安装工程施工劳务合同
工程劳务合同简单(7篇通用范文)
工程劳务合同简单（7篇通用范文）工程劳务合同简单篇1甲方：__________________乙方：__________________经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议：一，工程名称，地点，承包范围1，工程名称：2，工程地点：3，标准层施工：4，工程内容：5，工程承包单价：6，工程承包总价：二，工程质量：工程质量必须符合国家施工验收规范。
三，材料供应在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。
如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。
(人工单价为每天120元计)1，甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。
(人工单价为每天120元计) 2，乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。
四，施工现场的安全1，乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。
2，乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发生的安全事故，由乙方自己负责。
五，付款方式1，乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。
不包括房屋租借费用。
2，余款按实际工程量于春节前结清。
六，设计图纸和技术资料1，甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。
七，其它1，属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。
2，如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。
3，如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。
本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：___________________________年_________月_________日________年_________月_________日工程劳务合同简单篇2甲方：电话：身份证号码：乙方：电话：身份证号码：甲方将其承包的项目劳务以形式承包给乙方，为明确权利义务关系，保质保量、多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：第一条工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：审核单价不包干形式，包安装，不包龙骨，该单价包括但不限于包人工、包质量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包损耗率、包成品保护、包放线、包技术配合等费用。
劳务施工合同3篇
劳务施工合同3篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的劳务施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 承包范围：___________________4. 承包方式：___________________二、工期1. 开工日期：____年____月____日。
2. 竣工日期：____年____月____日。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按照实际完成的工程量计算。
2. 支付方式：每完成一个阶段工程，经验收合格后支付该阶段劳务费用的XX%。
工程竣工后，经验收合格并办理结算手续后XX日内支付至总劳务费用的XX%，剩余部分作为质保金，一年后无息支付。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的XX日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格书。
如验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的经济损失。
五、安全施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全施工要求进行施工。
在施工过程中采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，为确保项目顺利进行，保护甲乙双方的合法权益，甲乙双方就本次劳务施工事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________二、承包方式及工作内容乙方采用包工不包料的方式，按照甲方提供的施工图纸和技术要求，承担以下工作内容：1. 基础工程：包括土方开挖、回填、地基处理等。
安装劳务简单合同(通用7篇)
安装劳务简单合同(通用7篇)安装劳务简单合同篇1甲方：身份证号码：（家庭地址）乙方：身份证号码：（家庭地址）经甲乙双方协商同意将安装工程委托乙方施工，为了明确双方责任，确保工程质量按时竣工，双方本着认真负责的态度，依照《中华人民共和国合同法》、《西安市建筑安装工程承包合同条例》、建设部《建筑安装总分包实施办法》、及国家有关法则和政策的规定、结合本工程具体情况，《建设工程施工合同》和陕西省有关文件规定，经双方协商一致，签订本合同条款，双方共同遵守执行并严肃履行。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务承包。
包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：1、电气工程强电部分：电气动力、照明工程均在本次承包范围（包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试）。
