工程承包合同_2
简单工程承包合同范本（5篇）
简单工程承包合同范本合同编号：发包方：_____承包方：_____签约时间：签约地点：为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____二、建筑面积（工程形式）_____三、施工地点：_____四、工期：1、开工：____年____月____日;2、竣工：____年____月____日;3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：_____六、工程质量标准：_____七、工程价款：共计人民币____元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元;质保金____元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：_____ 承包方：_____委托代理人：_____ 委托代理人：_____日期：简单工程承包合同范本（二）一、发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）二、承包范围：1、项目工程名称_________。
个体户承包工程合同(2篇)
个体户承包工程合同甲方（发包方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方承包甲方工程项目，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________2. 工程地点：______________3. 工程内容：______________4. 工程规模：______________5. 工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元。
2. 乙方进场施工后，甲方应按工程进度支付工程款，具体支付方式为：______________。
3. 工程竣工验收合格后，甲方应在______日内付清剩余工程款。
三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：a. 提供施工所需的场地、水电等设施；b. 按合同约定支付工程款；c. 对乙方施工过程进行监督，并提出合理化建议。
2. 乙方权利与义务：a. 按照合同约定完成工程施工；b. 保证工程质量，达到国家相关标准；c. 遵守施工现场的各项规定，确保安全文明施工。
四、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，需承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失；2. 若乙方未按合同约定完成工程施工或工程质量不符合约定，需承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
五、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包方）：______________ 乙方（承包方）：______________签字（或盖章）：______________ 签字（或盖章）：______________日期：______年______月______日日期：______年______月______日个体户承包工程合同（二）甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将其工程发包给乙方承包，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________；2. 工程地点：________________________；3. 工程内容：________________________；4. 工程规模：________________________。
建筑工程承包合同书简单二
合同编号:________建筑工程承包合同书简单二甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！一、主体与目的本合同书名为“建筑工程承包合同书简单二”，由以下当事人签订：甲方：（全称，以下简称“甲方”）乙方：（全称，以下简称“乙方”）鉴于甲方拥有（工程名称）建筑工程项目，并具备相应的建设资质；乙方为具有相应建筑工程承包资质的企业，双方为共同完成该项目，实现互利共赢，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，特订立本合同。
本合同目的在于明确双方在（工程名称）建筑工程项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，按期完成，并达到预定的质量标准。
乙方负责承包该项目的设计、施工、材料供应及项目管理等全部工作，甲方负责项目用地、资金及协助办理相关手续等。
双方共同努力，确保合同目的的实现。
二、价格与支付条款1. 标的物价格：经双方协商确定，本工程合同总价为人民币（大写：_______元整，小写：￥_______元），该价格包括但不限于设计费、材料费、人工费、施工费、管理费、利润、税金等与工程相关的全部费用。
2. 支付方式：甲方采用以下分期支付方式向乙方支付合同价款：a) 预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；b) 进度款：乙方按照工程进度，每完成合同约定工程量的30%，甲方支付相应工程量的70%；c) 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的95%；d) 质保金：工程竣工验收合格满一年后，若无质量问题，甲方支付剩余的5%作为质保金。
3. 支付账户：a) 乙方指定的银行账户信息如下：开户名：_______开户行：_______账号：_______b) 甲方支付款项时，应将支付凭证及付款记录及时通知乙方，以便乙方核对确认。
工程的承包合同范文(精选8篇)
工程的承包合同范文（精选8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程的承包合同范文（精选8篇）工程的承包合同范文第1篇合伙人：________(以下简称甲方)合伙人：________(以下简称乙方)甲、乙双方经平等协商，本着互惠共赢的原则，就合伙承包_工程事宜，达成如下一致，供各方守信。
工程承包合同(范本)5篇
工程承包合同(范本)5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方将工程承包给乙方进行建设事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程要求进行施工，包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、给排水、电气安装等工程内容。
2. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购施工所需的材料并施工完成。
三、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
3. 因不可抗力或其他非乙方原因导致工程延期，双方应协商解决。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并按照国家规定的相关标准进行验收。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程进展至一半时，甲方支付乙方工程总价的______%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余的款项。
3. 乙方在收到每笔款项时，均应向甲方提供合法有效的发票。
简单工程承包合同范本精选2篇
简单工程承包合同范本精选简单工程承包合同范本精选精选2篇（一）合同编号：____甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____鉴于甲方需要进行____（工程名称）的建设，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况工程名称：____工程地点：____工程内容：____工程规模：____工程质量标准：____第二条承包范围乙方承包的工程范围包括但不限于：____乙方应按照甲方提供的施工图纸和规范要求进行施工。
第三条工程价款及支付方式工程总价款为人民币（大写）____元整（￥____元）。
付款方式如下：预付款：合同签订后____天内支付总价款的____%。
进度款：根据工程进度分____次支付，每次支付____%。
竣工验收合格后____天内支付至总价款的____%。
质保金：总价款的____%作为质保金，质保期满后无息支付。
第四条工程期限工程开工日期：____年____月____日。
工程竣工日期：____年____月____日。
工程总工期：____天。
第五条工程质量与验收乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工。
甲方有权对工程质量进行监督和检查。
工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。
第六条材料供应乙方负责提供施工所需的全部材料。
材料应符合设计要求和国家相关标准。
第七条安全生产与环境保护乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
乙方应采取措施，减少施工对环境的影响。
第八条违约责任如乙方未按期完工，每延迟一天，应向甲方支付违约金____元。
如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或更换。
第九条争议解决甲乙双方因履行本合同发生争议，应首先协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程承包简单的合同范本(5篇)
工程承包简单的合同范本（5篇）工程承包简洁的合同1发包单位：（甲方）承包单位：（乙方）一、工程名称：二、承包范围：工程全部施工内容三、承包方式：包工包料四、开竣工时间：开工时间2022年月XX日竣工时间：2022年XX月XX日五、质量要求：六、验收标准：依据现行相应工程施工标准，以甲乙双方验收为准。
