采购合同模板免费
采购合同正规模板(精选15篇)
采购合同正规模板（精选15篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同正规模板（精选15篇）采购合同正规模板第1篇甲方(购方)：常州伟顺路桥工程有限公司乙方(供方)：为增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，经双方充分协商，订立本合同。
货物采购合同模板8篇
货物采购合同模板8篇篇1甲方（买方）：_________________________乙方（卖方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方向乙方采购货物的相关事宜，达成如下协议：一、货物名称、规格、数量及质量要求1. 甲方采购的货物名称、规格、数量详见附件《采购清单》。
2. 乙方应确保所提供的货物符合附件《采购清单》中规定的质量要求，且为全新、未使用过的合格产品。
二、交货期限和地点1. 乙方应在合同签署后______天内，将甲方采购的货物送达至____________（交货地点）。
2. 如有特殊情况，双方可另行协商交货期限和地点。
三、价格及支付方式1. 货物的价格详见附件《采购清单》，乙方不得擅自更改价格。
2. 甲方应在货物验收合格后______天内支付货款的______%，剩余______%作为质量保证金，待质量保证期结束后支付。
3. 支付方式：_________________________（如：银行转账、现金等）。
四、包装、运输及保险1. 乙方应按照相关规定对货物进行妥善包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
2. 运输方式及费用负担由双方协商确定。
3. 货物在运输过程中的风险由乙方承担，如因乙方原因造成货物损失，乙方应负责赔偿。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应确保所提供的货物符合质量要求，如甲方发现货物存在质量问题，有权要求退货或换货。
2. 乙方应提供至少______个月的质保期，质保期内因货物本身质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应向甲方提供必要的售后服务，包括但不限于安装、调试、培训等操作。
六、违约责任1. 若乙方未能在约定的时间内交货，或者交货不符合质量要求的，视为违约，甲方有权要求退货或索赔。
2. 若甲方未按照约定支付货款的，视为违约，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
标准采购合同模板5篇
标准采购合同模板5篇这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！模板1：甲方（采购方）：乙方（供应商）：鉴于甲方需要购买乙方所提供的产品/服务，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条 产品/服务1.1 乙方向甲方提供的产品/服务的详细描述如下：（在此列出产品/服务的详细描述）1.2 乙方应按照甲方的要求，按时提供符合约定质量标准的产品/服务。
第二条 价格和支付2.1 乙方向甲方提供的产品/服务的总价格为人民币【】（大写：【】元整），付款方式为【】。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方产品/服务的价款。
第三条 交付和验收3.1 乙方应按照本合同约定的时间、地点和方式向甲方交付产品/服务。
3.2 甲方应按照约定时间对乙方提供的产品/服务进行验收，并将验收结果通知乙方。
第四条 质量保证4.1 乙方提供的产品/服务应符合国家相关法律法规及行业标准。
4.2 乙方应对提供的产品/服务承担质量保证责任，如因产品质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第五条 违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致一方不能履行本合同的，该方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。
第六条 争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日模板2-模板5：（在此列出相似的合同模板内容，根据实际情况进行修改和补充）希望以上模板能为您提供参考和帮助，如有需要，请在此基础上进行修改以满足您的实际需求。
采购合同模板（通用6篇）
采购合同采购合同模板（通用6篇）在人们愈发重视契约的社会中，合同起到的作用越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的采购合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购合同篇1甲方(供方)：乙方(需方)：为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，甲乙双方就购买酒店餐具用品达成如下协议：一、产品名称及清单见附表二、合同总金额x人民币(大写)x(不含税费、运杂费、保险费及其它相关费用等)。
三、付款方式：合同签订，甲方将样品送交乙方封存后，乙方向甲方一次性支付全部货款。
四、验收标准1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。
2、甲方按照乙方要求，分品种提供样品交乙方封存，收货时以封存样品核对验收。
五、违约责任1、逾期交货：因甲方原因，不能按期交货，每推迟一天，甲方每天按合同货款总值的1%支付违约金。
2、逾期付款：若乙方无正当理由延期付款，乙方需向甲方支付违约金，每推迟一周付款，则按合同货款总值的1%支付罚金，给予乙方补偿。
六、本合同一式贰份，签字盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份，合同附件一与本合同具有同等法律效力。
七、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙双方应通过友好协商解决。
甲方：乙方：签约日期：采购合同篇2甲方（需方）：乙方（供方）：经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守，履行合同。
一，产品清单及友情链接1、产品清单及价格（此表须与招标文件一致，可附后）设备名称____________________设备型号____________________数量____________________单价____________________合计____________________中标总价格（大写）2、友情链接全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的x%即元人民币整。
采购合同书样本(通用18篇)
