工程建设承包合伙协议书
工程合伙人协议书范本8篇
工程合伙人协议书范本8篇篇1甲方（合伙人一）：____________________乙方（合伙人二）：____________________丙方（合伙人三）：____________________为了共同拓展业务，提高经济效益和社会效益，本着公平、公正、平等、互利的原则，经甲、乙、丙三方友好协商达成一致共识，特签订本协议：一、合伙人宗旨本协议旨在明确工程合伙人之间的权益、责任和义务，规范各方在工程业务活动中的行为准则，共同促进工程项目的顺利实施，实现合作共赢的目标。
二、合伙人目标以工程项目为契机，整合资源，共同努力，实现工程项目的顺利完成，确保工程质量和安全，提高经济效益和社会效益。
三、合伙人出资比例及方式1. 甲方出资比例为XX%，出资方式为现金出资；2. 乙方出资比例为XX%，出资方式为现金出资；3. 丙方出资比例为XX%，出资方式为现金出资及技术支持。
合伙人应严格按照协议约定比例和方式履行出资义务。
如需调整出资比例和方式，应经过三方协商一致并书面确认。
四、合伙人职责及分工各方应按照协议约定承担相应职责和任务，具体分工如下：甲方负责工程整体协调和管理；乙方负责工程施工及质量控制；丙方负责技术支持和问题解决。
各方应互相配合，确保工程顺利进行。
如因任何一方失职造成损失，应承担相应责任。
五、利润分配及财务管理工程利润按照合伙人出资比例进行分配。
财务管理由甲方负责，账目应清晰明了，定期向各合伙人报告财务状况。
各合伙人对财务状况有监督权和建议权。
六、合伙期限及终止条件本协议自签订之日起生效，合伙期限为_____年。
合伙期限届满后，经各合伙人协商一致，可以续约。
合伙终止条件包括但不限于工程完成、合伙期限届满、各合伙人协商一致决定终止等。
合伙终止时，应按照协议约定进行清算和分配。
七、风险承担及违约责任各方应按照协议约定承担相应的风险。
如因任何一方违约导致损失，应承担相应责任和赔偿。
同时，各方应共同承担工程项目实施过程中可能出现的其他风险。
合伙承包工程协议书6篇
合伙承包工程协议书6篇第1篇示例：合伙承包工程协议书甲方：___________________乙方：___________________丙方：___________________鉴于甲、乙、丙三方均具备从事工程承包业务的经验和资质，并且希望通过合作共同开展工程承包业务，为了明确各方的权利和义务，特订立本合伙承包工程协议书。
一、合作方式1.1 三方共同出资成立合伙企业，合伙企业名称为___________________，注册资本为人民币___________________元。
1.2 合伙企业的经营范围为工程承包、施工等相关业务。
1.3 合伙企业的运营管理由三方共同负责，甲方负责___________，乙方负责___________，丙方负责___________。
1.4 三方按照出资比例分享合伙企业利润，出资比例如下：甲方___________乙方___________丙方___________二、权利义务2.1 甲、乙、丙三方共同遵守国家相关法律法规，诚实守信，互相信任，共同维护合伙企业的利益。
2.2 甲、乙、丙三方应共同承担合伙企业的债务和风险，不得擅自抽取资金或私自挪用合伙企业财产。
2.3 甲、乙、丙三方应按照各自承担的责任、权益和义务进行合理的监督和协作，共同推动合伙企业的发展和壮大。
三、利润分配3.1 合伙企业的利润分配按照各方出资比例进行，利润分配方式为___________________。
3.2 合伙企业的利润分配年度为自___________________起至___________________止，每年进行一次分配。
四、合作期限4.1 合伙企业的合作期限为___________________年，自本协议签署之日起生效。
4.2 合伙期满后，三方可根据实际情况协商决定是否延续合作，若不延续合作，合伙企业将按照法律法规进行清算。
五、保密条款5.1 甲、乙、丙三方在合作过程中获得的商业机密和重要信息应保密，不得向第三方泄露。
工程承包合作协议书模板(五篇)
工程承包合作协议书模板甲方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____乙方：_____法定代表人：_____地址：_____电话：_____为加快_____广场的开发建设，确保____年该项目能顺利交付使用，甲、乙双方经充分协商，在平等自愿互利互惠的基础上就“_____广场”主体结构工程承包事宜达成本合同。
一、工程名称及地点：广场主体结构工程（以下简称本项目）本项目位于_____交汇处（祥见初步规划图），占地面积约____平方米，总建筑面积约____平方米。
二、工程承包范围：本项目全部主体结构工程（详见规划设计图及施工合同）。
三、工程承包模式：甲方向乙方发包，由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。
四、本项目工程总造价：按中国建筑国营二级收费标准计费，约_____元人民币（_____元）。
五、工程质量要求：必须能通过中国质检部门的质量验收。
六、施工期限：____月____日至____年____月____日，共计____日历天。
因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的，乙方施工期可以顺延。
七、工程款结算及支付方式：1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。
2.乙方同意甲方用自己控股的将_____有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款，差额部分，双方届时另外协商，该地块位于_____，占地面积____平方米，可建商住面积为____平方米，单价为_____元/平方米，总价为_____元人民币。
3.乙方同意向甲方支付“_____地皮”首期转让金了_____元人民币，具体支付数额及时间如下：_____。
4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时，乙方与甲方签订一份欠款协议书，并向甲方出具经_____律师行签印的欠甲方_____元人民币地价款的欠款依据凭据。
