重庆市水利水电土建工程施工合同【合同规范模板】
2023年重庆市水利水电土建工程施工通用版合同
2023年重庆市水利水电土建工程施工通用版合同合同编号：XXXX-2023甲方（发包单位）：重庆市政府乙方（承包单位）：（请填写企业全称及地址）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经协商一致，就重庆市水利水电土建工程施工事项达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确甲方委托乙方承担重庆市水利水电土建工程的施工任务，以达到合同约定的工程建设目标。
第二条工程内容1. 工程名称：（请填写工程项目名称）2. 工程地址：（请填写工程项目地址）3. 工程规模：（请填写工程规模描述）第三条工作内容1. 乙方承诺按照甲方提供的设计文件和技术要求进行工程施工，并保证工程质量符合国家相关标准和规定。
2. 乙方需合理安排施工进度，按时按质完成工程任务。
3. 如乙方需拆迁或占用相关土地、房屋等，应提前与甲方协商并办理相关手续，保证符合相关法律法规和地方政府管理要求。
第四条工期和付款1. 工期：乙方承诺在合同生效后，按照甲方要求合理安排施工进度，并按约定时间完成。
2. 付款：甲方将按照已签合同的约定时间和进度向乙方支付相应的工程款项。
乙方须提供符合财务要求的发票和相关证明文件。
第五条违约责任1. 乙方如不能按时完成工程任务，需提前向甲方书面说明原因并提出合理解决方案。
2. 如乙方出现严重违约情况（如恶意拖延工期、工程质量不合格等），甲方有权追究乙方相应的违约责任，并有权解除合同并要求乙方承担相应的经济赔偿责任。
第六条保险责任1. 乙方应购买相应的工程施工意外险和人身意外伤害险，确保工程施工期间的人员和财产安全。
2. 乙方在施工期间如发生意外事故，应立即报警并采取紧急措施，并与甲方及时联系，并配合甲方进行事故调查和处理。
第七条知识产权1. 甲方提供的设计文件和施工技术资料等知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将甲方提供的技术资料和施工图纸等用于商业目的或传播给其他单位或个人。
第八条争议解决1. 凡因履行本合同发生争议的，甲、乙双方应协商解决。
重庆市水利水电土建工程施工合同
重庆市水利水电土建工程施工合同重庆市水利水电土建工程施工合同合同编号: [填写合同编号]甲方: [填写甲方信息，即委托方]地址: [填写甲方地址]乙方: [填写乙方信息，即承包方]地址: [填写乙方地址]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上达成如下协议:第一条合同项目1. 项目名称: [填写项目名称]2. 项目地点: [填写项目地点]3. 工程规模: [填写工程规模]4. 工程进度：[填写工程进度]5. 项目合同价款: [填写项目合同价款]第二条合同条款1. 工程任务：乙方负责按照相关图纸和规范进行工程施工，保质保量完成工程任务。
2. 工期：乙方应按照合同规定的工期完成工程施工。
3. 工程价款及结算：根据工程实际进度，甲、乙双方按合同约定的结算方式进行工程价款的结算。
4. 材料购买：乙方应按合同约定自行购买工程施工所需的材料，并保证材料质量符合相关规定。
5. 工程质量：乙方应按合同约定负责工程的质量，并保证施工质量达到相关要求。
6. 保险责任：乙方应按照合同约定，购买相关的施工保险并承担相应的责任。
7. 管理人员：乙方应按照合同约定派遣具备相应资格和能力的管理人员参与工程施工管理。
8. 现场安全：乙方应采取必要的措施确保工程施工现场的安全。
9. 合同变更：如需对合同内容进行变更，应双方协商一致，并按照法定程序办理变更手续。
第三条违约责任1. 一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如乙方违约，甲方有权解除合同并要求返还已支付的款项。
3. 如甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿相应的损失。
第四条争议解决双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第五条合同生效与解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 如因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
第六条其他事项1. 本合同采用书面形式，附件与本合同具有同等效力。
重庆市水利水电土建工程施工合同
重庆市水利水电土建工程施工合同根据重庆市水利水电土建工程施工合同的一般范本，以下是具体内容：合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]联系地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]联系地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]一、项目概况1. 项目背景：[项目背景说明]2. 项目规模：[项目规模说明]3. 工程内容：[工程内容说明]二、合同条款1. 工程造价：[工程总造价]2. 工期：工程起止时间为[起始日期]至[结束日期]3. 施工范围：详细描述工程的施工范围4. 施工条件：详细描述工程的施工条件和要求5. 付款方式：详细说明付款方式及相关时间节点6. 质量保证：详细说明工程质量保证的具体措施和要求7. 索赔条款：详细说明双方在不可抗力等情况下的索赔处理方式8. 违约责任：详细说明双方在违约情况下的责任承担和赔偿方式9. 合同变更：详细说明变更合同的具体程序和要求10. 纠纷解决：详细说明纠纷解决的途径和方式三、著作权和知识产权1. 施工图纸和设计文件的著作权属于[甲方/乙方]2. 双方在施工过程中产生的技术成果和专利属于[甲方/乙方]所有四、合同生效与解除1. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效2. 合同解除：双方协商一致或根据法律规定解除五、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力2. 本合同一式[合同份数]，甲乙双方各自持[合同份数]份，具有同等法律效力3. 本合同的附件为不可分割的组成部分，具有同等法律效力六、附则1. 本合同在未尽事宜上有争议的，由双方协商解决，若协商不成，按中华人民共和国法律解决2. 本合同的任何修改、补充须经双方协商一致，并以书面形式作出补充合同或附件甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：________________ 日期：________________。
水利工程：重庆市水电土建合同
合同编号：__________水利工程：重庆市水电土建合同合同双方：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______第二条合同价格2.1本合同工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同总价款的_______%作为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后无息退还。