采购合同书样本（通用18篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同书样本（通用18篇）在现代社会中,合同的约束力是不容忽视的,合同的签订能使各方的利益达到均衡。
标准采购合同模板(通用6篇)
标准采购合同模板（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!标准采购合同模板（通用6篇）标准采购合同模板第1篇甲方(需方)：中国建筑第-工程局乙方(供方)：合同编号：鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人·民共·和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。
货物采购合同模板一6篇
货物采购合同模板一6篇篇1甲方（采购方）：____________________乙方（供应商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购货物的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的及规格甲方向乙方采购以下货物：____________________（详细列出货物的名称、型号、规格、数量等）。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为含税费固定价格，除非双方另有约定，否则不因任何因素调整。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付货款：（1）预付款：合同签订后______日内，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款。
（2）进度款：货物验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
（3）收款账户信息：乙方应提供正确的银行账户信息给甲方，以确保货款能够及时到账。
三、交货时间与地点1. 交货时间：乙方应在合同签订后______日内完成货物的生产并交付给甲方。
如遇特殊情况，双方可另行协商。
2. 交货地点：甲方指定的地点（具体地址由双方另行约定）。
四、质量要求及检验标准1. 乙方应保证所供应的货物符合国家标准、行业标准以及双方约定的质量要求。
2. 甲方有权对货物进行检验，如因乙方提供的货物存在质量问题，甲方有权要求退货或换货。
3. 货物验收标准和方法：按照国家标准、行业标准以及双方约定的质量要求进行验收。
如有争议，双方可委托第三方机构进行检验。
五、包装、运输及保险1. 乙方应妥善包装货物，确保货物在运输过程中的安全。
2. 运输方式及费用承担：由乙方负责安排运输，并承担运输费用。
3. 货物保险由乙方负责购买，费用由乙方承担。
如因运输过程中出现的问题导致货物损失，由乙方与保险公司协商解决。
六、保密协议1. 双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
物资采购合同模板6篇
物资采购合同模板6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（采购方）：____________________公司地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（供应方）：____________________公司地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购相关物资事宜达成如下协议，以兹共同遵守。
第一条采购物资基本信息1. 物资名称：____________________2. 型号规格：____________________3. 数量：____________________（单位）4. 质量标准：按照国家标准及乙方样品标准执行。
5. 包装要求：牢固、防水、防潮，满足长途运输要求。
第二条物资采购总价及支付方式1. 总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方总金额的XX%作为预付款，货到验收合格后支付剩余款项。
第三条交货期限及地点1. 交货期限：乙方应于本合同签订后XX个工作日内将甲方所需物资交付到甲方指定地点。
2. 交货地点：____________________________________。
第四条运输方式及费用承担1. 运输方式：乙方负责安排合适的运输方式将物资安全送达甲方指定地点。
2. 费用承担：运输费用由乙方承担。
第五条包装标准、验收标准及方法1. 包装标准：按照第一条第四款的规定执行。
2. 验收标准：按照第一条第四款及双方约定的其他标准进行验收。
3. 验收方法：甲方在收到货物后五个工作日内进行验收，并出具验收报告。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购合同模板免费
供方/ 乙方：xxx
需方/ 甲方：xxx 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。
一、合作方式甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。
二、价格条款
1 、乙方应根据报价单（标书）价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。
2 、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品价格调整浮动时即可进行更新（包括误报的错误价格）以书面方式通知，预期通知将计为下一个月（个别产品除外）
3 、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准），如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。
4 、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。
三支付方式
1 、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。
2 、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员
身份之前可拒绝付款。
四、交货方式
1 、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求
时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点（特殊商品除外）
2 、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。
3 、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。
五、违约责任
1 、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。
2 、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。
