监理工程师试题与答案
监理试题及答案
监理试题及答案一、单选题1. 监理工程师在施工过程中的主要任务是什么？A. 施工图纸设计B. 施工进度控制C. 施工质量监督D. 施工成本管理答案：C2. 施工监理的职责不包括以下哪项？A. 审核施工组织设计B. 参与工程验收C. 编制施工图纸D. 监督施工安全答案：C二、多选题3. 监理工程师在施工过程中需要检查的内容包括哪些？A. 施工材料B. 施工设备C. 施工人员资质D. 施工进度答案：ABCD4. 监理工程师在施工过程中应采取的措施包括哪些？A. 定期检查B. 及时整改C. 编制施工日志D. 与业主沟通答案：ABCD三、判断题5. 监理工程师不需要对施工过程中的安全隐患进行监督。
答案：×（错误）6. 监理工程师有责任确保施工进度符合合同要求。
答案：√（正确）四、简答题7. 监理工程师在施工过程中如何确保施工质量？答案：监理工程师应通过以下方式确保施工质量：- 定期检查施工材料和设备是否符合标准- 监督施工人员是否按照施工规范进行作业- 对施工过程中的关键工序进行重点监控- 对施工质量进行定期评估，并及时提出整改建议8. 监理工程师在发现施工问题时应该如何处理？答案：监理工程师在发现施工问题时，应采取以下步骤处理：- 立即通知施工单位，要求其停止施工- 记录问题详情，并拍照或录像作为证据- 与施工单位协商，提出整改措施- 监督施工单位执行整改措施，并进行复检- 如问题严重，应及时通知业主和相关部门五、案例分析题9. 某工程在施工过程中，监理工程师发现施工单位使用了不符合标准的材料，监理工程师应如何处理？答案：监理工程师应采取以下措施：- 立即要求施工单位停止使用不符合标准的材料- 记录材料的详细信息，包括品牌、型号、批号等- 通知施工单位更换符合标准的材料，并进行监督- 向业主报告情况，并提出后续的监督和检查建议- 如有必要，可建议业主对施工单位进行处罚或更换施工单位10. 监理工程师在施工过程中发现施工进度严重滞后，应如何采取措施？答案：监理工程师应采取以下措施：- 分析进度滞后的原因，如人力不足、材料供应不及时等- 与施工单位协商，制定补救措施，如增加人力、调整施工计划等 - 监督施工单位执行补救措施，并定期检查进度- 向业主报告进度情况，并提出后续的监督和检查建议- 如进度滞后严重影响工程质量或安全，应及时采取措施并报告相关部门。
全国监理工程师考试试题及答案
全国监理工程师考试试题及答案一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程项目监理的基本原则是（）。
A. 保证工程质量B. 控制工程成本C. 确保工程进度D. 所有以上选项2. 监理工程师在工程质量控制中的主要职能包括（）。
A. 审核施工图纸B. 监督施工过程C. 组织质量检查D. 所有以上选项3. 根据《建设工程质量管理条例》，监理单位应当（）。
A. 独立承担监理责任B. 接受建设单位的指导C. 与施工单位协商确定监理内容D. 仅负责工程验收4. 监理工程师在工程进度控制中应当（）。
A. 制定详细的进度计划B. 监督施工单位按计划施工C. 及时调整进度计划以应对变化D. 所有以上选项5. 工程项目投资控制的主要目的是（）。
A. 降低工程成本B. 防止投资超支C. 提高资金使用效率D. 所有以上选项6. 监理工程师在安全生产管理中的职责不包括（）。
A. 审核安全施工方案B. 监督施工现场安全措施的实施C. 直接参与施工操作D. 组织安全教育培训7. 工程项目中，监理工程师应当如何处理施工单位的违约行为（）。
A. 忽视违约行为，继续监理工作B. 与施工单位协商解决C. 向建设单位报告并提出处理建议D. 要求施工单位立即停工8. 监理工程师在环境保护方面的职责是（）。
A. 监督施工单位遵守环保法规B. 确保施工活动不对环境造成破坏C. 参与环境影响评估D. 所有以上选项9. 工程项目监理档案管理的主要内容包括（）。
A. 监理合同文件B. 施工图纸及变更记录C. 质量、安全、进度等监理记录D. 所有以上选项10. 监理工程师在工程变更管理中的工作不包括（）。
A. 审核变更申请B. 评估变更对工程的影响C. 直接执行变更工作D. 协调变更实施二、判断题（每题2分，共20分）11. 监理工程师的职责仅限于工程质量的监督。
