建筑工程委托监理合同范文(完整版)
有关工程建设监理委托合同范本5篇
有关工程建设监理委托合同范本5篇第1篇示例：工程建设监理委托合同范本甲方：（监理单位名称）乙方：（建设单位名称）鉴于甲方具备从事工程监理的资质和能力，有意愿承担乙方工程项目的监理任务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商，达成以下监理委托合同：一、监理范围及服务内容1. 甲方应当根据乙方的委托，对乙方的工程项目进行全面、深入的监理，包括但不限于工程进度、质量、安全、环境等方面的监督和管理。
2. 甲方应提供专业的监理人员，保证其具有相关资质和经验，并严格履行监理职责，维护乙方的合法权益。
3. 乙方应提供所需的监理文件、资料等信息，并协助甲方开展监理工作。
二、监理费用及支付方式1. 甲方的监理费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付），具体支付时间及方式由双方协商确定。
2. 如因工程变更等原因导致监理工作量增加，甲方有权要求乙方支付额外费用。
3. 乙方应按照约定时间及金额支付监理费用，逾期支付的，应支付逾期罚金。
三、监理期限及工作进度1. 监理期限为（具体时间），自监理合同生效之日起计算。
3. 如因乙方原因导致工程延期，甲方有权要求延长监理期限，并另行签订补充协议。
四、违约责任1. 任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免而导致无法履行合同的，双方可以免除责任，但应立即通知对方，并努力减少损失。
五、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构裁决。
2. 仲裁裁决是终局裁决，对双方当事人有约束力。
六、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效，合同正本双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同内容如有变更，应经双方协商一致后书面确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上是有关工程建设监理委托合同范本的内容，希望能够对相关领域的人士有所帮助。
在签订合甲乙双方应当仔细阅读并理解各项条款，确保双方的权益得到充分保障，合同能够顺利履行。
工程建设监理委托合同通用版范文5篇
工程建设监理委托合同通用版范文5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（建设单位）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（监理单位）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方对工程项目进行监理，经双方友好协商，达成如下协议：一、定义与解释本合同中的工程监理服务是指乙方根据甲方的委托，对工程项目的实施过程进行全面监督管理，保障工程建设的质量和进度，协调工程建设各方之间的关系。
二、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方所委托的工程项目的实施过程进行监督管理。
具体包括工程项目的施工设计审查、材料验收、进度监控、质量验收、安全监督等方面的工作。
2. 乙方应协助甲方处理与工程相关的各种问题，包括但不限于与设计单位、施工单位及其他相关部门的沟通协调工作。
3. 乙方应根据工程建设需要，提供合理化的建议和改进意见，以提高工程质量和效率。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
乙方应按照工程进度表的要求，按时完成各项监理任务。
如因特殊情况需调整进度安排，双方应友好协商解决。
四、费用及支付方式甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体费用计算方式、支付时间等详见合同附件《监理费用明细表》。
甲方应在每个付款周期结束后向乙方支付相应的监理费用。
如有违约情况，违约方应承担违约责任。
五、保密条款双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
六、质量保障措施乙方应按照相关法律法规和规范要求，履行监理职责，确保工程建设质量。
如因乙方工作失误导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。
七、违约责任与解决方式如双方在执行本合同过程中发生争议或违约情况，应及时协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
具体违约责任及解决方式详见合同附件《违约责任与解决方式说明》。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)
工程建设委托监理合同示范文本（5篇）工程建设委托监理合同示范文本（篇1）发包人（全称）：_____________________________承包人（全称）：______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称：_______________________________________；1.2工程地点：_______________________________________；1.3工程内容：_______________________________________；1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围：乙方包工，包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价：大写_________________________________。
5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后，甲方向乙方付清余款。
工程建设监理委托合同范本8篇
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（监理方）：[乙方名称]签订日期：[具体日期]根据有关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[具体名称]工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模]（详见附件）。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作，包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要，制定监理计划，明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作，提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工，确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划，确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限]，自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员，负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员，应提前书面通知甲方，并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后，提交相应的监理报告或成果资料，甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的，甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务，确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用，并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息，支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护，不得泄露或用于其他用途。
工程建设监理委托合同范文5篇
传真：_______________
甲方（盖章）：_______________
法定代表人（负责人）：_______________
联系地址：_______________
联系电话：_______________
传真：_______________
签订日期：_______________
