小区移动入驻协议(移动签订版)
物业与移动合作协议书范本
物业与移动合作协议书范本甲方（物业方）：____________________乙方（移动通信公司）：____________________鉴于甲方拥有合法的物业管理权，乙方为合法的移动通信服务提供商，双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就乙方在甲方物业范围内安装、维护移动通信设施及提供相关服务事宜，达成如下协议：第一条合作内容1.1 乙方在甲方物业范围内安装移动通信基站及相关设施。
1.2 乙方负责移动通信设施的维护、升级及日常管理工作。
1.3 甲方为乙方提供必要的场地、电力等支持，并协助乙方进行设施的安装和维护。
第二条合作期限2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2.2 合作期满前____个月，双方应就是否续签进行协商。
第三条场地使用费3.1 甲方同意乙方使用甲方物业范围内的场地，乙方应向甲方支付场地使用费，具体金额为：每年人民币（大写）____元整。
3.2 场地使用费每____年调整一次，调整幅度不超过____%。
第四条电力供应4.1 甲方应保证乙方移动通信设施的电力供应，并按当地标准电价收费。
4.2 乙方应按时支付电费。
第五条维护与升级5.1 乙方负责移动通信设施的日常维护和升级工作，确保设施的正常运行。
5.2 甲方应协助乙方进行设施的维护和升级工作。
第六条安全与保密6.1 双方应遵守国家有关通信安全的法律法规，确保通信设施的安全。
6.2 双方应对合作过程中知悉的商业秘密予以保密。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 因不可抗力导致无法履行协议的，双方互不承担责任。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他9.1 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
9.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
移动宽带进小区协议书范本
移动宽带进小区协议书范本甲方（小区管理方）：____________________乙方（移动宽带服务提供商）：____________________鉴于甲方为合法成立的小区管理方，拥有小区内宽带网络服务的管理和运营权；乙方为合法注册的移动宽带服务提供商，拥有提供移动宽带服务的资质和能力。
甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方在甲方管理的小区内提供移动宽带服务事宜，经协商一致，订立本协议书，以资共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方同意按照本协议的规定，在甲方管理的小区内提供移动宽带服务。
1.2 乙方提供的移动宽带服务应符合国家相关法律法规及行业标准，并保证服务的稳定性和安全性。
第二条服务期限2.1 本协议书的服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 服务期限届满，双方可协商续签协议书，或根据实际情况提前终止本协议。
第三条服务费用及支付方式3.1 甲方应按照本协议书的规定，向乙方支付移动宽带服务费用。
3.2 服务费用的支付方式为：______________（详细描述支付方式，如月度支付、季度支付等）。
第四条甲方的权利与义务4.1 甲方有权监督乙方提供的移动宽带服务，确保服务质量符合协议要求。
4.2 甲方应保证乙方在小区内进行宽带服务安装、维护等工作的顺利进行，并提供必要的协助。
第五条乙方的权利与义务5.1 乙方有权按照本协议书的规定收取服务费用。
5.2 乙方应保证提供的移动宽带服务符合国家法律法规及行业标准，并对服务过程中可能出现的问题负责及时解决。
第六条保密条款6.1 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议书的规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条争议解决8.1 双方因履行本协议书所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
移动小区接入施工合同模板
