建设工程施工合同补充协议(1.2.3.6.8#) (2)
建设工程施工合同补充协议范文3篇
建设工程施工合同补充协议范文3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议范文甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）鉴于甲、乙双方就（具体工程项目名称）项目的施工合同（合同编号：）于（具体签订日期）签订并执行以来，部分工程要求、条件发生变化，为确保工程进度和质量，现甲、乙双方通过友好协商一致达成以下补充协议：一、工程项目变更1.1 由于工程方案调整，施工图纸变更等原因，甲方要求对工程项目进行变更，具体内容包括但不限于：（1）调整施工范围；（2）增减工程量；（3）技术要求变更。
1.2 乙方应配合甲方做好变更后的工程施工工作，保证工程质量、进度。
二、工程款支付2.1 工程款支付方式：按照原合同支付方式进行支付。
2.2 工程项目变更后的额外费用由甲方承担，乙方不得擅自调整合同价款。
2.3 工程项目延期造成的损失由承包人负责，同时乙方保留要求适当延长合同工期的权利。
三、工程施工期限3.1 工程项目变更后，工程施工期限不变。
3.2 如由于不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方可根据实际情况调整工程竣工日期，但需要提前书面通知对方。
四、工程质量要求4.1 乙方承诺变更后的工程项目符合相关规范和标准要求，保证工程质量。
4.2 甲方有权对工程施工过程进行抽查，并要求乙方做出合格的整改，确保工程质量。
五、违约责任5.1 如一方未能履行此补充协议任何一项条款，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力等特殊原因导致无法履行协议的一项或多项责任，应及时通知对方，并经友好协商后解决。
六、其他事项6.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力，本协议所涉及的其他事宜双方可另行协商解决。
6.2 本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上是本次【建设工程施工合同补充协议范文】的具体内容，如有任何疑问或修改意见，请双方及时沟通协商解决。
建设工程施工合同补充协议书范本正式版
建设工程施工合同补充协议书范本正式版一、协议背景为了进一步明确双方在建设工程施工合同（以下简称“原合同”）中的权利和义务，双方达成以下补充协议。
二、补充内容1. 合同名称：本补充协议的名称为《建设工程施工合同补充协议书范本正式版》。
2. 合同双方：原合同中的甲方为[甲方名称]，乙方为[乙方名称]，双方同意在本补充协议中继续履行原合同的约定。
3. 补充事项：本补充协议对原合同的以下条款进行补充和修改：3.1 [补充事项1]：详细说明补充事项1的内容，包括具体的要求、时间安排、责任分配等。
3.2 [补充事项2]：详细说明补充事项2的内容，包括具体的要求、时间安排、责任分配等。
（可根据实际情况添加或删除补充事项）4. 条款修改：本补充协议对原合同的以下条款进行修改：4.1 [被修改条款1]：详细说明被修改条款1的修改内容，包括修改后的约定、生效日期等。
4.2 [被修改条款2]：详细说明被修改条款2的修改内容，包括修改后的约定、生效日期等。
（可根据实际情况添加或删除被修改条款）三、补充协议的效力1. 本补充协议经双方签字盖章后生效，具有与原合同同等的法律效力。
2. 如本补充协议与原合同存在冲突或不一致之处，以本补充协议为准。
四、其他事项1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本补充协议的签署地点为[签署地点]，签署日期为[签署日期]。
3. 本补充协议的附件为[附件名称]，作为本补充协议的组成部分。
五、争议解决本补充协议的解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
六、协议终止1. 本补充协议在以下情况下终止：1.1 双方达成书面一致意见终止本补充协议；1.2 双方在履行本补充协议过程中发生争议，经协商未能解决，依法解除合同。
2. 本补充协议终止后，双方仍应履行已经发生的权利和义务。
七、附则本补充协议未尽事宜，按照原合同的约定执行。
八、协议生效本补充协议经双方签字盖章后生效，自[生效日期]起生效。
工程施工合同补充协议范本,完整版
工程施工合同补充协议范本一、合同基本信息1.1 合同编号：1.2 双方签约日期：年月日1.3 合同名称：工程施工合同补充协议二、补充协议背景根据双方签订的工程施工合同，由于工程实施过程中的一些特殊情况，需要对合同进行补充协议以明确各方责任和义务，保障双方的权益。
三、补充内容及条款3.1 工程变更1.原合同约定的工程范围发生变化时，双方应重新商定工程变更事宜。
2.在工程变更前，需由甲方提出书面变更申请，并经乙方同意。
甲方需提供必要的变更理由和相关变更图纸。
3.工程变更引起的费用增减，应根据实际情况重新协商并签订变更合同。
3.2 工期延长1.若因不可抗力因素导致工程延期完工，延期的具体天数应在合同履行后有书面补充约定。
2.若非不可抗力因素导致工期延长，应由延期一方向对方支付违约金，违约金的金额为延期天数乘以每天施工款的百分之五。
3.3 施工款支付方式1.原合同约定的施工款支付方式为分期支付，双方商定增加一种支付方式：按工作完成比例支付。