甲方拟实施的工程项目名称为__________，位于______________。
第二条 项目概况：
1、项目建设内容：______________；
2、项目工程量和工程范围：______________；
3、建设工期：______________。
第三条 监理任务：
1、协助甲方在项目前期准备阶段，完善相关设计文件和施工方案；
第一条 任务范围
1.1 甲方接受乙方委托，负责对乙方工程建设项目的施工情况进行监理，确保工程建设符合国家相关法律法规和规范标准要求。
1.2 甲方应当按照监理相关规定和要求，对工程施工进度、质量、安全等方面进行全程监督和监控，提出合理建议和监督意见。
1.3 甲方应当及时向乙方提供监理报告、监理意见和监理结果等信息，并配合乙方开展相关工作。
3.监理服务内容
3.1.监理前期筹备工作
乙方应在监理工作开始前与甲方充分沟通，了解工程项目情况、要求及特殊要求，并制定监理计划。
3.2.监理过程中的服务
乙方应每日巡查工地，监督施工进度和质量，及时发现并解决问题。乙方应向甲方提供监理报告，介绍工程进展及存在的问题。
3.3.竣工验收阶段服务
乙方应协助甲方进行竣工验收，并出具书面报告，确认工程竣工情况。
2、如因甲方原因导致监理工作无法顺利进行，甲方应负相应的违约责任。
工程建设监理委托合同范文5篇
工程建设监理委托合同范文5篇篇1甲方（业主单位）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设的法律法规和规章制度，甲、乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方进行工程建设监理事宜达成如下协议：一、委托项目概况甲方委托乙方就位于__________地区的__________工程进行监理工作。
本工程的主要内容包括__________，涉及工程的整体布局规划、质量控制、进度监控、安全监管等。
二、监理范围及内容乙方提供的监理服务包括但不限于以下内容：工程设计审查、工程进度控制、工程质量监管、安全生产监管、工程资料整理等。
乙方应确保工程按照预定的目标顺利进行，并保障工程质量和安全。
三、监理期限及进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用止。
乙方应根据工程进度制定详细的工作计划，并严格按照计划执行。
对于工程进度出现偏差的情况，乙方应及时提出调整建议并报甲方批准。
四、监理费用及支付方式监理费用总额为人民币______元整（￥______元）。
支付方式如下：______%（具体比例）款项于合同签订后______日内支付；剩余款项按工程进度分期支付，具体支付时间节点及比例为工程完工验收合格后______日内支付______%。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）甲方应及时向乙方提供工程相关的文件和资料；（2）甲方应确保施工现场的“三通一平”（即水通、电通、道路通及场地平整）；（3）甲方应按时支付监理费用。
2. 乙方职责与义务：（1）乙方应按照合同约定履行监理职责；（2）乙方应根据工程进度制定详细的工作计划，并监督计划的执行；（3）乙方应确保工程质量符合相关标准和规范；（4）乙方应对涉及工程的重要决策提出专业意见。
六、保密条款甲、乙双方应对涉及本工程的商业机密和技术秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
建设工程委托监理合同样本5篇
建设工程委托监理合同样本5篇篇1甲方（建设单位）：________________乙方（监理单位）：________________根据有关法律法规，甲方委托乙方对建设工程进行监理，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程规模：________________（具体描述工程规模）二、监理范围及内容乙方接受甲方委托，对建设工程进行全过程监理，包括但不限于以下内容：1. 工程质量监督与控制；2. 工程进度监督与管理；3. 工程计量与造价审核；4. 安全生产监督与管理；5. 合同履行情况监督与管理；6. 其他与工程建设相关的咨询、建议等。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：人民币________元（大写：________________）。
2. 支付方式：甲方按工程进度分期支付监理费用，具体支付节点及金额按双方另行签订补充协议执行。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）按时支付监理费用；（2）为乙方提供必要的办公条件；（3）及时向乙方提供与工程相关的技术资料；（4）支持乙方履行监理职责，保障乙方合法权益。
2. 乙方职责与义务：（1）遵守法律法规，履行监理职责；（2）制定监理计划，并组织实施；（3）对工程质量、进度、造价等提出专业意见；（4）发现重大问题及时报告甲方，并提出解决方案；（5）保守甲方的商业秘密。
六、违约责任1. 甲方未按时支付监理费用，应按每日万分之五的标准支付违约金。
2. 乙方未履行监理职责，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方损失。
3. 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的，不承担违约责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
八、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程委托监理合同样本7篇
建设工程委托监理合同样本7篇篇1甲方（业主）：______________________乙方（监理方）：_____________________根据有关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜，达成如下协议：一、合同标的甲方委托乙方对以下工程进行监理：_____________________工程。
二、监理范围与内容1. 乙方负责监理甲方所委托的工程项目的施工全过程。
具体内容包括：质量控制、进度控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调等。
2. 乙方应依照国家法律法规、规范标准以及监理合同的要求，履行监理职责，确保工程质量和安全。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式：按照工程总造价的百分比计算，具体比例根据工程规模及复杂程度双方协商确定。
2. 支付方式：甲方应按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按照双方另行签订的支付协议执行。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料和信息，以供乙方进行监理工作。
3. 甲方应按时支付监理费用。
4. 甲方应尊重乙方的监理意见，对乙方提出的合理建议应予以采纳。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责，确保工程质量和安全。
3. 乙方有权对违反法律法规、规范标准的行为提出纠正意见。
4. 乙方应对甲方的资料和信息妥善保管，未经甲方同意不得泄露。
5. 乙方应定期向甲方报告工程进度和监理情况。
七、违约责任1. 如甲方未按时支付监理费用，乙方有权暂停监理工作，直至甲方履行支付义务。
2. 如乙方未按照合同约定履行监理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 因乙方原因导致工程出现重大质量或安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。
八、争议解决方式如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-4847-32
建筑工程委托监理合同范
文（完整版）
clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
Mutual Benefit And Common Prosperity
互惠互利共同繁荣
建筑工程委托监理合同范文（完整
版）
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方:
乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程监
理
规范》规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上, 签订本合同，共同信守。
第一条监理项目范围