移动小区接入施工合同模板移动小区接入施工合同。
一、甲方，（委托方）______________法定代表人，______________地址，______________联系电话，______________传真，______________电子邮箱，______________。
乙方，（承包方）______________法定代表人，______________地址，______________联系电话，______________传真，______________电子邮箱，______________。
二、甲方委托乙方进行移动小区接入施工，双方经友好协商，达成如下合同：1. 项目名称，移动小区接入施工。
2. 项目地点，______________。
3. 项目内容，______________。
4. 项目工期，自合同签订之日起________天完成。
5. 项目费用，总造价为______________元（大写，______________）。
三、合同的履行。
1. 乙方应按照本合同的约定，按时、按质、按量完成工程，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 甲方应按照合同约定支付工程款，支付方式为______________。
3. 甲方应提供工程所需的相关资料和配合乙方开展工程施工。
4. 双方应保持合同履行过程中的良好沟通，及时解决工程中出现的问题。
四、合同的变更和解除。
1. 双方一致同意变更合同内容的，应通过书面形式进行，经双方签字确认后生效。
2. 因不可抗力因素导致工程无法继续施工的，双方可协商解除合同，解除合同后乙方应按照已完成的工程部分进行结算。
五、合同的违约责任。
1. 乙方违反合同约定，导致工程质量不符合标准的，应承担相应的责任，并按照甲方要求进行整改。
2. 甲方未按时支付工程款的，应按照合同约定支付违约金。
六、其他约定。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
小区移动入驻协议(移动签订版)
甲乙双方约定双方均全力推进“XXX”中国移动小区光网宽带的宣传和推广工作，甲乙双方约定投入的宣传资源如下：
甲方：
在售楼样板房间、售楼处、合作楼盘交房时配合甲方作“中国移动光纤宽带”联合宣传；在后续物业管理中支持进行移动光网业务宣传。
乙方：
利用自有资源和签约媒体在移动光网小区业务的广告、宣传和销售中，附带宣传甲方楼盘名称、标识（文字、图案）及相关广告形象体系及体验电话；为合作楼盘进行宣传。
一、
二、
1、甲方确保合作项目楼盘甲方具有完全物业开发权，保证该楼盘不存在任何形式的开发权属纠纷；
2、甲方用于合作的楼盘应具备《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用许可证》和《商品房销售（预售）许可证》，保证楼盘的信誉和品质；
3、甲方提供：
在合作楼盘中按甲乙双方同意的布线方案进行布线建设，布线界面为用户家多媒体信息箱进线端室内多信息点、为每户用户配备家庭综合信息箱、布放家庭弱电线路；
6、协议期间，甲方保证其选聘的楼盘物业管理公司履行与甲方相同的权利和义务，本合同对甲方选聘的楼盘物业管理公司同样具有约束力。在后期业务宣传和安装施工进场时得到甲方和物业管理的支持与配合；
7、乙方进场施工时，甲方只为乙方提供水电接驳点，所产生的相关水电费用，由乙方直接交付总包单位。
三、
四、
1、乙方提供：《中国移动光纤宽带》及业务和技术顾问、技术服务；
1．合作项目基本情况
楼盘名称：
楼盘位置：
楼盘规模：万平米
项目土建工程(预计)竣工时间：2015年10月30日
2.双方共建合作模式
甲方和乙方就位于XXXXXX“XXX”共建“中国移动光网小区”达成战略合作关系；
移动宽带进小区协议书模板
甲方：（小区名称或开发商名称）乙方：（移动通信运营商名称）签订时间：____年____月____日签订地点：____市____区____街道____小区鉴于：1. 甲方为____市____区____街道____小区的开发商或物业管理方，负责小区的整体规划、建设及物业管理；2. 乙方为____市移动通信运营商，具有提供移动宽带网络服务的资质和经验；3. 甲方希望引入乙方的移动宽带网络服务，以满足小区居民对高速、稳定、便捷的宽带网络需求；4. 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方移动宽带网络进入甲方小区事宜达成如下协议：一、协议内容1. 服务范围：乙方负责在甲方小区内提供移动宽带网络接入服务，包括但不限于宽带上网、语音通信、数据传输等业务。
