挡土墙施工合同范本(完整版)
挡土墙合同（通用3篇）
挡土墙合同（通用3篇）挡土墙篇1甲方：乙方：根据《合同法》、《建筑法》及有关规定，结合现场实际情况，甲乙双方经过充分协商，制定本合同，双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、暂估工程量：浆砌毛石挡土墙约立方米;4、合同价款：暂估总价为元，大写：元整。
二、承包范围和方式1、承包范围：与浆砌毛石挡土墙施工、回填土相关的所有施工内容(包括但不限于挡土墙基础挖土、毛石挡土墙伸缩缝处理、勾缝、反滤层及泄水管、内侧土方分层夯填等)、临设、临时施工道路、现有老墙和老墙基础的拆除全含)。
2、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包验收。
3、承包单价(含税)：M7.5水泥砂浆砌筑毛石挡土墙(含勾凸缝)，承包综合单价：元/立方米(含税)，为承包范围内所有施工内容的综合单价;4、结算方式：经验收合格的浆砌挡土墙实际工程量结算。
三、施工工期本工程有效施工工期为天。
开工日期以甲方正式书面通知为准。
遇以下情况之一者，经甲方代表确认，工期相应顺延。
1、设计变更造成工程量变化;2、非乙方原因造成施工条件变化而不能施工;3、停水、停电造成连续停工超过8小时;4、台风、暴雨、地震、水灾等人力不可抗拒的自然灾害及甲方代表同意给予顺延的其他特殊情况。
四、工程质量验收1、本工程的质量标准为达到本工程设计要求或国家相关规范规定的合格等级。
2、乙方必须按施工图纸、国家现行规范或设计要求及相关施工程序严格施工，接受甲方驻现场代表和监理单位的检查监督。
由于乙方原因造成的工程事故和损失由乙方全部负责，并承担所发生之费用与责任，直至确保本工程合格为止。
3、因甲方提供的图纸和工程定位基准线或点的错误、造成的经济损失和工程量的增加由甲方负责;(甲方提供坐标及高程点给乙方、双方办理书面交接)。
4、乙方施工时应严格按照设计要求控制标高和截面尺寸。
5、碾压或小型机械夯实满足施工单位挡墙施工需求为准。
6、工程材料采用报验制度，严禁使用不合格材料，未经建设方认可的材料不得用于本工程。
挡土墙施工合同标准范文（3篇）
挡土墙施工合同标准范文发包人：（简称甲方）承包方：（简称乙方）本工程甲方愿意将双桥文化休闲广场工程的浆砌石挡土墙这一项目承包给乙方，为了确保工程能如期完成，明确甲、乙的权利和义务，经甲、乙双方充分协商一致同意签订以下合同条款：1、工程内容1）工程名称：双桥文化休闲广场工程的浆砌石挡土墙工程。
2）工程地点：双桥3）工作内容：挡土墙人工支砌，包括支砌、勾缝、压顶、做沉降缝、泄水孔等工作。
2、承包方式：包工不包料方式3、承包单价：上述工程内容包含人工、材料每方75计算。
4、计算方法：乙方完成工作量据实计算。
由于挡土墙走向落差高低不一，砌筑高度大约在4—5米之间，基础底部宽度2米，高度4米，顶部宽度0.6米。
砌筑长度约25米，工程量按实际方量试计算。
5、拨款方式：工程结束按现场已完成的工程量的100%支付给乙方工程款项。
6、工期：13天7、标准规范按规范要求达到验收合格标准。
8、双方的权利及义务1）甲方负责协调设计、地勘、监理关系。
2）乙方必须按照相关技术规范进行施工，确保所施工工程质量，如因乙方施工原因造成工程质量不合格所导致的返工、停工所造成的材料及其他损失均全部由乙方负责。
3）乙方施工期内，甲方有权力随时对乙方施工工程质量、安全问题进行督促、检查。
对存在严重质量、安全问题并经甲方多次提出后仍不知整改的，甲方有权利要求退场，所产生的一切费用甲方概不负责。
4）乙方的所有人员由乙方负责管理，施工期内的工作安全事故及休息时间所发生的打架斗殴、酗酒闹事、偷盗等一切违反国家法律、法规的行为与甲方无关。
所产生的一切损失及法律后果由乙方负全部责任。
5）本合同自有同等的法律效力，希望甲、乙双方共同遵守。
6）本合同自签订日起生效挡土墙完工验收后，付清工程款自行失效甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日挡土墙施工合同标准范文（二）甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合本工程具体情况。
挡土墙施工合同范本
挡土墙施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体二、合同依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就挡土墙施工项目达成如下协议：三、工程概况1. 工程名称：__________挡土墙施工工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：挡土墙的设计、施工及验收4. 工程规模：详见附件一四、合同工期1. 工程开工日期：__________2. 工程竣工日期：__________3. 工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方协商一致后，可书面同意延期。
五、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元2. 付款方式：详见附件二六、质量标准1. 承包方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证施工质量。
2. 工程验收合格后，质保期自验收合格之日起计算，质保期为__________个月。
七、安全生产1. 承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的人员安全和财产安全。
2. 发包方对施工现场进行监督检查，有权对不符合安全生产要求的施工行为提出整改意见。
八、合同变更1. 如双方同意对合同内容进行变更，应书面签署补充协议。
2. 补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、违约责任1. 任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
2. 由于一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
十、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