2.按工作完成比例支付的具体方式为：甲方每完成合同约定工程的百分之二十时，乙方应支付相应的施工款。
3.4 材料供应1.原合同约定的材料供应商如发生变更，应得到对方的书面同意，并重新签订材料供应合同。
2.双方应保证材料供应商的质量和数量符合合同要求。
3.5 合同解除1.若因合同履行过程中发生重大纠纷，双方均有权解除合同。
2.解除合同的一方应书面通知对方，并支付相应的违约金。
3.6 其他补充事项1.双方在履行合同过程中如发生其他特殊情况，应及时协商，签订补充协议，并加盖公章以作为合同的有效附件。
四、补充协议生效及解释4.1 本补充协议经双方在X年月日签字盖章后生效，并与原合同具有同等法律效力。
4.2 本补充协议所涉及的争议，双方应友好协商解决。
如无法协商解决，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、附件1.工程施工合同原件一份2.工程变更申请及相关变更图纸3.其他补充协议文件。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，更好地实现合同目的，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中，根据工程实际情况，经协商一致，决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整，确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误，应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容，确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后，双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误，乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整，具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定，根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议，双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。
工程施工合同补充协议范本3篇
工程施工合同补充协议范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（承包人）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方就以下合同事宜达成一致意见，特订立此补充协议，以约束双方。
一、项目名称和地点1.1 项目名称：1.2 项目地点：二、合同金额2.1 本次补充协议的签订，不改变原合同的结构与基本内容，仅用于明确原合同中某些模糊或不详细的条款。
2.2 合同金额保持不变。
三、施工内容及工期3.1 乙方应按照原合同规定的施工内容和工期完成工程。
如需调整，需另行协商并签订变更合同。
四、质量标准4.1 乙方应按照原合同约定的质量标准进行施工，严格执行国家相关规定和标准。
五、支付方式5.1 甲方应按照原合同的约定及时支付工程款项，不得拖延支付。
5.2 如乙方提前完工，甲方应按照实际工程进度支付相应款项。
六、保修期6.1 原合同约定的保修期不变。
6.2 乙方应在保修期内提供免费的售后服务。
七、应急预案7.1 双方应根据工程实际情况制定应急预案，确保在突发状况下及时处理并保证工程顺利进行。
八、争议解决8.1 双方如因履行本补充协议发生争议，应友好协商解决。
协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
九、其他事项9.1 本补充协议自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
9.2 本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具体事宜需商议解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：签订日期：年月日签订日期：年月日以上为工程施工合同补充协议范本，双方需遵守协议内容，确保工程施工顺利进行，如有违反协议规定，应承担相应责任。
希望合作愉快！篇2工程施工合同补充协议范本甲方（受承包方）：乙方（承包方）：为了进一步规范双方合作，明确责任范围，依据双方原合同约定，经双方友好协商，就原合同第_____条相关内容进行补充协议，以便明确合同内容，共同遵守。
特制定本补充协议，具体内容如下：一、施工地点：（在这里填写具体的施工地点，如：XX市XX区XX路XX号）二、施工范围：（在这里填写具体的施工范围，包括但不限于建筑施工、设备安装等）三、施工期限：（在这里填写具体的施工期限，即自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止）四、工程质量要求：（在这里填写具体的工程质量要求，如符合国家标准、相关规范等）五、支付方式：（在这里填写具体的支付方式，包括工程款支付比例、付款方式等）六、工程保修期：（在这里填写具体的工程保修期限，即工程竣工验收合格之日起至XX年XX月XX日止）七、其他约定：（在这里填写其他双方约定事项，如违约责任、争议解决方式等）八、本补充协议自双方签字盖章之日生效，具有同等法律效力。
