工程合同补充协议条款
工程合同调价补充协议范本
工程合同调价补充协议范本甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），因市场情况变化和实际施工需要，现需对原合同中的部分条款进行调价。
为此，甲乙双方经友好协商，一致同意按照以下条款签订本补充协议：一、调价原则1. 调价应基于公平、公正的原则，确保甲乙双方的合法权益不受损害。
2. 调价应符合国家有关法律法规的规定，遵循市场经济规律。
3. 调价应充分考虑工程的实际情况，确保工程质量和安全。
二、调价范围1. 材料价格调整：如遇国家政策调整或市场价格波动导致主要材料价格上涨或下降超过合同约定的比例时，应对材料价格进行相应调整。
2. 工程量变更：因设计变更、施工条件变化等原因导致的工程量增减，应按实际发生的工程量进行调整。
3. 人工费用调整：根据国家相关政策调整最低工资标准或劳动力市场供需变化，合理调整人工费用。
三、调价方法1. 材料价格调整应根据市场价格变动情况，参照行业指导价或权威发布信息进行调整。
2. 工程量变更应依据实际完成的工程量，按照原合同单价进行计算，如无适用单价，则双方协商确定。
3. 人工费用调整应参照当地政府发布的最低工资标准或行业平均工资水平进行。
四、调价程序1. 乙方应在发现需要调价的情况后__个工作日内书面通知甲方。
2. 甲方收到通知后__个工作日内进行核实，并与乙方协商确定调价事宜。
3. 双方达成一致后，签订本补充协议，并按新的合同价格执行。
五、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议是对原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。
3. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。
六、争议解决如因本补充协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
工程合同总价调整补充协议
工程合同总价调整补充协议在工程项目的实施过程中，由于市场环境的变化、设计变更或其他不可预见的因素，往往需要对原有的工程合同总价进行调整。
为了确保双方的权益和项目的顺利进行，签订一份工程合同总价调整补充协议显得尤为重要。
以下是一份工程合同总价调整补充协议的范本，供您参考。
甲方（业主）：______________乙方（承包商）：______________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的《________工程合同》（以下简称“原合同”），现因________原因，需对原合同中的总价进行调整，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、总价调整根据原合同的规定，结合实际情况，甲乙双方同意将原合同总价从人民币（大写）________________元整（¥________________）调整为人民币（大写）________________元整（¥________________）。
二、支付方式及期限1. 乙方应在本补充协议签订后__个工作日内向甲方提供相应金额的增值税专用发票。
2. 甲方应在收到乙方提供的增值税专用发票后的__个工作日内，按照以下方式支付调整后的款项：- 通过银行转账方式支付至乙方指定的账户；- 其他支付方式：________________。
三、工期调整如因总价调整导致工期发生变化，甲乙双方应根据实际工作进度重新确定工期，并签订书面的工期调整协议。
四、质量保证乙方应继续按照原合同的规定，保证工程质量符合国家相关标准和规范要求，并对工程质量承担相应的责任。
五、违约责任如甲乙任一方未按照本补充协议的约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如甲乙双方在本补充协议的履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同补充协议范本6篇
建设工程施工合同补充协议范本6篇建设工程施工合同补充协议范本 (1) 合同编号：甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、承包工程范围四、承包工程内容：五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。
六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥万元 (大写) 。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。
二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。
三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。
如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的 95%;五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方责任：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。
二、乙方责任：1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。
2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。
3、在本工程竣工后清理现场。
工程合同补充质保协议范本
工程合同补充质保协议范本在工程项目的实施过程中，为了确保工程质量满足甲方的要求，甲乙双方经常会根据实际情况对原有工程合同中的质保条款进行补充。
以下是一个工程合同补充质保协议的范本，它旨在明确双方在质保期内的权利与义务，以及如何处理可能出现的质量问题。
【工程合同补充质保协议】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现基于工程项目的实际需要，双方同意对原合同中的质量保证及保修条款进行如下补充：一、质保期限的延长原合同规定的质保期限为工程竣工验收合格之日起__年。