附件：一、工程规模及施工要求二、付款方式及进度三、合同变更记录甲方（发包方）：（签字/盖章）乙方（承包方）：（签字/盖章）签订日期：__________年__________月__________日。
挡土墙工程承包合同范本（精选16篇）
挡土墙工程承包合同范本（精选16篇）挡土墙工程承包篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据工程施工需要，现将工程挡土墙承包给乙方施工，为保证工程顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》、结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况：1.工程名称：工程挡土墙2.工程地点：第二条工程承包范围m7.5浆砌块石挡土墙，包工包料(含伸缩缝)。
第三条工程期限：乙方从开工之日起到竣工期限为天完成(20xx年/月/日至20xx年////月/日)。
受大自然及其它有不可抗力因素的影响，如大雨经甲方现场管理人员签证后，工期方可顺延。
第四条合同价款：1.、承包内容合同价(1)、1.00米宽浆砌块石挡土墙(含伸缩缝)元/m3、(含工程保险费、安全措施费 )。
2、合同价款调整：⑴工程变更，变更工程量按实际完成合格工程量或施工图纸变更，凭变更通知单和签证单计算增减工程量。
3.付款方式：乙方自行垫生活费、人工工资，按实际工程量的80%结算进度款，竣工验收合格、通过业主审核，扣除5%质量保证金后支付乙方工程余款。
五、工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，并配置专职安全员负责安全生产，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。
凡因乙方原因造成的任何不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、其他：乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。
除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
挡土墙包工合同范本（精选3篇）
挡土墙包工合同范本（精选3篇）挡土墙包工篇1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲方承建的挡土墙浇筑工程。
为了明确双方责任，确保双方利益，按质保量完成施工任务，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》与其他相关法律、法规，结合内部管理制度和工程管理特点，本着平等互利、相互约束、友好协商的原则签订本合同，以便双方实施中共同信守执行。
第一条工程名称：第二条工程地址：第三条开工时间：20xx年04月01日(实际开工时间以甲方书面通知为准)。
第四条工程内容：挡土墙人工浇筑(按国家建筑面积计算规则计算建筑面积结算劳务费)，支模板、制模、外架搭设拆除人工承包劳务单价按每平方米元计价(按模板接触面积计算)。
乙方签订合同支付甲方10000.00元(大写：壹万元)质量保证金，一个月后无息退还。
如乙方在施工过程中出现重大质量问题或自行退场等情况，甲方按乙方完成合格工程量的50%支付工程款，保证金不退还。
如因甲方原因，无法正常进场施工，甲方退还乙方保证金。
主体施工：支模板、制模、外架搭设拆除等施工任务。
第五条承包方式：劳务人工费。
1、劳务人工费内容：凡乙方工程内容所需技工、小工、乙方管理人员等均由乙方负责，甲方技术管理人员负责放线、控制+0、层高、细分轴线，但乙方必须派人协助，甲方细分轴线后由乙方施工管理人员负责按图纸施工。
2、周转材料：施工过程中所需模板、架管、扣件、木方、内撑等所有周围材料均由甲方负责。
用电所需电线配电箱均由甲方负责购买安装维护。
施工用水、木方、层板、铲车等均由甲方负责。
劳务人工费由乙方负责。
3、在承包范围之内，甲方所需人工乙方应积极配合。
超出承包范围内，乙方凭甲方签发的派工单劳动，听从甲方安排指挥，技工和小工的劳务费按当地的市场价予以计酬。
4、机械设备：本工程承包范围内所需的一切机械设备均由甲方负责安装。
5、施工场地：施工所需的工程材料和周转材料的堆码场地平整、临时办公房场地平整等均由甲方负责。
挡土墙合同范本3篇
挡土墙合同范本3篇篇一挡土墙合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[挡土墙工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[详细说明挡土墙的类型、规模、高度、长度等]4. 工程期限：自[开工日期]至[竣工日期]，共计[工期]天二、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款；进度款：根据工程进度，甲方按[百分比]的比例支付进度款；竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]。
三、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[验收期限]内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
四、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等条件；按时支付工程款；协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；负责施工过程中的环境保护工作。
五、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
挡土墙建设工程施工合同6篇
挡土墙建设工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行挡土墙建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________挡土墙建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括挡土墙的施工、材料供应、质量检查等。
二、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
