额：____________9.3.2 违约赔偿方式：____________第十条争议解决10.1 争议解决方式10.1.1 争议解决方式：____________10.1.2 争议解决地点：____________10.2 仲裁10.2.1 仲裁机构：____________10.2.2 仲裁费用承担：____________10.3 诉讼10.3.1 诉讼地点：____________10.3.2 诉讼费用承担：____________第十一条合同的解除11.1 合同解除的条件11.1.1 合同解除的条件：____________11.1.2 合同解除的程序：____________11.2 合同解除的后果11.2.1 合同解除后的工程交接：____________ 11.2.2 合同解除后的赔偿责任：____________第十二条合同的转让12.1 合同转让的条件12.1.1 合同转让的条件：____________12.1.2 合同转让的程序：____________12.2 合同转让的程序12.2.1 转让通知：____________12.2.2 转让生效条件：____________第十三条合同的终止13.1 合同终止的条件13.1.1 合同终止的条件：____________13.1.2 合同终止的程序：____________13.2 合同终止的程序13.2.1 终止通知：____________13.2.2 终止后的工程处理：____________第十四条其他条款14.1 保密条款14.1.1 保密信息范围：____________14.1.2 保密期限：____________14.2 法律适用14.2.1 合同适用的法律：____________14.2.2 法律适用优先级：____________14.3 合同的生效、变更和解除14.3.1 合同生效条件：____________14.3.2 合同变更和解除的条件：____________ 14.4 合同附件14.4.1 附件清单：____________14.4.2 附件份数：____________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：材料和设备的技术规格书附件四：施工方案和施工进度计划附件五：合同价款计算明细表附件六：付款申请表附件七：工程变更申请表附件八：质量异议处理申请表附件九：违约行为认定申请表附件十：合同解除申请表附件十一：保密协议附件详细要求和说明：附件一：工程设计图纸要求：须为官方认可的最终设计图纸，包含所有施工细节和规格。
住建部建设工程施工合同范本(通用)
住建部建设工程施工合同范本(通用)甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工的事宜，经协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程质量：按照国家、行业和地方的相关规定及标准执行。
第二条合同价款2.1 合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方提出支付申请，甲方审核同意后支付。
（3）结算款：工程竣工并验收合格后，双方按照实际完成工程量进行结算，甲方支付乙方剩余款项。
第三条工程期限3.1 工程开工日期：__________3.2 工程竣工日期：__________3.3 工程总工期：__________天。
第四条双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）提供施工场地及施工所需的水、电、气等条件。
（2）办理相关施工手续，协调相关政府部门及单位。
（3）对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量。
4.2 乙方权利和义务：（1）按照甲方提供的施工图纸、技术规范及要求进行施工。
（2）负责施工所需的材料、设备采购及人员组织。
（3）确保工程质量和安全，遵守国家及地方相关规定。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
5.2 违约金的计算方式为：__________第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号:
详细版工程合同书
甲方:
乙方:
时间:
详细版工程合同书
发包人(甲方)：___________________________承包人(乙方)：___________________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：工程名称：___________________________工程地点：___________________________
二、工程承包范围：基坑土方外运(甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外)。
三、合同工期：___________________________
四、工程质量标准：本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。
五、合同单价及价款及工程量计算方式：项目单价总价备注说明土方外运元平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用;3本单价含外运泥尾场地清理费用;4本单价含一切乙方机械进退场费用。
六、付款方式：
1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;
2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;
3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。
七、甲方责任：
1、办理施工许可证，余泥排放证等费用;
2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育;
3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;
4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。
八、乙方责任：
1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用;
2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”;
3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任;
4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;
5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;
6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。
7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。
8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可不得随
意拆除。
施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的通知进行罚款;
9、分包单位必须按____省、市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任，负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;
10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任; 1
1、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排; 1
2、乙方负责周边外围关系(如、、街道、村委等)。
十、违约责任：
1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责; 2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;
3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延;
4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;
5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;
十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。
(附安全
责任书、文明施工管理规定)发包单位：(公章)_______________承包单位：(公章)_______________法定代表人：__________________ 法定代表人：__________________签约代表人：__________________ 签约代表人：__________________电话：__________________ 电话：__________________帐号：__________________ 帐号：____日期：___________________日期。