现双方同意将质保期限延长至__年，以便更好地保障工程质量。
二、质保范围的扩大除原合同规定的质保范围外，甲乙双方特此约定，对于因材料缺陷、施工工艺不当等原因导致的工程质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。
三、质量问题的处理程序1. 甲方在发现质量问题后，应在__日内书面通知乙方；2. 乙方接到通知后，应在__日内到现场进行检查，并在__日内提出整改方案；3. 乙方应在甲方确认整改方案后的__日内完成修复工作。
四、违约责任如乙方未按照本补充协议约定的时间完成质量问题的整改，甲方有权按照原合同约定的违约责任条款要求乙方承担违约责任。
五、其他事项本补充协议未尽事宜，仍按照原合同的相关条款执行。
本补充协议与原合同有冲突的，以本补充协议为准。
六、生效条件本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，并与原合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________ 日期：____年__月__日。
工程合同补充协议8篇
工程合同补充协议8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已经签署了一项工程合同，现根据工程实际情况和双方共同意愿，经友好协商，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、背景与原则本协议为甲乙双方就工程合同（原合同）所进行的补充约定，旨在明确双方在工程实施过程中的权利和义务，确保工程顺利进行。
本补充协议遵循平等互利、诚实信用的原则，遵循国家相关法律法规的规定。
二、工程概况本次补充协议涉及的工程名称为：____________________。
工程地点为：____________________。
工程内容包括但不限于：____________________（具体以双方商定为准）。
三、合同金额与支付方式1. 本补充协议涉及的工程费用总额为人民币：______元（大写：______元整）。
该费用包括但不限于材料费、人工费、税费等。
2. 支付方式：____________________（如预付款、进度款、竣工验收款等支付方式及比例）。
四、工期调整与延误处理1. 鉴于工程实际情况，双方同意对原合同约定的工期进行调整。
新的工期为：自本协议签署之日起计算，共计______天。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天支付违约金______元的方式承担违约责任。
如因甲方原因导致工期延误，甲方应相应顺延工期。
五、质量与保修责任1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及双方约定要求。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的维修责任和损失赔偿责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期限为______年。
保修期间，乙方负责免费维修因乙方原因导致的质量问题。
六、违约责任与解决方式1. 甲乙双方应严格遵守本补充协议的约定。
如一方违反协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程补充协议书范本三篇
工程补充协议书范本三篇工程补充协议书范本三篇一项工程的进行，是有可能出现很多突发情况的。
这时候如若要补充协议，那么该怎么去制定这个协议书呢以下是小编为大家带来的工程补充协议书范本，欢迎大家参考。
工程补充协议书1甲方：____________________乙方：____________________甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1、土建工程造价按________工程取费，总价下浮________%后为甲乙双方土建工程结算造价。
2、安装工程造价按________工程取费，总价下浮________%后为甲乙双方安装工程结算造价。
3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前________个月至________年____月____日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。
4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负____万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。
5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。
6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价_________%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方________项目部。
7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。
施工合同补充协议范本6篇
施工合同补充协议范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方已经签署了关于__________项目的施工合同，现根据双方协商一致，就原合同未尽事宜及需要补充的事项，达成如下补充协议：一、协议背景本协议基于甲乙双方共同利益及诚信合作的原则，为确保项目顺利进行，明确双方权益和责任，对原施工合同进行补充和细化。
二、工程概况1. 工程名称：__________项目。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
三、补充条款1. 工程款支付（1）甲方应按原合同约定支付工程进度款，若因甲方原因导致延迟支付，甲方应支付相应的滞纳金。