3 、乙方未规定送货，甲方有权退货。
六、合同附则
1 、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2 、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。
3 、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期年，到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。
4 、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自愿提交法律仲裁委员会给予解决。
甲方公司名称：xxxx 乙方公司名称：xxxx
代表人签字：xxx 代表人签字：xxx
本产品购买合同（以下称“本合同）在下述双方之间签署，_ 一家根据中国法律成立的公司，其法定地址位于北京市朝阳区北岸1292（三间房创
意生活园区）1 号楼218（以下简称“甲方” ）;
和________________________________ ，_一家根据中国法律成立的公司，
其法定地址位于______________________________________ 以（下简称“乙
方”）
甲乙双方经协商，乙方向甲方订购图书事宜达成如下协议：一、订购方式：乙方向甲方订购图书的规格、品种，见甲方提供的详细目录。
二、发货方式：
1 、甲方按乙方订货邮件和订货传真的要求进行包装，并附发货明细清单，免费提供甲方所需电子文本内容。
2、乙方所订的所有图书由甲方负责发运到物流中心，运输费由乙方承担。
三、货物验收：
1 、乙方收货后，需及时按清单验收，如有质量问题或品种、数量的差别要在七个工作日内书面通知甲方，逾期视为验收无误; 如有少发、误发，甲方负责在七个工作日内补发、调换;
2 、乙方所订书如品种缺少，甲方在征得乙方同意后，可做适当的调整，并保证图书的质量。
四、质量保证：
1 、乙方利用甲方提供的图书书目，形成图书订购单，并将图书订购单向甲方报订。
甲方根据乙方提供的图书订购单向乙方供应与图书订购单相符的纸质图书。
2 、推荐订单时，因订单看不到现货的质量，甲方要对乙方所购图书进行质量把关。
3 、乙方未采购的书籍未经乙方同意，甲方不得随意搭配（以书号、书名、定价、出版社、出版年为准）。
4 、甲方保证供应图书均为国家原版正式出版物，质量可靠;
5 、甲方保证所配图书无残页、无缺页、无油污等质量问题。
五、价格及付款：1、甲方在收到乙方的订单后进行打包，打包配货前乙
方需预付甲方50%货款。
打好包后，并将实际发货数量货款等通过电子邮件发往甲方核对无误后发货。
2 、乙方向甲方订购图书实洋总额为元，实际结算折扣见双方约定的定单明细，货到十天内验收合格后结清全部货款。
甲方向乙方提供正式发票作为甲方财务出帐凭证。
六、违约责任：以上条约双方共同遵守，如有违约，双方协商解决，解决不了时按合同法执行;
七、未尽事宜，双方协商解决，以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字、盖章之日起生效。
AW——*
篇三
合同编号：需方（甲方）：xxx 供方（乙方）：xxx 经协商同意，根据中华人民共和国合同法规定。
订立合同如下：第一条：甲方向乙方订货
（吨/ 方/ 米），总价值为人民币（）元。
第二条：产品名称、规格、型号、质量、等级（技术指标），见附表。
第三条：验收方法：
第四条：货款及费用等付款及结算办法：第五条：交货规定
1. 交货方式:
2. 交货地点:
3. 交货日期:
4. 运输费用: 第六条：经济责任
（一）乙方应负的经济责任
1. 乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述原因致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2. 乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如果不需要，可以退货。
由于退货而造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分
货款总值的5% 的罚金。
3. 产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。
（二）甲方应付的经济责任。
1. 甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。
应提前 3 天与乙方协商解决。
2. 甲方如中途退货。
应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的%的罚金。
乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。
3. 属甲方自提材料，甲方应在提货前 3 日内告知乙方。
4. 甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明原因，取得对方谅解。
如有问题协商解决。
第七条：产品价格如需调整，必须双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一日，乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。
第八条：如因市场发生重大变化，乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全，要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时，乙方必须提前天与甲方协商解决。
否则作为延期罚金。
第九条：本合同拟定一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十条：甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行的理由。
在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行。
并应承担违约责任。
第十一条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向当地仲裁机构申请仲裁。
如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15 日内向人民法院起诉。
第十二条：本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十三条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
甲方：乙方：（盖章）
经办人（签字）经办人（签字）
负责人（签字）负责人（签字）
地址：地址：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
xxxx 年xx 月xx 日
xxxx 年xx 月xx 日。