第三条工程质量3.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模和质量标准完成施工，确保工程质量达到_______等相应标准。
3.2乙方应承担由于施工原因导致工程质量问题的修复和返工费用。
第四条工程进度4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工组织设计要求，确保工程按照甲方要求的进度进行。
4.2乙方应按时提交工程进度报告，并按照甲方要求进行工程进度调整。
第五条合同的履行5.1乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
5.2乙方应按照合同约定的价格支付工程款。
5.3乙方应遵守国家法律法规和甲方内部的规章制度。
第六条合同的变更和解除6.1合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。
6.2因不可抗力等原因导致合同无法履行时，双方可协商变更或解除合同。
第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定的时间、质量和价格要求履行合同的，应承担违约责任。
7.2甲方未按照合同约定的时间、质量和价格要求支付工程款的，应承担违约责任。
第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且履约保证金退还之日终止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保合同内容明确、具体，避免含糊不清的表述。
重庆市水利水电土建工程施工合同
重庆市水利水电土建工程施工合同发包人：_________（全称）地址：_________法定代表人：_________委派现场代表：_________联系电话：_________承包人：_________（全称）地址：_________法定代表人：_________项目经理：_________联系电话：_________总工程师：_________质量负责人：_________监理人：_________（全称）地址：_________总监理工程师：_________联系电话：_________监理工程师：_________发包人拟修建_________工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1．1工程名称：_________1．2工程地点：_________1．3可研文件名称、文号：_________。
1．4初设文件名称、文号：_________。
1．5工程规模：_________；建设任务：_________。
1．6工程概算审批总投资_________万元；资金来源：_________。
二、工程承包范围及合同工程量2．1工程承包范围：_________（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）。
2．2主要合同工程量：_________（以招投标文件为准）。
三、合同价款3．1合同价款承包方式：_________（详见合同附件3）。
3．2合同总价人民币（大写）：_________万元（人民币小写_________万元）。
其中：永久工程_________万元；临时工程_________万元；安全措施费_________万元；技术措施费_________万元（详见合同附件2）。
四、合同工期及进度4．1开工日期：_________，竣工日期：_________。
重庆市水利水电土建工程施工通用版合同(4篇)
重庆市水利水电土建工程施工通用版合同工程名称：_____ 发包人：_____ 发包人：_____ 承包人：_____ 使用说明1．《_____市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、_____公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》（gf--0208），建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管〔〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（gf--0213）、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（gf--0214）配套使用。
即将水利部范本（gf--0208）中的“本合同《通用合同条款》第款”、“本合同《通用合同条款》第条、”“《通用合同条款》”等改为“《_____市水利水电土建工程施工合同示范文本》”。
2．水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用《_____市水利水电土建工程施工合同示范文本》，不得删改；可根据工程实际情况，对其进行补充，但不得违反公正、公平原则。
3．招投标结束后按《_____市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。
合同编号：_____市水利水电土建工程施工合同示范文本发包人：（全称）_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 委派现场代表：_____ 联系电话:_____ 承包人：（全称）_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 项目经理：_____ 联系电话:_____ 总工程师：_____ 质量负责人：_____ 监理人：（全称）_____ 地址：_____ 总监理工程师：_____ 联系电话:_____ 监理工程师：_____ 发包人拟修建_____工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1．1 工程名称：_____1．2 工程地点：_____1．3 可研文件名称、文号：_____1．4 初设文件名称、文号：_____1．5 工程规模：_____ 建设任务：_____1．6 工程概算审批总投资_____万元；资金来源：_____二、工程承包范围及合同工程量2．1 工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）_____2．2 主要合同工程量：（以招投标文件为准）_____三、合同价款3．1 合同价款承包方式：_____（详见合同附件3）3．2 合同总价人民币（大写）：_____万元（人民币小写_____万元）。
重庆市水利水电土建工程施工合同
重庆市水利水电土建工程施工合同1. 合同双方本合同由甲方（建设单位）和乙方（承包单位）共同签署，并在双方合法代表人的见证下生效。
甲方：_______________ （以下简称“甲方”）乙方：_______________ （以下简称“乙方”）2. 工程名称及范围本合同所指的工程名称和范围为：工程名称：_______________工程范围：_______________3. 合同价款本合同价款为人民币__________元整。
4. 工程质量甲方要求本工程的质量符合国家相关标准和要求，并由乙方按照相关规范进行施工。
在施工中，乙方应保证工程质量达到国家标准，严格按照甲方的要求进行施工。
如因乙方施工不当或存在质量问题，给甲方造成经济损失或法律纠纷，乙方应承担相应的赔偿责任。
