简易工程施工合同范本2017版.doc
简易施工合同范本2017
简易施工合同范本2017甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程质量：按照国家相关施工质量验收标准及甲方提供的施工图纸、施工方案等要求执行。
第二条合同价款及支付2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：（1）预付款：甲方在本合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%，甲方支付合同总价款的_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（3）尾款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付合同总价款的剩余部分，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
第三条工程施工3.1 工期：本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及国家相关施工质量验收标准进行施工。
3.3 乙方应自行承担施工所需的材料、设备、工具及人员等，并确保施工安全。
第四条工程变更4.1 工程变更的范围、内容、费用等，甲乙双方应签订书面变更协议。
4.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程内容。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料。
5.2 甲方应在收到乙方提交的竣工报告及竣工资料后_______日内组织验收。
简易工程施工合同范本2017版92240
简易建设工程施工合同发包方（以下称甲方）:承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点:三、工程内容：四、承包形式：第二条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期：年月日竣工日期: 年月日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上(每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写: ）。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款;3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付.第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款.1、甲方于支付元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购.（是否都是包工包料？)二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。
2017年工程施工合同范本(简易)(word版可编辑合同协议范文精品)
建设工程施工合同发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：第二条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。
（是否都是包工包料？）二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。
简易工程施工合同范本2017版92240
简易建设工程施工合同发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：第二条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。
（是否都是包工包料？）二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。
简易工程施工合同范本2017版
合同编号：_______甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的事项，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程内容：________4. 工程承包范围：________二、合同工期1. 计划开工日期：____年__月__日。
2. 计划竣工日期：____年__月__日。
3. 工期总日历天数：____天。
三、质量标准1. 工程质量应符合国家相关法律法规、规范和标准的要求。
2. 工程隐蔽部分必须经过甲方代表检查验收，并取得签证后，方可进行下一道工序。
3. 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行初验，对不合格的工程部位，乙方必须无条件返工，直到合格为止。
四、合同价格及付款方式1. 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价__%的预付款，即人民币____元整。
（2）工程进度达到__%时，甲方支付合同总价__%的进度款，即人民币____元整。
（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付合同总价__%的尾款，即人民币____元整。
五、质保期工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
六、违约责任1. 乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价__%。
2. 甲方未按照合同约定的时间支付工程进度款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。
七、争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方履行完毕合同约定的权利义务之日终止。
2017版建设工程施工合同示范文本完整版.doc
2017版建设工程施工合同示范文本完整版.doc 文档模板范本：2017版建设工程施工合同示范文本完整版1. 合同双方本合同双方为甲方（建设单位）和乙方（施工单位）。
2. 工程名称及位置工程名称：工程位置：3. 工程内容与范围本合同工程内容与范围详细记录于附件一《工程量清单》中，双方共同确认。
4. 工期合同工期为自合同签订之日起，至竣工验收合格、移交使用之日止。
工期为__天。
5. 竣工验收本工程按照国家有关规定的工程质量标准，完成竣工验收合格，并得到甲方竣工验收合格证明或其他相关证明文件。
6. 施工单位的协作义务乙方按本合同约定承担的工作内容必须按质、按量、按时完成，不得逾期交付，否则，必须承担由此产生的全部责任和后果。
7. 工程价款工程价款为：人民币__元（大写）。
8. 付款方式及期限甲方应当按照本合同规定的工程工作完成情况向乙方付款。
支付方式为：分批次支付。
9. 违约责任如乙方不按本合同规定承担施工责任，须承担违约责任，并赔偿甲方因此而受到的损失。
10. 争议解决方式因本合同而产生的一切争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向人民法院提起诉讼。
简要注释：工程量清单：工程项目的详细工作量及费用等详细清单。
施工单位的协作义务：施工单位必须按照合同规定按质、按量、按时完成工程任务，否则必须承担由此产生的全部责任和后果。
竣工验收：工程完工后，依据合同及有关技术标准进行验收的工作。
违约责任：若乙方违反合同规定导致工程施工失误、工程质量不达标准、工程延误等，应承担违约责任，并赔偿因此产生的全部损失。
法律名词及注释：法定代表人：企业法人或组织机构的合法代表人，代表该企业或机构进行法律行为。
违约金：一方违约时支付给对方或国家的经济赔偿金，以减轻对方或国家的损失。
争议解决：因各种原因产生的纷争、争端，需要通过一定的途径得到解决，包括协商解决、仲裁解决和诉讼解决等方式。
简易工程施工合同范本2017版