（）12. 监理工程师应当具备相应的专业知识和实践经验。
（）13. 监理工程师在工程进度控制中不需要考虑天气等不可预见因素的影响。
2024监理工程师考试真题及答案
2024监理工程师考试真题及答案一、选择题（每题2分，共40分）下列关于工程监理职责的说法，正确的是（）。
A. 工程监理只负责施工质量监督B. 工程监理应参与工程设计的审查C. 工程监理无需对工程造价进行控制D. 工程监理的工作完全独立于施工单位在施工过程中，发现设计图纸存在明显错误，监理工程师应（）。
A. 自行修改图纸并通知施工单位B. 立即停工并报告建设单位C. 及时通知设计单位进行修改D. 自行决定是否修改图纸工程监理在质量控制方面的主要任务是（）。
A. 确保工程按期完成B. 控制工程成本在预算范围内C. 对施工过程和结果进行监督、检查和验收D. 负责工程合同的签订和履行在工程进度控制中，监理工程师应（）。
A. 仅关注关键节点的完成时间B. 忽略非关键路径上的工作C. 根据实际情况调整进度计划D. 完全按照合同规定的进度执行关于工程监理文件资料管理的说法，错误的是（）。
A. 文件资料应真实、完整、准确B. 文件资料应及时整理、归档C. 文件资料的管理仅涉及纸质文档D. 文件资料应便于查询和利用二、填空题（每空1分，共10分）工程监理的基本原则包括公正、______、______科学。
工程监理在质量控制中，应注重事前控制、______控制和事后控制。
工程进度控制的主要依据包括工程合同、______和施工组织设计等。
三、简答题（每题5分，共20分）简述工程监理在质量控制中的主要工作内容。
分析工程进度控制中常见的影响因素及应对措施。
描述工程监理在工程造价控制中的作用。
说明工程监理文件资料管理的重要性。
四、案例分析题（每题10分，共20分）案例：某工程项目在施工过程中，由于设计变更导致部分工作停工。
请分析监理工程师在此情况下应如何处理，并提出相应的监理措施。
案例：某工程监理单位在项目实施过程中发现施工单位存在严重违规行为。
请分析监理工程师应如何采取行动，并说明监理工程师在此过程中的职责和权力。
五、论述题（每题10分，共10分）请论述工程监理在工程项目管理中的重要作用，并结合实际例子说明监理工程师如何有效地履行其职责。
2024年度监理工程师资格考试真题及答案
选择题单项选择题根据《民法典》，关于合同变更和转让的说法，正确的是（C）：A. 债权人转让债权，无论是否通知债务人，该转让对债务人都发生效力。
B. 受让人取得从权利未办理转移登记手续的，与债权有关的从权利无效。
C. 债务人转移债务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。
D. 因债权转让增加的履行费用，由受让人负担。
单项选择题工程监理招标投标中，投标人对招标文件有异议时，正确的做法是（D）：A. 在投标预备会后向资格审查委员会提出。
B. 在递交投标文件时向招标人书面提出。
C. 在递交投标文件后向评标委员会书面提出。
D. 在招标文件规定的时间内向招标人书面提出。
单项选择题最低评标价法是以（D）为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法。
A. 市场价B. 标底价C. 投标预估价D. 投标价单项选择题在建设工程施工过程中，监理巡视时发现混凝土浇筑有麻面现象，监理应下达的文件是（C）：A. 工程暂停令B. 工作联系单C. 监理通知单D. 监理指令单项选择题监理工程师因过错造成质量事故，停止执业（C）：A. 3个月B. 6个月C. 1年D. 5年简答题简答题简述工程监理在质量控制中的主要工作内容。
答案：工程监理在质量控制中的主要工作内容包括：对施工单位的资质、质量管理体系和人员资格进行审查。
审查施工组织设计和施工方案，确保其符合工程质量和安全要求。
对施工现场进行巡视、检查，及时发现并纠正质量问题。
对关键部位和工序进行旁站监理，确保施工质量。
组织工程质量验收，并签署验收意见。
简答题在工程进度控制中，监理工程师应如何根据实际情况调整进度计划？答案：监理工程师应根据实际情况调整进度计划，具体做法包括：分析进度偏差的原因，确定其对总工期的影响程度。