弱电部分：弱电箱预埋；消防及消防联动、电视电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等只计予埋管盒及箱洞口。
2、管道工程：给水部分：包括给水、采暖管道安装、阀门安装、管道冲洗及严密性试验等。
排水部分：包括室内排污管道、雨水管道、空调冷凝水管道、空调洞预留。
采暖部分：包括室内管道及散热器安装。
消防部分：只预留洞口。
临电部分：包括施工现场、生活区、临时房的临时用电、临时用水及日常维护。
（三级箱后开关由班组负责）3、资料：施工组织的技术资料、保证资料管理资料由乙方按照质检和监理单位的要求进行收集、整编、移交。
综上所诉图纸以内工作范围，图纸以外工作由甲乙双方协商解决。
五、工程质量及工期:1.乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。
42.所有水电安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。
3.编制施工方案及施工计划，对各道工序严格把关，按相关施工规范及强制条文有关规定施工。
如图纸需变更及时以书面形式向甲方提出申请，不得擅自施工，否则一切后果由乙方承担。
工程施工劳务合同范本(精选8篇)
工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕工程施工劳务合同1甲方：_______________________乙方：_______________________按照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，在双方平等协商的根底上，为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务，顺利完本钱工程工程，双方签订了本工程合同。
一、工程概况1、工程名称：_______________________2、工程地点：_______________________3、资金_______________________二、承包方式______平米包干〔包工不包料〕。
1、甲方负责交纳税金及各项管理费用，并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括现场内平安用电、临时用水等。
2、乙方提供人工及技术，并包括施工工具、机械设备等辅助用具。
三、工程内容图纸范围内的土建、室内外简装修、安装工程及室外围墙等，为该工程施工及施工现场内发生的一切用工〔包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等工程〕。
以上分包工程、乙方不计取任何费用。
四、承包费按图纸建筑面积计算，单价______元/㎡，工程开工结算以实际施工建筑面积计算承包费。
五、工期工期为______天，乙方必须按照甲方指定工期为准，严格服从甲方指挥，按照甲方指定的工期任务按时完成。
六、双方约定应做的工作1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、互相配合、互相支持、互相信任，部分利益服从全局利益，一切从大局出发，保证甲方工程的正常施行。
2、在现场浇注砼施工时，技术人员必须坚守现场，发现缺一次，罚款____元〔如须解手、吃饭等，应与旁站监理协商，两人可轮换，但必须保持一人在场〕。
工程劳务施工合同15篇
工程劳务施工合同15篇工程劳务施工合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳务合同期限第一条、本合同劳务期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作内容第二条、甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员_____名担任__________工作。
第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，服从乙方管理。
三、劳务保护和劳务条件第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安全、劳务纪律和甲方规章制度的教育。
第五条、乙方承担甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责工作期间住宿。
四、劳务报酬第六条、乙方每月______日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月____________元。
第七条、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务合同并及时办变更合同手续：1、甲乙双方协商一致的；2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。
五、当事人约定的其他内容第八条、乙方同意付甲方准备金（月总工资的20%）______元，准备金由乙方提供派遣计划的同时交付，准备金计入首月工资内。
第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同：1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳务纪律和规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任的。
第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。
六、违约责任第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。
赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
七、劳务争议处理及其它第十二条、双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳务争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