三、合同价格及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际发生量进行结算。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程款，乙方应按合同约定完成工程任务。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照国家和地方的相关规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查，乙方应配合甲方进行质量检查。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并按照相关规定提交完整的工程档案资料。
五、工程变更及调整1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量或工程价格，双方应协商一致并签订书面补充协议。
2. 重大变更需经双方协商一致并报相关部门批准后实施。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工期相应顺延。
甲方逾期付款的，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程任务，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。
若因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，应向甲方支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失的，双方应协商解决。
七、安全施工及文明施工要求1. 乙方应制定安全施工措施，确保施工现场安全。
挡土墙工程承包合同模板5篇
挡土墙工程承包合同模板5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方挡土墙工程建设项目达成以下合同协议：一、工程概况工程名称：________________挡土墙工程项目。
工程地点：________________。
承包范围：包括但不限于挡土墙的主体结构、排水系统、防护设施等施工图纸中所示的全部内容。
二、合同工期开工日期：本工程自甲乙双方签订合同后第______天开始施工。
竣工日期：乙方应按照合同约定的时间完成工程施工，并确保工程质量达到国家或地方相关标准。
三、合同价款与支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定总价，包括工程材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等一切费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例和进度支付乙方工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价的______%；（3''剩余款项作为工程质保金，自验收合格之日起一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
四、技术标准与规范本工程适用国家现行的相关技术标准与规范进行施工，确保工程质量达到国家或地方相关标准。
如有特殊情况需调整技术标准与规范，需经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。
五、材料设备供应与质量保证1. 乙方应按照合同约定及施工图纸要求采购工程所需材料设备。
2. 乙方所提供的材料设备必须符合相关国家质量标准，并提供相应的质量证明文件。
3. 甲方有权对乙方采购的材料设备进行检验，如有质量问题，乙方应负责更换或退货。
六、质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、技术标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织自验并整理相关资料，向甲方提交验收申请。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-1448-37
挡土墙施工合同范本(完
整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
挡土墙施工合同范本(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着在自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则上，结合舞水路项目工程的具体情况，经充分协商，就舞水路浆砌片石挡土墙工程施工(以下简称“本工程”)的劳务承包事项，双方达成以下各项条款的共识，特订立本合同，以资双方遵照执行。
一、工程名称：M7.5浆砌片石挡土墙工程
二、合同工程范围、内容、工期及承包方式：
1 、工程范围： M7.5浆砌片石挡土墙工程施工。
2 、工作内容：人工清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体抹面勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工。
3 、承包方式：本工程实行包工包料的双包方式承包。
4、工期：自合同签订之日起日内完成全部合同工作内容。
三、工程数量合同价款、工程数量计量支付及变更设计
1、工程合同价款：按实际量测砌筑合格完工数量 /m³(税后净价，乙方不负责开具税务发票)，以上单价包含按照施工交底图纸全部完成该项工程所有的人工、机械、材料等一切费用，甲方只负责开挖基坑及回填土方。
合同签订后，乙方不得以任何理由要求单价的上浮，不随工料机市场价格的增涨而增涨。
2 、计量方式：待整项目工程由业主、监理、财政审计、甲方组织验收合格后，对合格的工程进行计量结算。
3、付款方式：乙方进场后至该项目工程全部完成，甲方不向乙方支付工程中间预付款，待整项目工程由业主、监理、财政审计、甲方组织验收合格后甲方按
照实际量测砌筑合格完工数量依据合同约定的单价支付完成工程总价的90%，剩余的10%作为工程质量保证金待缺陷责任期一年期满后甲方无息支付给乙方，乙方不得对此提出任何意见。
4、工程变更：如在施工过程中，业主提出工程结构、数量的变更，甲方以书面的形式或补充协议告知乙方，乙方不得以任何理由拒绝施工且不得提出因变更要求单价的增涨。
5、乙方对本工程盈亏自行承担，对该合同工程实施期间因不可抗力因素造成的损失自行承担。