建设工程施工合同补充协议8篇
建设工程施工合同补充协议8篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方就建设工程施工合同已经达成初步协议，现根据工程实际情况及双方共同协商，就原合同未尽事宜达成以下补充协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：包括基础工程、主体结构、装饰装修等，具体详见附件《工程内容清单》。
二、工程进度1. 乙方应按照甲方要求的工期进行施工，确保工程进度。
如有特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商并取得同意。
2. 乙方应按照《施工进度计划表》进行施工，确保每个阶段工程按时完成。
三、工程价款与支付1. 工程总价：___________________元（大写：___________________元整）。
2. 支付方式：甲方按照合同约定支付乙方工程进度款，具体支付节点和金额详见《支付计划表》。
3. 乙方在工程竣工验收合格后，提交结算报告。
甲方在收到结算报告后，进行结算审核，并在约定时间内支付尾款。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、图集及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程各阶段组织验收，乙方应配合并提供相关验收资料。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对工程进行变更或调整，乙方应无条件执行。
2. 工程变更或调整导致工程价款变化的，双方应另行签订补充协议。
六、违约责任1. 甲乙双方任何一方违反本补充协议的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 乙方未能按约定工期完成工程的，应按照延误天数支付违约金。
3. 甲方未能按约定支付工程款的，应按照欠款金额支付违约金。
七、其他约定事项1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2023建设工程施工合同补充协议范本(通用)正规范本(通用版)
建设工程施工合同补充协议范本(通用)引言本文档为建设工程施工合同的补充协议范本，适用于建设项目中的变更、调整或补充合同内容的情况。
本补充协议范本包含了补充协议的基本要素和常见条款，可根据实际情况进行个性化的修改和调整。
一、合同标识合同编号：原合同签订日期：原合同双方当事人：二、补充原因在原建设工程施工合同基础上，双方当事人经协商一致，作出变更、调整或补充，原合同中未涉及的事项和条款，应适用本补充协议。
三、补充内容根据双方当事人的协商一致，补充协议的具体内容如下：1. 变更、调整或补充项目的说明在此项中，双方当事人应具体说明需要变更、调整或补充的项目，包括但不限于工程内容、工期、工程量、设计要求等。
双方当事人可根据实际情况对补充项目进行详细描述。
2. 变更、调整或补充的成本与费用本条款中，双方当事人应就补充项目所引起的成本和费用进行明确约定，包括但不限于工程价格、材料费、人工费、运输费、税费等。
对于费用的支付方式、支付时间等也应在本条款中明确规定。
3. 工期延长或缩短如补充协议导致工期延长或缩短的情况，双方当事人应明确约定变更后的工期限制和工期调整的方式。
同时，工期调整可能会导致其他相关事项的变化，如工期内的合同支付、质保期等，也应在本条款中进行详细说明。
4. 质量要求调整对于变更、调整或补充的工程质量要求，双方当事人应在本条款中明确约定，并详细说明各项要求的变化和调整。
包括但不限于合格标准、检测方法、验收标准等。
5. 合同文件和附件的补充或替换补充协议可能会导致原合同中的文件和附件发生变更，如设计文件、技术规范、标准样板等。
双方当事人应在本条款中说明需要补充或替换的文件和附件，并确保双方对新文件和附件的接受。
四、法律效力与争议解决本补充协议范本自双方当事人签字盖章后生效，并与原建设工程施工合同具有同等法律效力。
对于因补充协议产生的争议，双方当事人应通过友好协商解决，如果经协商仍无法解决，应提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
建设工程施工合同补充协议范文5篇
建设工程施工合同补充协议范文5篇第1篇示例：建设工程施工合同补充协议甲方：（委托方）__________ 乙方：（承包方）__________鉴于双方就__________工程施工合同（合同编号：__________）已经签订，为明确双方在合同执行过程中的权利义务，经协商一致，特订立本补充协议，并共同遵照履行。
第一条工程内容经双方协商，就原施工合同中__________事项进行调整，具体调整内容如下：1. __________（具体调整内容）第二条付款方式第三条工期延长由于__________（具体原因），工程工期需要延长，经双方协商一致，同意将原施工合同约定的工期延长__________天/月，具体调整内容如下：第四条材料调整第五条安全责任鉴于工程施工中安全问题的重要性，双方同意在原施工合同中增加安全责任的相关内容，具体调整内容如下：第六条其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本补充协议的签订不影响双方关于原施工合同其他条款的约定和履行。
3. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。