建筑工程施工劳务承包合同范本(3篇)
建筑工程施工劳务承包合同范本甲方：__________乙方：__________为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程数量：__________4.工程数量及内容：__________第二条工期1.开工日期：____年____月____日开工。
2.竣工日期：____年____月____日竣工。
3.总工期为：日历天____天。
4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。
第三条承包方式与工程造价1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。
包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。
除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。
4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。
施工劳务合同范本大全5篇精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版施工劳务合同范本大全5篇施工劳务合同范本大全1发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》计其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方责任、权、利，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：新上城原上城影院。
3、工程内容：钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。
二、合同工期：开工日期：______年月____________日竣工日期：______年______月______日合同期总日历天数：三、质量标准：合格四、工程款(进度款)支付及结算办法：甲方按照乙方每月完成进度合格部分产值80%支付乙方(以此类推)，当工程整体完成验收合格后，甲方15日内支付本工程款的97%，余下3%作为保修金，一年内若无质量事故退还保修金。
五、甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高，以及函接各种关系，所有工作确保施工合同的履行。
如因甲方手续不完善造成停工，由甲方承担责任。
六、违约发包人不按合同约定支付工程进度款，超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。
双方办理完验收15天工程总额的97%，如甲方不按时支付实为违约，按总造价的5%实为违约金支付给乙方。
承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格，承包人承担违约责任，每延误1天按元每天向发包人计付处罚，同时提前1天甲方奖励乙方每天元。
延期罚款总额不超过总价的。
七、补充条款：在合同履行过程中，承包人应严格按发包人内审程序规定执行，涉及图纸会审纪要，施工组织设计，专项施工方案，技术核定，技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准，以此作为结算依据。
本工程项目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下，直接由乙方承建)八、在施工过程中发生争议，双方协商解决。
工程施工劳务合同书范本6篇
工程施工劳务合同书范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的原则，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行工程施工劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________二、承包方式及范围1. 乙方采用全劳务方式承包该工程，包括但不限于以下内容：土方开挖、混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、脚手架搭建等。
2. 乙方承包范围不包括：设计、材料采购、设备租赁与操作等由甲方负责的工作内容。
三、工期要求1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 乙方必须严格按照甲方制定的工期安排进行施工，确保工程按时完工。
四、工程质量1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或造成其他损失，乙方应承担相应责任。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体支付方式和时间如下：a) 工程进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付工程进度款。
b) 竣工验收款：工程竣工验收合格后，支付至工程总价的95%。
c) 质量保证金：余款作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
2. 乙方在收到款项后，应当向甲方提供合法有效的发票。
六、安全施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全施工要求进行施工。
2. 乙方应对施工现场的安全生产负全面责任，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安装工程施工劳务合同
发包方：长沙文俊机电安装有限公司（以下简称甲方）
承包方：班组（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商达成如下条款，共同遵守：第一条工程概况
1、工程名称：花园口镇合村并城项目安置区一期5#工程
2、工程地点：郑州市北四环南、祥云大道北、金京西环路东、京水东路西
3、承包内容与范围的约定及承包方式