2. 网络建设：乙方负责在甲方小区内建设移动宽带网络基础设施，包括但不限于光缆、传输设备、接入设备等。
所需建设费用由乙方承担。
3. 场地及设备：甲方为乙方提供必要的场地，包括但不限于机房、布线通道等，以满足乙方移动宽带网络建设的需要。
乙方在建设过程中，应确保不损害甲方及小区其他业主的合法权益。
4. 服务费用：乙方按照国家规定及市场行情，向小区居民收取移动宽带网络服务费用。
具体收费标准由双方另行协商确定。
5. 运营管理：乙方负责移动宽带网络运营、维护和管理，确保网络稳定、安全、高效。
乙方应定期向甲方报告网络运行情况。
6. 合作期限：本协议有效期为____年，自双方签订之日起生效。
期满后，如双方无异议，可续签。
二、双方责任1. 甲方责任：（1）提供必要的场地及设备；（2）协助乙方完成移动宽带网络建设；（3）对乙方在小区内进行移动宽带网络建设的行为进行监督，确保乙方遵守国家法律法规及本协议约定；（4）对小区居民进行移动宽带网络服务的宣传和推广。
2. 乙方责任：（1）按照本协议约定，在甲方小区内建设移动宽带网络；（2）向小区居民提供移动宽带网络服务；（3）确保移动宽带网络稳定、安全、高效；（4）遵守国家法律法规及本协议约定，不得损害甲方及小区其他业主的合法权益。
通信公司入网小区合同模板
通信公司入网小区合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：通信公司入网小区合同模板甲方（通信公司）：乙方（小区）：鉴于甲方在通信行业拥有丰富的经验和技术实力，乙方希望引进甲方的通信服务，为小区居民提供优质、便捷的通信服务，现双方就通信公司入网小区相关事宜达成以下合同：一、合作范围1. 甲方负责为乙方提供固定电话、移动电话、宽带网络等通信服务。
2. 乙方负责提供小区内通信设备安装所需的场地、电源等基础设施。
二、合作期限1. 本合同自双方签字之日起生效，合作期限为____年，自合同生效之日起计算。
2. 合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
三、入网费用及支付1. 乙方在签订合同后____个工作日内，向甲方支付入网费人民币____元。
2. 入网费包含甲方在乙方小区内安装通信设备、调试、培训等相关费用。
四、通信服务费用1. 乙方居民使用甲方通信服务，按照甲方公布的收费标准支付通信费用。
2. 甲方应定期向乙方提供通信费用结算报表，乙方应按照报表金额及时支付。
五、甲方的权利和义务1. 甲方保证所提供的通信服务符合国家相关标准，确保通信质量。
2. 甲方负责对乙方小区内通信设备进行维护和管理，确保设备正常运行。
3. 甲方应在合同期内为乙方提供技术支持和培训，使乙方能够熟练掌握通信设备的使用和维护。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应积极配合甲方进行通信设备的安装、调试和维护工作。
2. 乙方有权监督甲方提供的通信服务质量，并提出合理建议。
3. 乙方应保证小区内通信设备的完好，如因乙方原因导致设备损坏，乙方应承担维修费用。
七、违约责任1. 双方应严格履行本合同，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 若因不可抗力等因素导致一方无法履行合同，双方应协商解决。
八、争议解决1. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
中国移动小区宽带网络接入协议书
中国移动小区宽带网络接入协议书甲方:中国移动通信集团福建有限公司安溪分公司地址:中国福建省安溪县永安路特产城二期南侧乙方:地址:甲乙双方本着平等互利的原则，依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就共同合作建设乙方管理的安溪感德?一品茶都，综合信息宽带网络接入项目，经双方协商后，达成以下协议双方共同信守。
第一条、合作原则甲乙双方愿意在优势互补、互惠互利原则的基础上，互相尊重，精诚合作，共同建设宽带智能型小区，提升该小区的品牌形象和竞争力，为入住客户提供先进的、优质的通信和信息化服务。
第二条、合作内容由乙方提供感德?一品茶都内宽带接入网所必须的基础设施，并由甲方提供高速宽带接入之技术及设施，宽带接入的相关通信设备，以及相关业务价格的制定和技术支持及支撑。
