建设项目垫资合同协议书范本
建设工程施工承包垫资协议书4篇
建设工程施工承包垫资协议书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方（出借方）：（单位名称）：（法定代表人）：（注册地址）：（联系电话）：乙方（承包方）：（单位名称）：（法定代表人）：（注册地址）：（联系电话）：为明确双方在建设工程施工承包垫资事宜上的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议书。
为此，甲方与乙方本着诚实守信的原则，共同遵守以下条款：第一条垫资金额及用途1.1 甲方同意向乙方垫资金额为（具体金额），用于乙方在建设项目中的施工经营活动。
1.2 乙方应当按照合同约定使用垫资，不得挪作他用。
如有资金不足或超出的情况，应及时与甲方联系沟通，并在双方共同商定下进行调整。
第二条垫资期限及还款方式2.1 垫资期限为（具体期限），自本协议签署之日起算。
若乙方需要延长垫资期限，应提前与甲方协商并取得书面同意。
2.2 乙方应按照合同约定的工程款支付时间节点，及时进行还款。
如遇特殊情况需延迟还款，应提前向甲方说明情况，并经协商确定新的还款时间。
2.3 还款方式：乙方应按照工程进度与支付款项，向甲方进行还款。
还款方式包括一次性结清与分期还款两种方式，双方应协商确定具体还款方式，并签署书面协议。
第三条利息及违约责任3.1 若乙方未按时按量还款给甲方，则甲方有权向乙方收取逾期利息，利息计算规则如下：逾期金额× 逾期天数× 违约利率（根据中国人民银行同期利率确定）3.2 一旦乙方违反本协议的规定，如未按期还款、挪用资金等情况，甲方有权协助乙方进行整改，并要求乙方承担由此产生的法律责任。
第四条保密责任4.1 本协议任何一方应对对方提供的商业秘密和机密信息承担保密责任。
未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用相关信息。
4.2 双方在本协议有效期内及协议终止后一定期限内应继续履行保密责任，不得利用对方的商业秘密或机密信息谋取私利。
第五条协议解除5.1 如因不可抗力等不可抗力事件致使任何一方无法履行本协议规定的义务，应及时通知对方，并免责，但应尽最大努力减少损失。
最新建设工程施工承包垫资协议书范本(双篇)
最新建设工程施工承包垫资协议书范本甲方（垫资方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方垫资施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程造价：____________________6. 工程承包方式：____________________7. 工程施工期限：____________________二、垫资事项1. 甲方同意为乙方垫付工程款，垫资总额为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元。
2. 甲方垫资的款项包括但不限于材料款、设备款、劳务款等与工程施工相关的费用。
3. 乙方应在施工过程中合理使用甲方垫资的款项，确保工程进度和质量。
4. 乙方应在工程竣工后，按照合同约定及时向甲方偿还垫资款项。
三、还款方式1. 乙方应在工程竣工后____日内向甲方偿还全部垫资款项。
2. 若乙方无法一次性偿还全部垫资款项，可向甲方提出分期还款的申请，甲方有权根据实际情况决定同意。
3. 分期还款的具体期限、金额及还款方式由甲乙双方另行协商确定。
四、违约责任1. 若乙方未按约定时间偿还垫资款项，应向甲方支付逾期还款违约金，违约金计算方式为：逾期还款金额×日利率×逾期天数。
2. 若乙方未按约定用途使用甲方垫资款项，导致工程进度和质量受到影响，应向甲方支付违约金，违约金金额由甲乙双方另行协商确定。
3. 若甲方未按约定时间支付垫资款项，导致乙方无法正常施工，甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应支付垫资款项×日利率×逾期天数。
垫资 合同6篇
垫资合同6篇篇1甲方（投资方）：____________________乙方（借款方）：____________________鉴于甲方同意向乙方提供垫资，以支持乙方在特定项目中的资金周转需求，根据有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，经充分协商，达成如下垫资合同协议：一、合同背景及目的鉴于乙方在项目实施过程中面临资金周转困难，需要甲方的资金支持以顺利完成项目，故双方共同订立本合同。
本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范垫资行为，确保双方权益得到充分保护。
二、垫资金额及用途甲方同意向乙方提供垫资金额为人民币______元（大写：______元整）。
该笔垫资仅限于乙方用于______项目的资金周转。
三、垫资期限垫资期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
四、利息及支付方式1. 利息：垫资利息按照年利率______%计算。
2. 支付方式：乙方应按照约定的期限向甲方支付利息及本金。
利息按月支付，每月______日前支付当月利息；本金在垫资期限届满时一次性归还。
五、担保措施1. 乙方应提供甲方认可的担保措施，以确保垫资的履行。
担保措施包括但不限于第三方担保、抵押、质押等。
2. 乙方未能按时履行还款义务时，甲方有权依法行使担保权益。
六、甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方使用垫资的情况，确保垫资用于约定的用途。
2. 乙方未按约定用途使用垫资或未按时支付利息及本金的，甲方有权提前收回垫资。
3. 甲方有权在乙方履行还款义务后，依法处置担保物。
七、乙方的权利与义务1. 乙方应按时支付利息及本金，确保履行还款义务。
2. 乙方应提供真实的财务报表及相关资料，以便甲方了解乙方的财务状况。
3. 乙方应接受甲方的监督，确保垫资用于约定的用途。
4. 乙方应按照约定的担保措施提供担保。
八、违约责任1. 乙方未按约定用途使用垫资的，甲方有权提前收回垫资，并要求乙方支付违约金。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方：(垫资方)统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：乙方：（承包方）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：为明确双方在工程垫资协议中的权利义务，特签订本协议：一、协议目的为了保障工程顺利开展，确保工程施工过程中的资金需求，双方根据自愿、平等和诚实信用原则，达成如下协议：二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金，具体金额为（数字大写）。
甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务，确保施工资金链的畅通。
三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。
具体还款时间及方式如下：（具体约定）。
四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效，至乙方偿还所有垫资款项之日终止。
双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。
五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项，应当承担违约责任并按照约定支付违约金。
5.2如甲方未按照约定履行垫资义务，应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
六、其他约定本协议如有争议，双方应协商解决，无法协商解决的，提交工程所在地人民法院解决。
甲方（盖章）：__________________________乙方（盖章）：__________________________签订日期：__________________________本协议一式两份，甲乙双方均持一份有效，具有同等效力。
愿双方共同遵守，无须变更，生效即至终止。
篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方（出借人）：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（电话号码）乙方（借款人）：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（电话号码）鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则，甲、乙双方本着互利互惠，平等自愿，就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议：一、垫资金额：甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资，垫资金额为（具体金额），账户名称为（账户名称）、账号为（账号）。
垫资协议书5篇
垫资协议书5篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签署：甲方：____________________（以下简称“投资方”）乙方：____________________（以下简称“受资方”）鉴于：一、受资方因项目进展需求，面临短期资金缺口，需要外部资金支持以维持项目的正常运营和发展。
二、投资方愿意为受资方提供短期垫资，以支持项目的顺利进行。
双方经过友好协商，就本次垫资事宜达成如下协议：一、垫资目的和用途本次垫资仅用于受资方的项目运营和发展，不得用于其他用途。
二、垫资金额和方式1. 垫资金额：人民币______元整（大写：______元整）。
2. 垫资方式：通过银行转账方式支付。
三、垫资期限本次垫资期限为自本协议签署之日起至XXXX年XX月XX日止。
四、垫资利息及还款计划1. 垫资利息：双方约定，本次垫资按照年利率XX%计算利息。
2. 还款计划：受资方应于垫资期限届满前全额归还垫资本金及利息。
若受资方提前还款，应提前通知投资方并支付已使用期间的利息。
五、保证事项1. 受资方保证本次垫资不改变项目原定用途，确保资金使用的合法性和合规性。
2. 受资方应定期向投资方提供项目进展报告及财务报表，确保投资方对项目的运营状况有充分了解。
3. 投资方有权对受资方的项目运营情况进行监督和检查。
六、违约责任1. 若受资方未按约定用途使用垫资，或未按时归还垫资本金及利息，应支付违约金并承担由此产生的所有损失。
2. 若因受资方的违法行为导致投资方遭受损失，受资方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
七、法律适用和争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方因本协议产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
建设工程代建合同垫资
建设工程代建合同垫资在建设工程中，由于多种原因，甲方可能暂时无法提供足够的资金以维持项目的正常运行。
在这种情况下，甲乙双方可以协商签订一份垫资合同。
该合同允许乙方先行垫付一部分建设资金，待项目完成后由甲方按照约定的方式归还。
以下是一个建设工程代建合同垫资的范本：【合同名称】建设工程代建合同垫资协议【甲方（业主）信息】单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：【乙方（承建方）信息】单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：【合同内容】一、垫资金额及用途甲方因__________（项目名称）的建设需要，向乙方申请垫资人民币_____元整，用于支付__________（具体用途）。
二、垫资期限垫资自____年__月__日起至____年__月__日止，期满后甲方应按合同约定归还垫资及相应利息。
三、利息及费用1. 垫资期间，甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方垫资利息。
2. 除利息外，甲方还需承担乙方垫资过程中产生的合理费用。
四、还款方式甲方应在垫资期满后一次性还清全部垫资本金及利息。
若甲方不能按期还款，需提前__天书面通知乙方，并说明延期还款的原因和预计还款日期。
五、违约责任1. 如甲方未能按合同约定归还垫资及利息，应按照未还部分每日千分之五的标准向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定提供垫资，应向甲方支付相当于垫资金额百分之十的违约金。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
【签字盖章】甲方代表签字：乙方代表签字：签约日期：____年__月__日。
建设工程施工承包垫资协议书5篇