乙方在本合同工程完工退场前应把所有债务(含农民工工资、材料款、机械设备款等)完全清理，否则甲方有权从乙方工程结算款中代乙方直接支付。
四、施工劳务承包工程的有效文件
下列文件为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，优先支配地位次序如下，即：
1、甲乙双方签订的本劳务承包合同及补充协议;
2、甲乙双方共同认可的完工合格工程数量清单;
3、本工程技术规范专用条款(含工程建设标准强制性文件);
4、本工程技术规范通用条款;
5、本工程施工技术交底图纸(含变更通知);
6、业主、监理工程师下发的文件、指令通知等文件及构成本合同组成部分的其他文件。
五、工程施工质量
1、本项目应全部工程质量满足《城市道路工程质量检验评定标准》达到设计要求的结构安全和使用功能，主体结构质量实现零缺陷，满足业主和甲方的要求。
否则，乙方承担由于工程质量问题而带来的自身损失及甲方的各项损失。
2、工程必须严格按设计施工，满足《市政工程挡土墙施工规范》及业主的要求。
工程内实外美，结构轮廓线条顺直美观，各项指标符合设计及规范要求。
3、建立健全质量责任制，对甲方下发的质量文件、要求、通知要有反馈和落实。
4、在项目部的管理下，执行项目部的质量检查制
度，按检查制度及措施进行过程控制检查，质量检查有记录，查出的问题或通病及时采取措施纠正，对检查出的问题要回复、反馈、响应。
5、乙方如发生影响甲方声誉及发生其他使本合同无法履行的行为，乙方除负责自身损失外，还应按本合同已完成工程计量结算总价款的50%作为违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。
凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。
勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。
六、甲方责任
1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。
2、及时解决施工中出现的问题，针对施工生产计划检查落实情况。
3、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。
对不合格工程有权责令乙方返工，并赔偿经济损
失。
对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。
4、及时对乙方所完成合格工程组织业主、监理、财政审计进行验收。
5、按乙方实际完成工程量进行计量结算计价。
6、协助乙方处理非甲乙双方原因造成的征地拆迁纠纷。
七、乙方责任、义务
1、乙方必须按甲方的进度计划组织足够技术力量、技工进行施工，如果进度不能按照合同约定的工期计划，每推迟一天罚款500元，从工程结算款中扣除进度严重滞后的甲方有权不经乙方同意单方面解除合同另行安排人员或其他施工队伍来完成，乙方所完成的工程量按50%进行结算。
2、严格按照施工设计图纸和国家及建设部部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。
遵守国家、地方和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工
地。
随时接受业主、监理、甲方的技术指导和监督检查。
对甲方、业主、监理工程师提出有关施工要求必须严格执行，对不按照甲方、业主、监理要求擅自强行施工的，甲方有权拒绝对该项目工程进行验收结算。
若出现重大工程质量问题时，由乙方承担由此带来的一切甲乙双方的损失。
3、每施工完一道工序，在工程隐蔽前必须经甲方技术人员检验合格后，方可进行下道工序施工。
应接受甲方的随时抽查和重点检查，并提供必要的条件配合甲方人员做好各种材料的取样及试件的制作。
4、对于地方干扰、天气等原因造成乙方误工、窝工以及在施工过程中乙方与当地群众发生冲突或经济纠纷非甲方原因造成的，责任自负。
由此造成的工期延误乙方有义务和责任增加资源配置，以满足甲方的工期要求。
乙方承包范围内工程与第三方产生经济纠纷时，乙方需承担全部责任，甲方不承担任何费用。
5、不论发生任何情况，乙方不能用停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，
甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以在结算中扣除。
连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工，乙方作自动退场处理。
6、为提高工程质量标准，乙方所采购的用于本工程的所有材料必须满足规范及业主、监理、甲方的要求，主要材料还应提供正规的产品合格证给甲方备案。
对于不合格材料，甲方有权勒令停止使用并由乙方无偿清运出施工现场。
7、乙方施工现场应做到材料按规范分堆、现场工完场清。
不得影响周边群众的正常农作物生产。
8、及时支付农民工工资、材料采购款、设备使用款。
八、安全生产管理要求
1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。
遵守甲方制定的各项安全、文明施工规章制度，服从甲方相关安全人员的管理。
2、切实加强安全生产，若乙方在实施本合同工程生产过程中发生任何人员伤亡、致残以及任何财产损失，概由乙方负责，甲方不承担任何经济责任和法律责任。
由此导致政府各相关职能部门的处罚由乙方全额负责，同时甲方将追究乙方责任。
九、其他约定条款
1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给第三方，如未经甲方同意，乙方私自转包或分包，甲方将拒绝对该项目工程进行验收结算。
2、本合同承包单价属于商业秘密，乙方不准泄露。
否则甲方将追究乙方的法律责任及拒绝履行合同约定的甲方的责任及义务。
3、本合同自双方签字后生效。
工程交工验收合格、工程余款结清，自行终止。
4、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执壹份，甲方交财务一份存档。
十、争议解决
1、如在合同履行过程中出现意见分歧，双方先遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。
2、如协商不成，任何一方可向工程所在地仲裁部门申请仲裁。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
第11页/总11页。