甲方委托乙方，按本合同书要求进行工程项冃的施工监理，监理范围: 质量控制、进度控制
和投资控制工作。
第二条期限费用
服务期限为年月至年月。
总费
用为: 万元。
第三条条款定义
1•甲乙双方的监理依据是《建设监理规范规定》
和其他有关规定以及施工承包合同O
2•甲方是本工程项冃建设的组织者，负责建设中
筹集资金、征地、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
3 •本合同书所指的工程监理范围与内容以设计施
工图纸、施工合同及施工规范。
4•本合同书所指的监理费分两次支付乙方，即主
体工程完工，经各责任主体单位验收合格后支付50%, 工程竣工经各责任主体单位验收合格后支付剩余50% 工程监理费。
5•在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书
面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。
双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,
本合同书立即生效。
2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期
限开始其服务。
3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期
限完成服务。
4•如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经
双方书面同意才能成立。
5•如果如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双
方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
6•合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化
时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的权力与责任。
1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检
查。
2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进
度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。
3•对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更
时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4•甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和
权力的统一。
5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需
的合同文本、资料、图纸和数据等。
6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7•甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由
乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
第六条乙方权力与责任。
1 •乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部
责任。
2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能，必须
按照监理的职业准则完成其全部职责。
3.乙方必须按规定派出监理工作需要的监理人员
及项目监理机构。
其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意。
甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。
4.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进
行。
为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出
合理调整。
若更换现场人员，应代之同等技能的人员,
5•乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭
证权和开工、停工、返工和复工命令权。
6•乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的
唯一报酬。
乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
第八条调解与仲裁。
在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方
应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商, 解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。
双方同意由仲裁委员会仲裁。
在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。
第九条违约责任由甲方原因要求终止合同，甲方应至少
提前2个
月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个
月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有
答复，可视为本合同终止。
第十条甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。
具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十一条特殊条款鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙
双方经协商
同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。
具体条款
1 •额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围
以外的任务，甲方应另行补签委托合同。
如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。
2•双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以
电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。
3.监理服务期限:
4•在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）
造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任, 允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。
5•合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变
化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。
6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝
图）、资料及与被监理项目有关的试验报告等技术资料
5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。
乙
方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项冃结束后归还甲方。
7•甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件
等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。
8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。
第十二条本合同自签订之日起生效，本合同正本
一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）: 乙方（公章）:
法定代表人（签字）: 法定代表人（签字）:
这里填打您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。