（2）乙方在完成竣工验收并交付甲方后，甲方应在______天内完成结算支付。
2. 工程变更（1）若甲方在施工过程中需要对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并签署书面变更协议。
（2）乙方在接到甲方的变更通知后，应按照变更协议相应调整工程进度和造价。
3. 工程延期（1）若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任和损失。
（2）若因乙方原因导致工程延期，乙方应按照原合同约定承担违约责任。
4. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
（2）工程竣工后，乙方应组织内部验收，并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的______天内组织验收。
5. 保修责任（1）工程竣工验收合格后，乙方应按照原合同约定承担保修责任。
（2）保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行免费维修。
6. 安全施工（1）乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保安全生产。
（2）若因乙方违反安全规定导致安全事故，乙方应承担全部责任和损失。
四、违约责任及解决方式1. 若甲乙双方任意一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 对于因执行本协议而引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合同补充协议条款
发包人：绍兴越秀外国语职业学院（筹） 承包人：绍兴市第三建筑安装工程有限公司
经双方协 商同意在签订绍兴越秀外国语 职业学院（筹）二期扩 建工程I标段 GF-1999-0201 建设工程制式
合同文本基础上补充签订以下条款。
1
、承包人同意为发包人校园建设提供融资条件。具体做法是：发包人在向承包人支付
工程进度款时， 每次按应拨付款额扣除 18%的工程款， 即到工程验收合格时支付工程造价 （下
浮后的造价） 82%的工程款。 所扣除的 18%的工程款中的 50%在 2002 年 1 月 31 日前支付， 余 下的 50%在竣
工验收日相隔一年时支付，若到时竣工决算尚未审核完毕，即延至竣工决算审 核完毕时支付。施工用临时水电费及保修
押金在该笔尾款中扣除。按上述规定时间内支付， 发包人不支付利息， 若超过上述规定时间， 发包人向承包人支付应
付额的同期银行贷款利息。
2
、承包人为表明保质如期完成n标段的工程的决心，决定按投标承诺向发包人提供工
期质量履约保证金， 保证金款额为捌拾万元。 若单位工程优良率质量目标达不到 75%以上（含
75%）时，其保证金中的 40 万元赔偿给发包人。 若单位工程竣工日期未按合同约定竣工而因 承包人原因延期 15
天
以上（不含 15 天）时，按全部工期保证金 40万元中该工程所占的建 筑面积比例的金额赔偿给发包人。 当质量保证金
按本条款赔偿给发包人后， 合同中若另有质 量罚款不再重复执行。 当工期保证金按本条款赔偿给发包人后， 该单位工
程赔偿界限前 （即 延期的前 15 天）不再重复罚款，而界限后（即 15天以后）仍按工程造价每日万分之四进行 处罚。
质量保证金在单位工程优良率达到合同要求时，在书面确定日起 7 天内归还承包人。
当工程竣工后，工期延误不超过考核目标 15 天日历天（含 15 天）以上时，该工程工期保证 金在 7 天内归还给承包人。
该标段工程主体结构屋面结顶在 2001 年 6 月 10 日前完成， 发包 人按建筑面积10元/怦作为赶工措施费支付给承包
人， 超过该时间界限，发包人该费用不再
支付。工程在 2001 年 8 月 10 日前完成，发包人按合同造价的 1%奖给承包人。工期质量保
证金在发包人资金帐户时不计利息。
3
、按本次招标、投标、开标后承包人的中标条件，竣工结算时工程总造价的计算公式为：
（1）+（2）
（1）食堂、学生宿舍4#、5#楼的造价=万元一发包人签证可组价子目价款（注 1） +
发包 人签证组价工程款
（其中综合费率下浮到 18% —发包人定价部份材料款（注 2） +发包
人签证定价材料款（其中综合费率下浮到 18%）±按合同口径执行的材料价格调整。
注1:发包人签证可组价子目价款 =［标书中相应子目直接费X（费率 +1）±材料价差调
整x（ 1+材料税率）］x 注2 :发包人定价部份材料款 =［标书中暂定价部份材料款x（ 1+费率）x ］
发包人（公章） 承包人（公章）
2001
上述三幢工程， 非施工图变更， 工程量不作调整。 招标答疑中划出不做入预算而实际发 生的可按定额规定按实
计算工程直接费。
（2）教工宿舍工程造价=［按中标口径和定额规定结算一发包人签证的材料价（ 1+
费率）
和可组价子目工程造价］X +发包人签证的材料价（1+费率）和组价子目工程造价（该二 项综合费率均下浮到
18%）
4
、涉及工程中圆线二线以上及方线三线以上者的艺术性线条等组价项目的施工：其用 材等施工方案须事先报监理
人员审核、 发包人认可。 用工的核定由承包人事先约定时间， 由 发包人和监理人员在操作现场记录后核定，否则承包
人事后提交的组价单发包人不予认可， 其损失由承包人自负。
5
、在场外工程化粪池施工中，若要采取土方开挖保证措施，须事先征得发包人同意， 对于一次性损耗的加固材料，
在土方回填前须通知发包人或监理人员到现场计量核定、 签证， 否则发包人不予认可，其损失由承包人自负。
6 、根据上述第 3 条结算精神凡下浮率不到 15%
部份工程款，其金额在计算优良工程奖
时不作为基数。
7
、 基础土方调运，在定额运距范围内须服从甲方安排，否则所产生的二次运费要由 承包人承担。
8、 本工程散装水泥用量必须占全部水泥用量的 80%以上（含 80%
），若达不到这一要
求，发包人发生的散装水泥押金不能全额退还， 其损失由承包人承担。 水泥质量要求使用
I
类水泥，机制标准砖若要使用桐乡产，如 T33、T17 等，事先须征得发包人签证同意。
9
、本协议若与合同有矛盾之处，以本协议为准，本协议一式十份，盖章签字后生效。
法定代表人： 法定代表人：
年 3 月 10 日