5.甲方根据乙方在_____广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据，每月开出一张，直至_____广场主体结构工程完工为止，待工程竣工结算后，如果结算总额与收据总额不一致时，以最后结算总额为准，冲抵乙方向甲方开出的欠据。
建设工程合作协议书6篇
建设工程合作协议书6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就本次建设工程合作事宜，达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意在共同协作、互利共赢的基础上，就本次建设工程进行合作，确保工程按期完成，质量达标，实现双方共赢。
二、工程项目1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________三、合作方式1. 甲乙双方共同组建项目组，负责工程的组织实施工作。
2. 甲方提供工程所需的相关资料，乙方负责工程的设计、施工及验收等工作。
3. 双方共同制定工程计划，确保工程按期完成。
4. 乙方应按照国家和地方有关建设工程的法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量。
四、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日2. 工程竣工日期：_______年____月____日3. 如有特殊情况，双方可协商调整工程期限。
五、工程费用及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：___________________4. 甲乙双方应按照约定支付工程款项，确保工程顺利进行。
六、质量保证1. 乙方应确保工程质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 双方应共同制定质量检查计划，确保工程质量达标。
七、违约责任1. 若因甲方原因未按约定支付工程款项，甲方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因乙方原因未按约定完成工程，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
3. 其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。
合伙协议书工程承包(通用8篇)
合伙协议书工程承包（通用8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!合伙协议书工程承包（通用8篇）合伙契约是两个或更多的合作伙伴之间,通过签订口头或书面协议 ,进行利益分享和风险分担的契约。
合伙承包道路建设协议7篇
合伙承包道路建设协议7篇篇1甲方：[甲方姓名]，身份证号码：[甲方身份证号码]乙方：[乙方姓名]，身份证号码：[乙方身份证号码]丙方：[丙方姓名]，身份证号码：[丙方身份证号码]鉴于甲、乙、丙三方共同决定合伙承包道路建设工程，为明确各方权益，达成以下协议条款：一、合作事项1. 工程项目：XX道路建设工程。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：道路建设，包括但不限于路基、路面、排水、照明、绿化等。
二、合作模式1. 甲乙丙三方共同出资、共同管理、共担风险，按照本协议约定的比例分享利润。
2. 甲方负责工程协调与管理，乙方负责工程技术指导，丙方负责部分资金筹措及现场施工管理。
三、出资比例及分工1. 出资比例：甲方出资XX%，乙方出资XX%，丙方出资XX%。
2. 甲方担任项目总负责人，负责全面管理工作；乙方负责技术难题的解决和工程质量监督；丙方负责施工现场的日常管理以及与施工队的协调工作。
3. 各方应按照约定比例投入资金，确保工程顺利进行。
如因某一方出资不到位导致工程停滞，造成的损失由该方承担。
四、工程期限工程预计自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束，工期为XX个月。
如遇不可抗力因素导致工期延误，各方协商解决。
五、利润分配与风险承担1. 利润按照出资比例分配，即甲方XX%，乙方XX%，丙方XX%。
2. 在工程进行中，如遇到风险或损失，各方按上述比例共同承担。
六、工程管理1. 设立专项账户，用于工程资金的存储与使用，确保专款专用。
2. 各方委派人员参与工程管理，确保工程进度与质量监督。
3. 每月召开一次工程进展会议，汇报工程进度、资金使用及存在问题等。
七、违约责任1. 任何一方未按本协议约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿因违约给其它方造成的损失。
2. 若因一方原因导致工程停滞或质量不达标，违约方除承担由此造成的全部损失外，还需向其他方支付违约金。
八、争议解决1. 对于本协议的履行过程中产生的争议，各方应首先协商解决。
建设工程合伙协议6篇
建设工程合伙协议6篇篇1建设工程合伙协议一、合作双方甲方：____________ （以下简称“甲方”）乙方：____________ （以下简称“乙方”）二、合作事项1. 甲方与乙方本着平等互利的原则，共同合作开展建设工程项目，包括但不限于设计、施工、监理、材料供应等工作。
2. 合作项目详细内容为____________，具体的工作分工由双方协商确定。
三、投资及责任1. 甲方和乙方按照自愿、公正、合理的原则共同投入合作项目所需的资金、人力、物力等资源。
2. 甲方负责筹集项目资金，乙方负责项目施工及管理工作。
双方各自承担因自身原因产生的责任。
四、权益份额1. 甲方和乙方按照投入比例确定各自在合作项目中的权益份额。
2. 甲方和乙方共同分享合作项目所产生的利润，按照权益份额进行分配。
五、协作协议1. 甲方和乙方在本协议签署之日起即刻生效，在合作过程中保持充分的协作和沟通。
2. 甲方和乙方应当共同保护合作项目中的商业机密，不得向第三方泄露或利用。
3. 甲方和乙方如有异议或纠纷，应当通过友好谈判解决，如无法解决，可向仲裁机构申请仲裁。
六、期限及解除1. 本协议自签订之日起生效，至合作项目完工并结算结束后终止。