与施工单位协商，制定赶工措施或调整施工方案。
重新安排后续工作的施工顺序和工期，确保总工期不受影响。
监督施工单位按调整后的进度计划进行施工，确保赶工措施得到有效执行。
注册监理工程师复习题与参考答案
注册监理工程师复习题与参考答案一、单选题（共70题，每题1分，共70分）1.《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》指出,以钢筋制作安装、模具安拆、混凝土浇筑、钢构件下料焊接、隔墙板和集成厨卫加工等工厂生产关键工艺环节为重点,推进()和建筑机器人应用。
A、模型化设计B、集成化制造C、建筑自动化D、工艺流程数字化正确答案：D2.当实际进度偏差影响到后续工作.总工期而需要调整进度计划时,其调整的方法主要有()和缩短某些工作的持续时间。
A、利用总时差B、改变自由时差C、延长工期D、改变某些工作的逻辑关系正确答案：D3.因承包人的施工质量未达到合同要求,工程师发布了暂时停工通知。
承包人按工程师的指示修复质量缺陷后,向工程师发布了要求复工的书面通知。
工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复,此时承包人应()。
A、继续后续工作的施工B、向发包人发出解除合同的通知C、向工程师再次发出请求复工的通知D、向发包人发出请求复工的通知正确答案：A4.某施工现场加工一批零件,材料费为l8万元,工人工资为4万元,制造费用为9万元,则这批零件可归集到生产成本中的直接费用是()A、18万元B、27万元C、22万元D、31万元正确答案：C5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由()投保建筑工程一切保险。
A、承包人B、发包人C、工程师D、项目经理正确答案：B6.下列费用中,属于建设单位管理费的是()。
A、拆迁补偿费B、环境影响评价费C、工程招标费D、工程保险费正确答案：C7.依据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),总监理工程师代表应是具有()年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
A、4、B、3C、2D、1正确答案：B8.模板安装作业高度超过()时,必须搭设脚手架或平台。
A、1.8mB、2.0mC、1.5mD、2.5m正确答案：B9.根据《建设工程工程量清单计价规范》,当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时,对综合单价进行调整的方法是()。
注册监理工程师测试题含答案
注册监理工程师测试题含答案一、单选题（共70题，每题1分，共70分）1.建设工程进度计划的编制程序中,属于计划准备阶段应完成的工作是( )。
A、计算工作持续时间B、进行项目分解C、分析工作之间的逻辑关系D、确定进度计划目标正确答案：D2.工程质量评估报告应在( )提交给建设单位。
A、竣工预验收前B、竣工验收备案后C、竣工验收前D、竣工验收后正确答案：C3.工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。
工程( )是决定工程项目质量的关键环节。
A、施工质量B、竣工验收质量C、设计质量D、勘察质量正确答案：C4.在我国,裁决作出后,当事人就同一争执再申请仲裁,或向人民法院起诉,则( )。
A、酌情予以受理B、只能向人民法院起诉C、不再予以受理D、予以受理正确答案：C5.施工现场用电工程的基本供配电系统应按( )设置。
A、三级B、一级C、二级D、四级正确答案：A6.向施工承包单位支付工程款项,必须有( )审核签认的支付证明书。
-A、总会计师B、总监理工程师C、总经济师D、总工程师正确答案：B7.《建设工程监理规范》规定,监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,还应经( )审批。
A、建设单位负责人B、专业监理工程师C、总监理工程师D、监理单位技术负责人正确答案：D8.模板安装作业高度超过( )时,必须搭设脚手架或平台。