5. 工程期限本工程的期限为______________，乙方应按照合同规定的期限保质保量完成施工，并按照合同约定的交付时间和质量完成工程。
如乙方未能在规定时间内完成工程，则甲方有权按照合同约定的方式向乙方追责，并要求乙方将损失承担相应的违约责任。
6. 工程支付方式工程价款按照以下步骤支付：（1）工程开工前，甲方应向乙方支付工程预付款______元，乙方应在收到预付款后开始工程施工。
（2）施工期间，乙方可根据工程进度对甲方进行多次中期付款，每次支付金额为_______元。
中期付款的比例不得超过工程总价款的50%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方应在验收合格后3个工作日内，向乙方支付尾款____________元。
以上支付方式均应通过银行转账进行，双方应保留相关证据和凭证以备查验。
7. 工程变更在工程施工期间，如遇到设计变更，需由甲方与乙方双方协商并经双方签字确认同意，方可进行工程变更。
如因甲方原因导致工程变更，则须由甲方支付相应的变更费用；如因乙方责任导致工程变更，乙方则应承担相应责任或成本。
8. 违约责任如发生以下一种或多种情况，将被认为是乙方违约，甲方有权采取相应的法律措施要求乙方承担违约责任：（1）未按照合同约定的时间完成工程；（2）工程质量不符合国家相关标准和要求；（3）违反法律、法规和建设标准要求；（4）未按照合同约定的方式进行工程支付；（5）未经甲方同意进行工程变更，或变更后未按照合同要求进行支付或施工；9. 保密双方在签订本合同时所涉及到的技术、商业秘密等均应保密，不能泄露给外人。
重庆市水利水电土建工程施工合同书范本
重庆市水利水电土建工程施工合同书范本一、甲方（委托方）：[甲方全称]，[注册地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]，联系电话：[联系电话]。
二、乙方（承包方）：[乙方全称]，[注册地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]，联系电话：[联系电话]。
三、项目名称：[项目名称]四、项目地点：[项目地点]五、工程规模：[工程规模]六、工程内容：[工程内容]七、工期：[工期]八、合同价款：[合同价款]九、付款方式：1. 甲方应在合同签订后的[天数]内支付合同价款的[百分比]作为预付款给乙方。
2. 乙方应按照工程进度和质量要求，分期向甲方报销实际发生的合同价款。
3. 甲方应在收到乙方报销申请后的[天数]内支付相应的款项给乙方。
十、质量要求：1. 乙方应按照国家有关的技术标准和规范进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2. 乙方应对工程进行全过程的质量控制，确保工程的安全可靠性和使用寿命。
3. 乙方应配备专业的技术人员，并按照相关规定进行施工质量的检测和验收。
十一、工程变更：1. 如因设计或监理单位的要求，导致工程内容发生变更，应由甲方书面通知乙方，并重新商定合同价款和工期。
2. 工程变更需要经过双方协商一致，并签订书面变更协议后方可执行。
十二、违约责任：1. 如果乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额为合同价款的[百分比]。
2. 如果甲方未按照合同约定的付款方式支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的具体金额为逾期未支付款项的[百分比]。
3. 双方均应按照合同约定的质量要求进行施工和验收，如发生质量问题，责任方应承担相应的违约责任。
十三、争议解决：1. 如发生合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。
2. 如果协商不成，应提交给合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
3. 仲裁裁决是终局的，双方应遵守仲裁裁决。
十四、合同生效：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同正本一式[份数]份，甲方和乙方各执[份数]份，具有同等法律效力。
重庆市水利水电土建工程施工合同
重庆市水利水电土建工程施工合同重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本重庆市水利局制定重庆市工商行政管理局监制工程名称：发包人：承包人：使用说明1．《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》（gf-2000-0208），建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管〔2003〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（gf-2003-0213）、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（gf-2003-0214）配套使用。
即将水利部范本（gf-2000-0208）中的"本合同《通用合同条款》第xx 款"、"本合同《通用合同条款》第xx条"、"《通用合同条款》"等改为"《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》"。
2．水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》，不得删改；可根据工程实际情况，对其进行补充，但不得违反公正、公平原则。
3．招投标结束后按《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。
合同编号：重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本发包人：（全称）地址：法定代表人：委派现场代表：联系电话承包人：（全称）地址：法定代表人：项目经理：联系电话总工程师：质量负责人：监理人：（全称）地址：总监理工程师：联系电话监理工程师：发包人拟修建工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3可研文件名称、文号：。
1.4初设文件名称、文号：。
1.5工程规模：；建设任务：。
1.6工程概算审批总投资万元；资金来源：。
重庆市水利水电土建工程施工合同书
重庆市水利水电土建工程施工合同书合同书甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方有意委托乙方进行重庆市水利水电土建工程的施工，双方达成以下协议，并自愿按照《中华人民共和国合同法》的相关条款进行约定，共同遵守。
一、工程名称和位置1.1 工程名称：重庆市水利水电土建工程施工1.2 工程位置：（请具体填写）二、工程内容及工期2.1 工程内容：（请具体描述）2.2 工程工期：本工程预计开始时间为（具体填写），预计完工时间为（具体填写）。
如因不可抗力、政府行为或其他合同双方约定的事由造成施工工期延误，双方应及时进行协商，并签署书面变更协议。
三、权益及义务3.1 甲方的权益和义务：（1）按约定支付工程款项，并按时支付进度款项；（2）提供施工所需的图纸、资料、设备等；（3）按照规划设计的要求和标准提供施工场地，并配合乙方进行施工；（4）确保乙方的质量检测工作顺利进行；（5）对乙方施工过程中遇到的问题及时协助解决。