2. 若双方一方不履行协议义务，经另一方通知后仍不改正的，对方有权解除本协议。
七、其他事项1. 本协议未尽事宜由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________签订日期：____________以上是建设工程合伙协议的具体内容，甲乙双方在签署前应仔细阅读并确认各项条款。
希望甲乙双方能够遵守协议的约定，共同努力，顺利完成合作项目。
篇2建设工程合伙协议一、合作背景随着城市化进程的加快，建设工程项目在各地区如雨后春笋般的涌现，建设工程合伙协议也成为越来越多合作方首选的合作方式。
建设工程合伙协议是指为了完成一项具体的建设工程项目，在合作双方之间签订的一种协议，合作双方将共同承担项目的风险和收益，协同推动项目的顺利完成。
合伙承包道路建设协议书6篇
合伙承包道路建设协议书6篇篇1本协议旨在明确合伙承包道路建设项目的各方责任和权益，确保项目顺利进行。
各合伙人经友好协商，在平等、自愿、公平的基础上达成以下协议条款：第一条合同目的与项目概述合伙人共同承包某道路建设工程，确保工程按期完成并达到预定的质量标准。
具体工程内容包括但不限于道路设计、施工、质量检测等。
第二条合伙人信息合伙人一：[合伙人名称]，身份证号：[身份证号码]，住址：[具体地址]。
合伙人二：[合伙人名称]，身份证号：[身份证号码]，住址：[具体地址]。
其他合伙人信息依此类推。
第三条合伙期限与出资比例合伙期限自协议签订之日起至工程竣工并完成所有结算为止。
各合伙人按照以下比例出资：[具体出资比例列表]。
合伙人对项目的盈利和亏损按相应出资比例分配和承担。
第四条工程实施与管理1. 工程设计：由合伙人共同委托专业设计机构进行工程设计。
2. 施工组织：确定施工组织方案，明确施工进度和施工质量控制要求。
3. 工程款支付：工程款支付需经所有合伙人同意，确保资金专款专用。
4. 财务管理：设立专用账户，由财务负责人管理资金进出，定期向各合伙人汇报财务状况。
5. 风险控制：制定风险控制措施，确保工程质量和安全。
第五条权益分配与责任承担1. 项目盈利按各合伙人出资比例分配。
2. 若项目出现亏损，各合伙人按出资比例承担相应损失。
3. 合伙人之间可相互担保，以确保项目顺利进行。
第六条保密条款所有合伙人应对项目涉及的商业秘密和技术秘密予以保密，未经其他合伙人同意，不得向第三方泄露。
第七条合同解除与终止1. 合同解除需经全体合伙人一致同意。
2. 合同终止后，应进行结算和财产分配。
如有盈余或亏损，按出资比例分配或承担。
3. 合同终止后，各方应履行保密义务，不得损害对方利益。
第八条违约责任对于违反本协议的行为，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
如因违约导致项目无法继续，违约方除承担法律责任外，还应承担因此造成的所有损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合伙人：（以下简称甲方）
身份证号码：
住址：
合伙人：（以下简称乙方）
身份证号码：
住址：
甲乙双方经平等协商，本着互利共赢、相互尊重、合作久远的目的; ____________就合伙承包工程事宜达成一致意见，共各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以与公司签订合同确认的建设项目内容和范围为准。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式及比例
1、乙方现金出资，前期投资由乙方出资______万元，该款项结第一次公程款后甲方可以抽回；以后施工时甲乙双方各出资______，在双方商定出资______日内到账，否则按日______承担违约责任。
2、甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目，乙方派主管会计一名负责记账；会计的工资费用由甲乙双方共同承担。
3、甲乙双方在项目所在地建立共有账户便于日后工程款的结算。
五、盈余分配及债务承担
1、盈余分配：盈余以甲乙双方出资为依据，按______比例进行分配。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
六、退伙
合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意。
负责按违约处理。
七、项目日常管理
1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作；乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理。
甲乙双方聘请总工程师，负责工程的技术工作；
2、每月十五日、三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需两方签字后方能下账。
当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负。
3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
4、所有应酬费用共同承担，前期工程所有花费计入成本中。
按实际书面签单为据。
5、甲乙双方未经商议，不得随意调拨工程款项；如遇特殊原因双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
八、合伙期满
合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担；一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。
九、违约责任
1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的______计算损失。
2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。
十、其他事项
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。
如协商不成可向仲裁委员会提请仲裁或向法院提起上诉。
合伙人（甲方）：合伙人（乙方）：
联系电话：联系电话：
年月日年月日。