A、2.5mB、1.5mC、1.8mD、2.0m正确答案：D9.全过程工程咨询项目的招标,应采用( ),不应以价格作为评标唯一因素。
A、公开招标B、邀请招标C、优质优价D、综合评估法正确答案：D10.在项目监理机构组织形式中,易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是( )。
A、直线职能制监理组织形式B、职能制监理组织形式C、矩阵制监理组织形式D、直线制监理组织形式正确答案：A11.保修期从( )开始起算。
A、工程竣工验收合格日B、工程接收证书中写明的竣工日C、实际竣工日D、工程竣工验收日正确答案：A12.项目监理机构在处理费用索赔时,应该遵循“( )”。
注册监理工程师练习题库(附答案)
注册监理工程师练习题库（附答案）一、单选题（共70题，每题1分，共70分）1.无论是建设、施工、监理还是设计单位提出的工程变更或图纸修改,经审查并经有关方面研究后,由()发布变更指令方能生效予以实施。
A、设计单位代表B、总监理工程师C、建设单位代表D、专业监理工程师正确答案：B2.在评标委员会成员中,不能包括()。
A、技术专家B、经济专家C、招标人上级主管代表D、招标人代表正确答案：C3.在网络计划的执行过程中,若发现某工作进度拖延△,而△已超过该工作的自由时差,但并未超过其总时差,则()。
A、不影响总工期,影响后续工作B、不影响后续工作,影响总工期C、对总工期及后续工作均不影响D、对总工期及后续工作均有影响正确答案：A4.总监理工程师应组织专业监理工程师审査施工单位报送的开工报审表及相关资料,报建设单位批准后,()签发工程开工令。
A、监理单位技术负责人B、专业监理工程师C、总监理工程师D、建设单位代表正确答案：C5.全过程工程咨询服务费,应列入(),各项专业服务费用可以分别列支。
A、工程决赛B、工程造价C、工程预算D、工程概算正确答案：D6.在组织中,直接调动和组织人力、财力、物力等具体活动是()的体现。
A、协调层B、执行层C、决策层D、操作层正确答案：B7.()以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内危大工程的安全监督管理。
A、区级B、县级C、市级D、省级正确答案：B8.投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、()或者撤回,并书面通知采购人或者采购代理机构。
A、撤除B、撤销C、修改D、修订正确答案：C9.()既有网络计划的优点,又有横道计划直观易懂的优点。
A、单代号B、单代号时标网络C、双带号D、双代号时标网络正确答案：D10.结构实体检验中,结构实体位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布,层高应按有代表性的自然间抽查(),且不应少于3间。
A、5%B、10%C、15%D、1%正确答案：D11.风险产生的原因称为风险源,风险源分为()的原因和人为的原因。
监理工程师2024年考试真题及答案
选择题：在工程监理过程中，监理工程师对施工单位提交的施工组织设计进行审查的主要目的是？A. 确保施工进度计划的合理性（正确答案）B. 评估施工单位的盈利能力C. 核对施工单位的员工数量D. 审查施工单位的历史业绩关于工程质量控制的表述，下列哪项是正确的？A. 质量控制只需关注施工阶段的质量问题B. 质量控制应贯穿于工程建设的全过程（正确答案）C. 质量控制主要由施工单位负责，与监理无关D. 质量控制的重点在于事后的检查和补救在施工阶段，监理工程师对隐蔽工程进行检查时，发现存在质量问题，应采取的措施是？A. 立即通知施工单位停工整改（正确答案）B. 自行修复并通知施工单位C. 隐瞒问题，避免影响施工进度D. 忽略该问题，继续后续工程关于工程监理的独立性，下列说法正确的是？A. 监理工程师应完全听从施工单位的意见B. 监理工程师应独立于施工单位和建设单位之外，客观、公正地执行监理任务（正确答案）C. 监理工程师只需对建设单位负责，无需考虑其他方利益D. 监理工程师的决策应完全基于施工单位的利益在工程监理过程中，监理工程师对工程进度进行控制的主要手段是？