3.2 乙方的权益和义务：（1）按照合同约定进行施工，保证施工质量；（2）按时交付工程，并保证工程的安全；（3）合理使用施工材料及设备，并妥善保管；（4）在工程验收合格后，提供工程竣工图纸和其他相关资料。
四、价格及支付方式4.1 工程总价款为人民币（具体填写）。
4.2 支付方式：（1）甲方支付25%的工程款项作为预付款，在双方签订合同后3个工作日内支付。
（2）施工工程进度款按照工程进度支付，每完成一个阶段的工程，甲方支付相应的款项，并在收到工程款项后7个工作日内支付。
五、质量保证5.1 乙方承诺按照国家规定的相关标准和要求进行施工，并保证工程质量达到合同约定的要求。
5.2 工程质量保证期为（具体填写）自工程竣工之日起计算。
在保证期内，乙方负责免费修理工程质量问题。
六、验收和竣工6.1 乙方应在工程竣工后向甲方提供工程竣工图纸和其他相关资料，并应按照合同约定的时间和质量标准进行验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
重庆市水利水电土建工程施工合同【合同规范模板】重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本重庆市水利局制定重庆市工商行政管理局监制工程名称：发包人：承包人：使用说明1．《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》（gf-2000-0208），建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管〔2003〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（gf-2003-0213）、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（gf-2003-0214）配套使用。
即将水利部范本（gf-2000-0208）中的"本合同《通用合同条款》第xx款"、"本合同《通用合同条款》第xx条"、"《通用合同条款》"等改为"《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》"。
2．水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》，不得删改；可根据工程实际情况，对其进行补充，但不得违反公正、公平原则。
3．招投标结束后按《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。
合同编号：重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本发包人：（全称）地址：法定代表人：委派现场代表：联系电话承包人：（全称）地址：法定代表人：项目经理：联系电话总工程师：质量负责人：监理人：（全称）地址：总监理工程师：联系电话监理工程师：发包人拟修建工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3可研文件名称、文号：。
1.4初设文件名称、文号：。
1.5工程规模：；建设任务：。
1.6工程概算审批总投资万元；资金来源：。
二、工程承包范围及合同工程量2.1工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）。
2.2主要合同工程量：（以招投标文件为准）。
三、合同价款3.1合同价款承包方式：（详见合同附件3）。
3.2合同总价人民币（大写）：万元（人民币小写万元）。
其中：永久工程万元；临时工程万元；安全措施费万元；技术措施费万元（详见合同附件2）。
四、合同工期及进度4.1开工日期：，竣工日期：。
4.2合同工期总日历天数：天。
4.3为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。
关键项目控制性工期表┌────┬─────────────┬──────────┬───────────┐│序号│关键项目名称│最迟完工日期│备注│├────┼─────────────┼──────────┼───────────┤│││││├────┼─────────────┼──────────┼───────────┤│││││├────┼─────────────┼──────────┼───────────┤│││││├────┼─────────────┼──────────┼───────────┤│││││└────┴─────────────┴──────────┴───────────┘4.4承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：。
五、双方的义务和责任5.1发包人的义务和责任5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。
5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知。
否则，承担工程延误责任。
5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。
发包人主要人员的职权表┌───┬───────┬──────┬────────────────┬──────┐│序号│姓名│职务│在合同中的主要职权│联络方式│├───┼───────┼──────┼────────────────┼──────┤││││││├───┼───────┼──────┼────────────────┼──────┤││││││├───┼───────┼──────┼────────────────┼──────┤││││││├───┼───────┼──────┼────────────────┼──────┤││││││└───┴───────┴──────┴────────────────┴──────┘5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地。
否则，承担工期延误责任。
提供的用地范围为：；期限：。
5.1.5发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。
否则，承担工期延误责任。
提供承包人使用的工程为：；期限：。
5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。
5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。
发包人负责提供的图纸和期限┌────┬───────────────┬────────┬─────┬───────┐│序号│图纸名称│提交日期│份数│备注│├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┤││││││├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┤││││││├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┤││││││└────┴───────────────┴────────┴─────┴───────┘5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款。