乙方提供小区内部管线、进入小区的管孔等，并配合甲方做好该业务的宣传推广工作。
第三条、双方的权利及义务一、甲方的权力和义务1、甲方负责根据乙方提供的建筑规划设计资料，双方认可后甲方进行投资建设，投资建设内容:(1)、通信机房的建设和投资;(2)、接入网使用的通信设备。
2、甲方在施工过程中不得损坏小区楼房主体(不包括必要的墙壁打孔，穿线等)，损坏责任由甲方承担并负责修复;3、甲方负责办理小区以外的信息管线的引入和光纤的引入事宜;4、甲方负责维护整个小区内由甲方投资的宽带接入网络系统的正常运转;5、甲方拥有其投资于整个小区宽带网络及软件系统的永久所有权和经营权;6、甲方在建成后的宽带智能型小区中向上网业主收取信息费，甲方拥有全部的收益权和由甲方所提供的其他增值服务的运营权和收费权。
二、乙方的权力和义务1、乙方为甲方的接入布线及网络设计施工提供必要的资料和便利条件，包括:小区总平面图、大楼平面图等;2、乙方同时提供网络设备的电源系统，相应的接地和防雷系统以及楼层设备空间所需的电源接口，电费及其他相应发生费用由甲方自理;、乙方为甲方开放小区内所有住户的接入资源及其他相关便利; 34、乙方配合甲方小区宽带互联网络服务的推广和宣传;5、乙方为甲方无偿提供网络设备所需的楼层内合理的安装空间及楼层设备所需的符合要求的强电电源。
小区移动网络信号覆盖物业服务协议标准文本
小区移动通讯设施管理服务协议甲方：乙方：为对小区内的移动通讯设施进行良好的管理，经甲乙双方友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，就乙方在 小区内的移动通讯设施的管理服务事宜，签订协议如下：一、 管理服务内容甲方协助乙方对移动通讯设施设备进行管理，并提供以下管理和服务：1.每日巡视，及时发现损坏或异常现象，并向乙方发出通知；2.配合乙方人员进行现场巡视、维护工作。
二、 乙方向甲方按季支付以下费用：1.设施设备运行用电的电费，按 元/度标准计算；2.甲方实施管理服务的管理服务费用，每季 元。
三、 移动通讯设施由乙方负责投资建设、运营和技术管理，进入小区时服从甲方的管理。
四、 产权或使用权约定条款乙方投资建设的通信设施,产权归乙方所有。
五、 违约责任1.乙方维护人员不接受甲方的管理，甲方有权拒绝其进入；2.乙方拖欠设施设备运行电费和管理服务费达一个月的，甲方有权切断其设施设备的用电，所造成的损失由乙方负全责；3.乙方设施设备的运行不能达到其功能效果，乙方应在一个月内积极整改和完善，消除其功能缺陷。
六、 合同的调整和解除1.乙方所建移动通讯设施设备遭业主或第三方诉讼导致拆除和赔偿时，本合同效力终止，乙方自负法律责任，由乙方负责向业主或第三方赔偿。
2.乙方要求终止本合同的执行，停止移动通讯设施设备的运行，应提前二个月通知甲方，结清所有费用后，在甲方的管理下实施拆除，拆除中对甲方和第三方所造成的损失由乙方赔偿。
七、 争议解决方式本协议履行过程中发生的一切纠纷，双方可协商解决；若协商无法达成一致的，则提交甲方所在地法院进行裁决。
八、 甲、乙双方同意本着相互支持、相互理解、相互优惠的原则，对本协议未尽事宜继续加强联系和协商。
如修改协议，需经双方协商达成一致意见并形成书面协定方可生效。
九、 本协议经双方授权代表签字、单位盖章后生效。
十、 本协议一式六份，双方各执三份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定通邮地址： 法定通邮地址：授权代表： 授权代表：经办人： 经办人：日期：200 年 月 日 日期： 200 年 月 日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 移动签订小区移动入驻协议
版)
XXXXXX 项目（X 期）
光网进驻小区业务合作协议
甲方：XXXX 开发有限公司
乙方：XXXXX
协议编号：签约日期：
XXX 光网小区团购业务合作协议附件
甲方：开发有限公司
乙方：
根据《中国人民共和国合同法》的规定，甲方乙方就合作建设中国移动光网和谐小区的相关事宜，本着自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本协议附件，以期共同遵守：1．合作项目基本情况
楼盘名称：
楼盘位置：
楼盘规模：万平米
项目土建工程（预计）竣工时间：2015年10月30日
2. 双方共建合作模式
甲方和乙方就位于XXXXXX “ XXX ”共建“中国移动光网小区”达成战略合作关系；