A. 定期检查施工单位的财务状况B. 审核施工进度计划并监督其实施（正确答案）C. 直接参与施工活动以提高效率D. 对施工单位员工进行技能培训关于工程监理中合同管理的表述，下列哪项是正确的？A. 监理工程师无需关注合同的履行情况B. 监理工程师应监督合同的履行，并处理合同争议（正确答案）C. 合同管理主要由建设单位负责，与监理无关D. 监理工程师可以随意更改合同条款在工程监理过程中，监理工程师发现施工图纸存在错误，应采取的措施是？A. 立即要求施工单位按图施工B. 及时通知设计单位进行修改（正确答案）C. 自行修改图纸并通知施工单位D. 忽略图纸错误，继续监理工作关于工程监理中安全管理的表述，下列哪项是正确的？A. 安全管理主要由施工单位负责，与监理无关B. 监理工程师应监督施工单位落实安全生产责任制（正确答案）C. 监理工程师无需关注施工现场的安全状况D. 安全管理是建设单位的责任，与监理无关在工程监理过程中，监理工程师对工程变更进行审查的主要目的是？A. 确保工程变更符合合同要求和工程实际（正确答案）B. 增加工程预算以获取更多利益C. 减少工程量以降低监理难度D. 拖延工程进度以获取更多监理费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程监理人员考核试题项目名称：姓名：得分：一、单项选择题（每小题1分，共20分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A ）A. 外部的、横向的控制B. 内部的、横向的控制C. 外部的、纵向的控制D. 内部的、自身的控制2、关于质量体系描述不准确的一项是（B ）A.质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分B.资源是质量体系的人事保证C.程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件D.过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动3、在工程建设中起决定性作用的环节是（A ）A. 设计质量控制B. 施工质量控制C. 监理质量控制D. 策划质量控制4、监理工程师控制质量的目的是(A )A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益B．维护社会公共利益C．保证技术法规和标准的贯彻执行D．体现政府对工程项目的管理职能5、建设工程进度调整系统过程中的工作内容有（C ）和确定工期和后续工作的限制条件。
A.进度计划执行中的跟踪检查B.实际进度数据的加工处理C.分析进度偏差对工作及总工期的影响D.实际进度与计划进度的对比6、从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于( A )。
A．信息的全面、准确、及时 B．信息的有用性C．信息的提取、分类与管理工作 D．信息的搜集、存储与管理工作7、在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑(A )。
A．安全可靠性和使用功能目标 B．投资效益目标C．质量最优目标 D．经营效益目标8、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应（C ）。
A．下达《工程暂停令》B．责令不得用于工程重要部位C．责令做出标识，限期清除出场D．责令限期修补合格后备用9、根据材料信息和保证资料的具体情况，( C )应采用全检进行材料的检(试)验。
A．当材料的性能不清楚时 B．对材料质量保证资料有怀疑时C．对重要部位的材料 D．对成批生产的构配件10、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（B ）。
A．承包人应获得工期顺延和费用补偿B．工期不予顺延，费用也不予补偿C．工期不予顺延，费用应适当补偿D．工期应予顺延，费用不予补偿11、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、（A ）的原则。