第七条合同解释本补充协议经双方签字盖章后生效，具有合同效力。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________本补充协议履行过程中如有任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第2篇示例：建设工程施工合同补充协议范文甲方：（委托方全称）地址：法定代表人：电话：乙方：（承包方全称）地址：法定代表人：电话：鉴于甲、乙双方就（项目名称）工程施工合同（合同编号：）已签订，为明确双方权利义务，甲、乙双方经友好协商，特订立本补充协议，并共同遵守。
本补充协议系前述合同不可分割的组成部分，具有同等效力。
一、工程内容变更事项1. 原合同约定的工程内容为（具体工程内容），经双方协商一致，现调整为（调整后的工程内容），工程调整后的新增或减少款项另行商定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程施工合同补充协议(1.2.3.6.8#) (2)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
依据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他
有关法律，行政法规、结合甲、乙双方于年—月—日签订的东湖天地1#-3#楼、6#娄、8#楼及地下室工程〈〈建设工程施工合同》
（以下简称〈〈施工合同》）、遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，为进一步落实单位工程施工质量、安全、工期、成本等各项经济技术指标责任，明确甲乙双方职责权利，经双方充分协商达成本协议，以资双方共同遵守执行。
1.文明工地：文明工地必须达标，且争取创建市级文明工地
2.凡是由甲方确定的材料、分项工程、另行分包工程，乙方都必须无条件的按甲方确定的付款条件白觉、主动的与材料商、供应商或专业的分包班组签订协议，并承担其总包责任。
3.凡是甲方进行材料和分项工程项目定价的，乙方必须提前30个工作日向甲方提供需要材料的数量、规格、型号及进场时间，否则造成的延误时间及责任由乙方承担。
4.乙方采购材料设备：每批材料和设备进场施工前，乙方应向
监理工程师及甲方工程师提交产品合格证书、质保书和质量检验部门的检验合格证明（复印件），经监理工程师、甲方工程师确认后方可使用。
上述证明资料若与甲方按国家有关规定进行的抽检检验证明有矛盾，以甲方抽检检验
证明为准。
5.本合同中未说明且宁德信息价中没有的项目，按甲、乙双方签证计算。
6.工程进度款：分为地下室工程进度款和地下室以上工程进度款：
地下室进度款分为单体建筑范围地下室和单体外地下室，均按相应地下室完成至顶板碌工程后且达到付款条件之日起5个工作日内给予支付给乙方相应地下室经甲方审核后进度款的80%
地下室以上进度款每个月申报一次进度款。
乙方于当月25号前
报甲方审计部审核，甲方于15天内审核完毕，并于审核后15天内支付给乙方该审核后的进度款的80%在乙方计算月进度款时，甲方代购材料乙方应在甲方提供代购材料给乙方当月按相应的材料款全部扣还甲方。
7.单体工程经相关部门验收合格并完成完整的内业资料编制两套、竣工图编制（其中建筑竣工图八套、结构竣工图四套、水电竣工图五套）及施工班组结算等工作后30天内，付至工程总造价的90% （属于甲方的资料应由甲方负责提供给乙方）。
8.乙方上报完整的单体工程结算材料给甲方，在一个月内甲方审核部门应给予审核完毕，甲方审核部门经审核确认后于确认当日送工程造价中介机构审核，工程造价中介机构审核应于6个月内审核完毕，若因乙方的原因造成确认或审核延误，审核时间相应顺延。
甲方应在经甲、乙双方认可工程造价中介机构的审核结果后一个月内，付
至审核后工程总造价的97%余额3%乍为工程保修金按〈〈建设工程施工合同》规定执行。
9.乙方应严格按照安全生产规章制度、操作规程、相关规定组织施工，并采取严格的安全防护措施，确保安全生产，文明施工。
本工程安全生产的经济责任和法律责任全部由乙方负责；若甲方
因此承担连带责任，在甲方负责处理后，乙方白愿向甲方支付其由此产生的
支出和损失。
10.若乙方未在合同约定的期限内支付给甲方履约保证金，本合
同作废。
11.如因乙方工程质量问题而引起的成本增加等问题，乙方除了
应无偿处理相应的质量问题至工程合格外，还应向甲方支付与增加成本相等的违约金，该违约金在甲方应付给乙方的工程进度款、工程决
算款或合同履约保证金中扣除。
12.乙方必须在工程验收合格当日把工程房产及钥匙交付给甲方。
否则，乙方应赔偿甲方逾期交付房屋给购房户及逾期达到办理房屋所有权证和土地使用权证条件而产生的一切经济损失。
13.总工期延误超过30天的，每延期一天乙方还应向甲方支付30000元人民币的违约金。
14.桩基分段验收合格时，乙方应及时组织人员跟进施工，与土方开挖班组做好技术配合放样工作。
并于第一段桩基验收合格的次日为单体栋号工期起计日。
15.本项目施工装修标准按照甲方提出并经设计院同意的执行。
16.本补充协议生效后，乙方白愿放弃（合同法）第286条规定的工程款优先受偿权。
17.关于工程工资：乙方应保证将所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，甲方有权暂停工程进度款的支付，直至乙方整改完毕；如乙方迟延支付工人或劳务工人工资造成工程停工或为政府行政处罚的，乙方应赔偿发包人由此导致的损失。
18.乙方应于本合同签订后10天内向甲方报送其配备的项目管。