乙方负责移动机房至乙方所开发的楼盘“ XXX ”弱电机房的光缆及传输设备布放，提供弱电机房内的光纤配线架、分光器，负责弱电机房内光缆熔接，以及弱电机房内的光纤配线设施的维护管理；弱电机房到各楼层光分纤箱光缆连接敷设及设备安装。
甲方负责配备用户家庭综合信息箱；负责楼层光分纤箱到户内多媒体箱间的皮线光缆建设。
（乙方为甲方提供家庭布线的指导）甲方在小区内提供弱电设备间供乙方免费使用1 年，到期后乙方与本项目的物业管理公司协
商另行签订协议。
乙方须自行负责设备运营期间的其他各项费用（如电费、看护费等），具体费用与本项目的物业管理公司协商另行签订协议。
属双方各自投资建设的产权归投资方所有，且由投资方负责进行维护管理。
4．品牌合作
甲乙双方约定共建“ XXX ”光网小区进行品牌营销合作，双方签订协议后，甲方即获得乙方授权，可在本协议合作楼盘的广告、宣传和销售，使用“中国移动光网小区”标识（文字、图案）《中国移动光纤宽带》及相关广告形象体系；同时乙方即获得甲方授权，可在电信业务的广告、宣传和销售中，使用甲方的楼盘名称、标识（文字、图案）及相关广告形象体系。
5．宣传工作
甲乙双方约定双方均全力推进“ XXX ”中国移动小区光网宽带的宣传和推广工作，甲乙双方约定投入的宣传资源如下：甲方：
在售楼样板房间、售楼处、合作楼盘交房时配合甲方作“中国移动光纤宽带” 联合宣传；在后续物业管理中支持进行移动光网业务宣传。
乙方：
利用自有资源和签约媒体在移动光网小区业务的广告、宣传和销售中，附带宣传甲方楼盘名称、标识（文字、图案）及相关广告形象体系及体验电话；为合作楼盘进行宣传。
一、甲方的权利与义务
1、甲方确保合作项目楼盘甲方具有完全物业开发权，保证该楼盘不存在任何形式的开发权属纠纷；
2、甲方用于合作的楼盘应具备《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用许可证》和《商品房销售（预售）许可证》，保证楼盘的信誉和品质；
3、甲方提供：在合作楼盘中按甲乙双方同意的布线方案进行布线建设，布线界面为用户家多媒体信息箱进线端室内多信息点、为每户用户配备家庭综合信息箱、布放家庭弱电线路；
4、在合作楼盘内甲方在交房后半年内免费为乙方提供“中国移动光纤宽带”宣传栏1 处，到期后宣传栏租赁的具体费用由乙方与物业公司另行协商；
5、甲方交房后同意乙方到该楼盘进行业务宣传。
在甲方交房半年内乙方不需向甲方或物业服务公司缴纳宣传费，但必须服从甲方或物业服务公司的统一安排。
半年期后光纤宣传方式及合同模式由乙方与本楼盘物业服务公司具体接洽签订协议；
6、协议期间，甲方保证其选聘的楼盘物业管理公司履行与甲方相同的权利和义务，本合同对甲方选聘的楼盘物业管理公司同样具有约束力。
在后期业务宣传和安装施工进场时得到甲方和物业管理的支持与配合；
7、乙方进场施工时，甲方只为乙方提供水电接驳点，所产生的相关水电费用，由乙方直接交付总包单位。
二、乙方的权利与义务
1、乙方提供：《中国移动光纤宽带》及业务和技术顾问、技术服务；
2、向甲方提供“中国移动光纤宽带”标识、文字、图案及广告形象体系；
3、保证甲方在交房时即能开通网络。
负责合作楼盘中甲方免费提供的指定位置移动光网小区宣传栏的维护和数字化宣传信息的更换；
4、负责提供皮线光缆及施工；现场必须负责甲方管理（安全、
质量、进度），并配合总分包工作；
5、每年缴纳乙方在甲方机房所使用的电费，具体费用与本项目的物业管理公司协商另行签订协议。
三、协议期限，续签和终止
本协议自双方授权代表签字、盖章之日起正式生效，协议有效期三年；
甲乙双方任何一方均可在本协议到期前30 天向任何一方提出延长协议的书面申请，经双方同意可继续签协议；
在本协议有效期内，任何一方违反本协议条款，对方有权单方面终止协议并追究违约方由此给对方造成的经济损失。
四、解决合同纠纷方式
1、本协议未尽事宜或疏漏之处，甲乙双方本着真诚友好、合作互利的原则共同协商解决，并签订补充协议，补充协议具有同等效力。
2、在履行本合同的过程中发生争执，双方当事人和解或调解不成，
双方同意：任何一方有权向甲方所在地（即合同签订地）人民法院提起诉讼。
3、在合同实施期间，如乙方不能响应甲方对安全、质量、进度上的管理要求，甲方有权解除本协议。
4、本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份。
具有同等法律
效力，经双方签字盖章后生效。
甲方：【XXXXX 】（盖章）甲方代表签字（签字）：
日期：【】年【】月【】日
乙方：【XXXX 】（盖章）
乙方代表签字（签字）：
日期：【】年【】月【】日。