A．以人为核心 B．提高质量效益C．质量进度并重 D．减少质量损失12、施工进度计划实施中常用的检查方式是（ B）。
A.不定期的现场实地检查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集施工绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流13、某工程主体结构钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批，验收过程曾出现一个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为（C ）。
A．85% B．90% C．95% D．100%14、确定路基土的回弹模量的方法有（D）①工程类比法②现场实测法③室内试验法④换算法⑤查表法A．①②③ B．①②③④ C．③④⑤ D．②③④⑤15、承包人请求竣工验收时，需要满足连个条件：完成了合同约定的各项施工任务和（ C ）A.有完整的现场周期记录B.质量监督机构确认了工程质量C.有完整和技术档案和管理资料D.圆满的通过了试车检查16、大跨桥梁设计的阶段划分为（D）A.初步设计、结构设计、施工设计B.方案设计、结构设计、施工图设计C.方案设计、结构设计、施工设计D.初步设计、技术设计、施工图设计17、后张预应力筋的预应力损失包含（B）A.4项B.5项C.6项D.7项18、下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是（ A ）。
A．施工生产要素配置质量审查 B．施工作业技术交底C．材料价格变动预测 D．工程变更可能性预测19、监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查（B ）。
A．操作人员资格 B．操作方法C．施工设备状况 D．记录方式20、监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( D )。
A．仅承担相应的法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任C．仅承担相应的经济责任 D．应承担一定的经济责任和法律责任二、多选题（共10题，每题2分，共20分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（BDE ）A.不损害他人名誉B. 有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道C. 不泄漏保密的事项D. 能够听取不同方面的意见E. 热爱本质工作2、监理单位在处理与承建单位的关系时( BCD )。
A．不越过业主独立作出决定B．严格监督设计单位履行合同规定义务C．要注意维护其合法权益D．帮助其解决工作中出现的疑难问题E．不可直接与其打交道3、根据监理委托合同，监理工程师一般具有( BCDE )。
A．工程价款支付权B．进场材料、设备和构配件质量认定权C．开工、停工和复工令的发布权D．工程质量的否决权E．竣工期限的签认权4、在工程项目施工阶段，监理工程师进行质量控制的手段包括（ABCD )A目测、量测和试验B下达指令文件C规定质量控制程序D利用支付手段控制E审核承包和分包单位资质5、施工过程中质量控制的主要工作是(BCDE )。
其中，设置施工质量控制点是施工过程质量控制的有效方式，可以作为质量控制点的有关键作业工序、关键施工技术、关键施工顺序和关键施工环境。
A．进行预控预检B．以工序控制为核心C．设置质量预控点D．严格质量检查E．加强成品保护6、钢筋的一般检验项目包括( ACDE )。
A．屈服强度 B．疲劳强度 C．延伸率 D．抗拉极限强度E．冷弯性能7、增加挡土墙抗滑稳定性的措施有（BDE ）A、展宽墙趾B、采用倾斜基底C、采用扩大基础D、采用凸榫基础E、采用人工基础8、桥梁施工测量经常性检查内容为（ACDE ）A、高程B、墩、台基底标高C、桩志总图D、补充的水准点E平面控制基点桩、桥涵中心桩9、路基填方压实施工中容易发生“漏压”的部位是（ACD）A、填挖交界处B、路基两侧边沿C、靠近桥涵及各种构造物处D、填方范围内的施工通道E、换填基底部分10、专业监理工程师进行现场计量的依据有。