3.1承包内容与范围：甲方与总包主合同范围内安装工程的全部内容。
（包括施工蓝图、设计变更、技术核定单和发包人及甲方指令，范围内的给排水、暖通等安装工程的预埋、人防区穿线及安装等工作）。
给排水（含室内所有给排水及室外雨水管、空调冷凝水管、管道井、潜污泵、地下室给排水及地面一层的给排水完成至室外第一个井内的所有内容）；电气含强电（整个工程的所有预埋配管内容、墙面剃槽、装盒、穿线、公共部分（含应急照明）、穿电缆、电缆桥架、灯具配电箱安装、弱电预埋、室内配电箱安装、管道内穿铁丝和防雷接地的全部内容）；暖通（含暖气的预埋及套管的预留）。
3.2承包方式：劳务清包工形式（注：包工、包机具、包安全文明施工）
第二条合同价款与支付
1、合同价款：合同价款以设计图纸为基础，按照33元/㎡安装包干单价，承包建筑面积约为㎡,说明了造价经为万元，以竣工验收建筑面积为结算依据。
2、工程款支付：乙方按工程形象进度节点实际完成的工程量上报甲方，甲方核定认可后按核定的数量，出具工程进度任务书，甲方按任务书的70%支付乙方该节点的进度款，工程竣工验收后支付到进度款的90%，交房（交房日期以总包交房日期为准）三个月内并办理完结算支付到工程款的95%。
余款待质保期满一年后扣除相应质保费用，一次性无息退还。
3、乙方对甲方报量的日期为工程形象进度节点完成后十日内，甲方从总包收到该节点工程款后支付乙方在该节点完成工程量的进度款。
进度款支付方式采用银行转账形式。
4、其他签证事宜：每月25日由甲、乙双方对签证工作量进行核定并结算。
结算完的签证可以计入当次进度款中。
5、如由于乙方在施工过程中未按甲方要求造成项目部对甲
方进行处罚的，甲方则双倍处罚乙方。
第三条工程质量与检查验收
1、工程质量符合国家和省市颁发的有关安装施工规范、条例，必须达到省优良工程验收标准。
2、隐蔽戒需要中间验收的，乙方应在24小时前通知甲方，并会同业主代表共同验收，验收时如发现有不符合质量要求，需要返工或整改的，由乙方负责返工整改，费用由乙方负责，工期不变。
3、工程竣工后，由甲方组织竣工检测和竣工验收。
如检测不合格，属乙方施工原因其造成的损失由乙方自负，竣工时间以总包方、业主最后检测日期为准。
第四条工期
1、竣工时间：年月日
2、人为不可抗拒的因素而延误工期相应顺延。
第五条材料与设备的供应及管理
1、甲方所提供的材料、设备、成品、半成品性能必须符合设计要求及达到国家有关标准，乙方所需材料必须提前七天向甲方提交材料需用计划表，经相关部门审核。
2、甲方材料必须及时到位。
3、乙方必须妥善保管、合理使用已进入施工现场的材料，因保管不善发生丢失、损坏，不合理使用超出预算之外的材料由乙方负责一切经济损失。
4、乙方自行提供和保管现场施工工机具及所有工机具耗材。
5、乙方负责装卸、转运材料。
第六条双方职责
(一)、甲方
1、甲方应支持施工进度和文明施工。
配合乙方做好施工管理组
织工作、检查乙方的施工质量、施工进度。
2、甲方提供乙方现场施工用水、电及相关专业的现场配合工作。
甲方可以根据现场条件，在不影响总包施工的前提下在施工现场划分一块施工场地供乙方堆放材料及现场加工。
3、甲方提供有效施工图纸一套。
在每道工序施工前，甲方必须向乙方进行操作性的技术交底。
必须进现场作业示范。
4、甲方负责协助乙方保护成品、半成品，及与其他部门的协调工作。
5、及时解决乙方在施工中遇到的因设计与现场不符合或其它有关变更设计问题。
6、甲方负责按合同规定支付乙方所需的工程进度款。
（二）、乙方
1、乙方必须有足够的现场施工技术人员且服从甲方的协调管理和调度，严格根据土建进度配合施工，乙方如因跟不上土建进度或完不成甲方所要求的工期，甲方有权指派其他队伍施工或删除乙方的承包范围，为此发生的费用，按甲方与指派队伍结算金额再增加20%的费用从乙方的工程款中扣除。
2、严格按照施工图纸、说明、变更、技术交底等组织施工，并达到国家及行业有关验收标准，如施工质量达不到设计和规范的要求，所产生的一切后果由乙方负责。
3、对甲方成品、半成品及其它分包单位已完成分项工程作分成品保护，凡乙方施工期间造成的破损、污染、负责无偿修复或照价赔偿。
4、遵守甲方现场施工管理的有关规定和指令。
5、按施工安全规范的要求组织施工，采取预防事故的措施确保施工的安全，并服从甲方的安全检查，发现问题及时整改。
确保施工现场清洁道路畅通、器材堆放整齐及时清除施工垃圾，做到工完场清文明施工。
6、严禁擅自进行打凿等野蛮施工，必须打凿的应征得甲方土建技术负责人同意后方可进行，并且应按要求规范施工。
7、严禁乙方及其下属人员在本项目上闹事，如有类似事件发生，视自动解除合同，且承担一切违约责任。
8、乙方应全面负责工地安全、文明施工，一切安全、工伤事故由乙方自行负责。
9、乙方必须积极配合甲方进行工程验收及工程的竣工验收。
第七条
乙方应向甲方提供履约现金保证金，金额为3万元履约保证金根据乙方工期、质量、安全文明施工、农民工工资发放情况进行分解，工期占30%、质量占35%、农民工工资发放情况占15%、安全占10%、文明施工占10%，如乙方达不到以上各项要求，甲方有权依据合同扣除相应的履约保证金，在主体封顶后退还甲方核减后的履约保证金的50%，余下50%待工程竣工验收后支付（不计利息）。
第八条
1、合同未尽事宜双方另行协商签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。
2、执行合同过程中发生争议，双方协商解决。
协商未果，双方
同意，本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均可提交当地仲裁委员会，申请仲裁。
3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应
提前10天通知违约方，方可中止或解除合同，违约方承担违约责任。
由于乙方原因终止合同，按已完成工程量的70%结算工程款，且乙方承担其它一切违约责任。
4、本工程不设转包或分包，一经发现立即终止合同，所
造成的损失由乙方承担。
5、本合同一式两份，具有同等效力。
甲乙签字生效，双
方各执一份，合同在双方相互约定的合同内容完成后即告终止。
发包方（盖章）：承包方（盖章）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
签约日期：年月日
签约地点：。