5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。
发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。
5.1.11发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其实施。
5.1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用；协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。
5.1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。
发包人负责办理的保险有：。
5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。
5.1.15其它责任： 5.2承包人的义务和责任5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。
5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。
本合同履约担保金额为人民币（大写）万元。
履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人；履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。
5.2.3承包人应在接到开工通知后日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。
若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应承担相应违约责任。
承包人向工地调遣或雇佣主要人员┌───┬───────┬──────┬─────────────┬────────┐│序号│姓名│职务│在合同中的主要职责│到达现场时限│├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│一│主要人员││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│1││项目经理│││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│2││总工程师│││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│3││质量负责人│││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│4││安全负责人│││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│二│现场管理人员（││││││人）││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│1│行政管理││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤││……││││││││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│2│技术管理││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤││……││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│三│作业人员工种││││││（人）││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│1│土石方工程││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│2│混凝土工程││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│3│灌浆工程││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│4│钢筋安装││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│5│金属结构安装││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│6│设备安装││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│7│其他││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤│四│特种作业人员（││││││人）││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤││塔机机手││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤││放炮员││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤││安全员││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤││质检员││││├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────┤││……││││└───┴───────┴──────┴─────────────┴────────┘承包人向工地调配施工设备和材料┌──┬──────┬──────┬─────┬─────────────┬─────┐│一│主要施工设备│规格型号│数量│用途│到达现场时│││名称││││间│├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤│1││││││├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤│2││││││├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤│3││││││├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤│…││││││├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤│二│主要材料│││││├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤│1││││││├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤│2││││││├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤│3││││││├──┼──────┼──────┼─────┼─────────────┼─────┤│…││││││└──┴──────┴──────┴─────┴─────────────┴─────┘5.2.4承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。