(BCD )A．工期定额 B．质量合格证书C．技术规范 D．设计图纸E．工程量计算规划三、判断题（共10题，每题1分，共10分）1、公路建筑限界的空间范围内不得有任何非公路设施的部件侵入（×）2、沥青路面的设计弯沉值是指路面在使用期末不利季节，路面不得超过的回弹弯沉值（×）3、路基土的稠度是划分路基干、湿类型的指标（√）4、软化点低的石油沥青适宜严寒地区修筑沥青路面（×）5、粗颗粒含量较多的土是填筑路堤的良好材料（√）6、钢筋混凝土路面板中的钢筋主要用来承受行车荷载应力（×）7、摩擦钻孔桩和柱桩均需清孔（√）8、路径25米，桥宽12米的装配式T梁桥采用杠杆原理法计算活载跨中横向分配系数（×）9、拱的施工加载程序设计的目的是为了加快施工进度（×）10、日照温差在梁的高度方向呈现出非线性温差分布，在日照温差作用下简支梁内不产生温度自应力，而连续梁内不仅产生温度自应力，而且产生温度次应力（×）四、简答题（共3题，共20分。
）1、在施工中监理工程师发现某质量事故将如何处理？(8分）a、监理工程师应立即指令承包人暂停该工程的施工，并采取有效的安全措施；b、监理工程师应要求承包人应尽快提出质量事故报告，并报告主。
质量事故报告应详实反映该项工程名称、部位、事故原因、应急措施、处理方案以及损失的费用率；c、监理工程师应组织有关人员在对质量事故现场进行审查、分析、诊断、测试或演算的基础上，对承包人提出的处理方案予以审查、修正、批准，并指令恢复该项工程；d、对承包人提出的有争议的质量事故责任予以判断。
判断时应根据有关的施工记录、设计资料以及水文地质情况，必要时进行实际检验测试。
在分清技术责任时，应明确事故处理的费用、承担比例及支付方式。
2、基层施工前监理工程师应检查哪些内容？（6分）答：1、施工机械设备：主要指摊铺设备、压实机械及其它机械设备的数量、型号、生产能力等；混合料拌合场的位置、拌合设备及运输车辆能否满足质量要求和连续施工的要求；各种基层施工原材料是否合格；混合料目标配合比设计报告及生产配合比设计报告是否批复；试验路段施工及总结报告是否批复，是否具备开工条件；3、监理工程师在砼浇筑的前后及过程中应作哪些检验？（6分）浇筑混凝土前的检验：施工设备和场地；混凝土各组成材料及配合比（包括外加剂）；混凝土凝结速度等性能；基础、钢筋、预埋件等隐蔽工程及支架、模板；养护方法及设施，安全设施。
拌制和浇筑混凝土时的检验：混凝土组成材料的外观及配料、拌制，每一工作班至少2次，必要时随时抽样试验；混凝土的和易性（塌落度等）每工作班至少2次；砂石材料的含水率，每日开工前一次，气候有较大变化时随时检测；钢筋、模板、支架等的稳固性和安装位置；混凝土的运输、浇筑方法和质量；外加剂使用效果；制取混凝土试件。
浇筑混凝土后的检验：养护情况；混凝土强度，拆模时间；混凝土外露面或装饰质量；结构外形尺寸、位置、变形和沉降。
五、案例分析（共2题，每题15分，共30分）一、某监理单位与业主签订了某桥梁工程施工阶段的监理合同，监理处设总监理工程师1人和专业监理工程师和旁站监理各若干人，专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施现场监理工作。
在监理过程中发现以下一些问题：1．施工单位把该桥的桩基工程分包给一专业单位承包施工，该分包单位未经资质验证认可，即进场施工。
2．某墩承台的钢筋骨架焊接正在进行中，监理工程师检查发现有2名焊工未经技术资质审查认可。
3．某承台施工，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模板跑模和漏浆。
4．某墩的桩基完成后，桩基未检测，施工单位认为桩基施工监理工程师已全过程旁站，未发生异常，不会有质量问题，没必要检测了，且检测要耽误时间，影响计划任务的完成，遂要求进行承台施工。
[问题] 以上各项问题监理工程师应如何处理?『正确答案』 1．指令停工，要求施工单位申报，并审查分包单位资质，若审查合格，允许分包单位施工；若审查不合格，指令施工单位令分包单位立即退场。
2．通知该两名焊工立即停止操作，检查其技术资质证明。