简易建设工程施工合同发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：第二条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。
（是否都是包工包料？）二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。
简易工程施工合同标准2017版
建设工程施工合同发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其余相关法律、行政法例，为明确两方在施工过程中的权益、义务，经两方磋商自发签署本合同。
第一条工程项目一、工程名称：二、工程地址：三、工程内容：四、承包形式：第二条工程限期一、合同工期总日历天数天动工日期： ____年__月__日完工日期： ____年__月__日二、如遇以下状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；停水停电 2 天以上；2、因台风暴雨飓风等不行抗力的要素；３、人力不行抗拒的要素而延缓工期。
三、因乙方原由造成施工延缓的，不得恳求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式两方赞同按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应供给正式发票。
第四条建筑资料、设施的供给和采买一、工程资料、设施由乙方采买。
二、乙方采买的资料、设施，一定附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方以为乙方供给的资料需要复验的，乙方应按要求供给复验报告。
经复验切合质量要求的，方可用于工程；复验不切合质量要求的，应退货办理，其复验费和退货损失由乙方肩负。
第五条施工与设计更改一、甲方署名认定交托的设计图纸、说明和相关技术资料，作为施工的有效依照，乙方不得私自改正。
二、甲方因使用功能提出的更改内容，为不影响施工进度，乙方应先行实行，并实时做好现场签证。
三、设计更改增减数应以甲方代表签证单为依照，工程采纳包干价，对增减部份的工程款由甲乙两方磋商确认。
第六条工程质量管理及查收一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽查收前48 小时以书面形式通知甲方查收。
查收合格，甲方现场代表在查收记录上署名后，承包人可进行隐蔽和持续施工。
查收不合格，乙方予以整顿后交由甲方从头查收。
二、工程具备完工查收据件，乙方按国家工程完工查收相关规定，向甲方供给完好竣薪资料及完工查收报告（含完工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规 ,为明确双方在施工过程中的权利、义务 ,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间
二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内
三、工程内容：
四、承包形式：
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数天
开工日期：2017年7月10日
竣工日期：2017年8月31日
二、如遇下列情况 ,经甲方现场代表签证后 ,工期可相应顺延
１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上） ,影响正常施工；停水停电2天以上；
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；
３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的 ,不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式
双方同意按下述第方式支付本合同价款 ,甲方付款前 ,乙方应提供正式发票。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备 ,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程 ,甲方认为乙方提供的材料需要复验的 ,乙方应按要求提供复验报告。
经复验符合质量要求的 ,方可用于工程；复验不符合质量要求的 ,应退货处理 ,其复验费和退货损失由乙方承担。
第五条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料 ,作为施工的有效依据 ,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容 ,为不影响施工进度 ,乙方应先行实施 ,并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据 ,工程采用包干价 ,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件 ,乙方先进行自检 ,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。
验收合格 ,甲方现场代表在验收记录上签字后 ,承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格 ,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件 ,乙方按国家工程竣工验收有关规定 ,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。
验收合格的 ,双方进行交接 ,验收不合格的 ,乙方应及时返工 ,费用由乙方自行承担 ,返工导致工期延误的 ,乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定 ,严格按安全标准组织施工 ,采取必要的安全防护措施 ,消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用 ,由乙方承担。
第八条质量保修
一、本工程保修期限为年 ,自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内 ,乙方应保证通讯畅通 ,令甲方能够随时同乙方取得联系。
乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。
如乙方更换保修人员或联系电话 ,应及时通知甲方。
若因乙方通讯不畅或故意不接 ,拖延推诿 ,甲方将视为乙方放弃保修责任 ,有权自行解决 ,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方保修联系电话：；乙方保修联系人：。
第九条违约责任
一、乙方未能按时竣工的 ,每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约 ,甲方有权解除本合同 ,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外 ,还应向甲方支付违约金人民币元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约 ,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除） ,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
三、协议一方擅自解除或终止本合同的 ,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第十条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷 ,如协商无法解决 ,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条附则
一、甲方代表为 ,乙方代表为。
二、本合同一式二份 ,甲乙双方各执一份 ,自双方代表签字 ,加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
户名：
开户银行：
帐号：
年_____月_____日年_____月_____日。