建设工程施工承包垫资协议书5篇第1篇示例：建设工程施工承包垫资协议书甲方（施工单位）：__________为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿平等、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方开展的建设工程施工项目，乙方向甲方垫资的事宜，达成如下协议：一、项目名称：__________四、项目工期：______年/月/日至______年/月/日。
五、垫资金额：乙方同意向甲方垫资______元。
六、垫资方式：乙方将垫资款项直接支付给甲方账户，不得用于其他用途。
九、返还方式：项目结束后，甲方应及时将垫资本金及利息一次性返还给乙方。
十、项目变更：若因建设工程项目变更导致垫资金额发生变化，双方应重新协商确定垫资金额。
十一、协议变更：经双方协商一致，可以对本协议进行修改、补充或解除。
十二、争议解决：本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商；协商不成的，由_____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的。
十三、本协议自双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：______年______月______日注：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第2篇示例：建设工程施工承包垫资协议书甲方：____________乙方：____________为了确保本工程的正常施工和资金的流动，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、项目简介1. 项目名称：____________2. 项目地址：____________3. 项目建设内容：____________二、合作内容1. 乙方将在项目开工前向甲方垫资，用以支付工程队伍、材料和设备等费用。
2. 甲方应按照工程进度逐步返还乙方垫资款项。
3. 双方应遵守相关法律法规，严守合同精神，共同完成项目建设目标。
三、垫资金额及方式1. 乙方向甲方垫资金额为：____________元（大写：____________）。
垫资协议书25篇
垫资协议书25篇篇1甲方（出资方）：_________________________乙方（借款方）：_________________________鉴于甲乙双方经友好协商，就乙方工程项目中短期资金周转需求，甲方同意为乙方提供垫资支持，为明确双方的权利与义务，特签订本协议。
一、协议目的甲方同意为乙方在工程项目中提供短期垫资支持，以缓解乙方资金周转压力，促进项目顺利进行。
二、垫资额度及期限1. 垫资额度：人民币_________元（大写：_________________________元整）。
2. 垫资期限：自本协议签订之日起至工程项目竣工验收合格之日止。
三、资金使用及偿还1. 资金使用：乙方应将甲方垫资款项用于本协议约定的工程项目，不得挪作他用。
2. 资金偿还：（1）乙方应按项目进展情况和资金回流情况，及时向甲方偿还垫资款项。
（2）项目竣工验收合格后，乙方应一次性偿还甲方垫资款项余额。
四、保证事项1. 乙方应提供真实、完整、准确的工程项目相关资料，确保甲方对项目的了解。
2. 乙方应确保项目按照约定进行，并及时向甲方通报项目进展情况。
3. 乙方应按照约定使用垫资款项，确保资金用于本协议约定的工程项目。
4. 乙方应按时偿还甲方垫资款项，确保资金及时回流。
五、违约责任1. 若乙方未按约定使用垫资款项，甲方有权要求乙方立即归还全部垫资款项，并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方未按约定偿还垫资款项，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，并保留追究乙方法律责任的权利。
3. 若因乙方原因导致项目无法按时完成或项目出现重大风险，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。
六、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________ 建设项目垫资合同
甲方： _______________________
乙方： _______________________
签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
甲方:
乙方:
为加快推进和保障房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度，确保项目前期资金的
准备充分，甲方经过股东及公司董事会决议并决定，根据国家有关法律、法规和政策，本着诚实信用、互惠互利的原则，就乙方垫资建设项目，经友好协商达成本协议。
一、项目概况
1、项目主体为棚户区改造，项目所在位置
2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。
征地、拆迁补偿安置费用由乙方先行垫付
部分资金，该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。
工程开工后以建筑承包合同各项约定
为准。
二、垫资方式
1、为了加快推进棚改项目的进一步实施，由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金，金额
万元。
2、乙方在本协议签订后日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。
3、甲方承诺收到乙方款项后，项目的建设工程部分交由乙方承包建设，具体承包价格结算以及
项目实施，按照建筑承包合同执行。
三、垫资期限
1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起，个月内，保证图纸设计完毕，拆迁进场，尽快推进项目建设招投标各项事宜。
2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的，如需相应顺延，在取得乙方同意后，垫资部分按照银
行贷款同等档次计算利息。
按月付息，直至招投标阶段结束。
第2页共3页
3、甲方在与乙方签订本协议后，不在与其他建筑公司签订建设项目协议，乙方持本协议有优先权。
四、附则
1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效，对双方有法律约束力。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
甲方代表（签字）：日期：乙方（盖章）
乙方代表（签字）：日期：。