七、保修日期：一年，即从竣工验收合格之日开头算起。
八、双方责任：甲方：1、负责供应水电源至现场50米2、负责准时根据形象进度进展工程拨款3、负责保证现场满意施工要求4、负责工程施工中的有关协调工作等乙方：1、负责施工人员安全，由于施工过程违章造成的担心全事故，责任自负，担当一切经济损失。
2、搞好工程治理，施工过程中，一切执行现行有关标准规定，保证施工工期，保证工程质量合格要求。
3、爱惜甲方原有设施，损失照价赔偿。
九、结算方法：1、本工程结算均执行2022年4月1日公布的山东省安装（建筑）工程消耗量定额《淄博市价目表》。
2、施工企业根据三类丙级取费。
3、建立单位定价局部，执行定价进展结算。
4、合同定价局部：十、拨款方式：1、工程开工根据预算的%拨款；2、工程竣工验收后，内根据预算值的%拨款；3、工程竣工验收后，内结算完毕，根据结算值的XX%拨款，余款XX%一年后付清（一个月内）。
十一、双方争议：若发生争议，由淄博法律仲裁部门进展仲裁。
本合同一式份，双方签字后生效，工程款付清后失效发包单位：（甲方）代表年月日承包单位：（乙方）代表2022年XX月XX日工程承包简洁的合同2发包人（以下简称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包人（以下简称乙方）：法定代表人：身份证号码：依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商全都，甲方愿把______________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺当完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、施工工程的概况1、施工工程名称：2、施工工程承包范围：3、施工工程地点：4、工程立项批准文号：二、施工工程期限1、合同工期总日历天数_______天；开工日期：______年______月______日；竣工日期：______年______月______日。
2024版简单的工程承包合同协议书2
2024版简单的工程承包合同协议书2合同编号：__________合同各方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程总价：__________二、合同工期2.1 工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________天。
2.2 承包方应按合同约定的工期完成工程，如有延期，应按约定的违约金比例向委托方支付违约金。
三、工程质量3.1 工程质量标准应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。
3.2 工程验收合格后，委托方应向承包方支付合同约定的工程款。
如验收不合格，承包方应按委托方的要求整改，直至达到验收标准。
四、工程款支付（1）合同签订后__________天内支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时支付进度款的__________%；（3）工程验收合格后支付剩余的__________%。
4.2 支付工程款时，委托方有权对应付款项进行审计。
如审计发现实际工程量与合同约定不符，委托方有权按实际工程量调整工程款。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 承包方如未按约定工期完成工程，应按合同约定的违约金比例向委托方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程承包合同工程承包合同篇1委托方（甲方）：_________承接方（乙方）：_________工程项目：_________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.工程地址：_________2.居室规格：房型_________层（式）_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。
（1）_________室，计_________平方米;（2）_________厅，计_________平方米;（3）_________厨房，计_________平方米;（4）_________卫生间，计_________平方米;（5）_________阳台，计_________平方米;（6）_________过道，计_________平方米;（7）其他（注明部位）_________，计_________平方米。
4.委托方式：_________5.工程总天数：_________天工程开工日期：_________年_________月_________日工程竣工日期：_________年_________月_________日第二条工程价款工程价款（金额大写）_________元。
（1）材料款_________元;（2）人工费_________元;（3）设计费_________元;（4）施工清运费_________元;（5）搬卸费_________元;（6）管理费_________元;（7）税金_________元;（8）其他费用（注明内容）_________元。
第三条质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
家庭装潢工程材料决算清单》。
2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4.质量检查监督部门：_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条材料供应1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。
《家庭装潢工程材料预算表》。
甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3.甲方负责采购供应的材料、设备，《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。
按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。
材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条付款方式1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。
甲方付清工程价款，《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，《家庭装潢工程工程质量保修卡》。
3甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。
验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动，《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。
增减项目的价款，当场结清。
3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。
第六条工程工期1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。
如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_________元。
2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
第七条工程验收1.工程质量验收，《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。
双方办理工程结算和移交手续。
2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。
甲方自行搬进入住，视为验收合格。
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。
但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条其他事项1.甲方（1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
（2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
（3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。
施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。
2.乙方（1）应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
（2）指派（姓名）_________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
（3）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。
万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
123（4）严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。
（5）在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为_________个月。
第九条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。
因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条争议解决1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
或凭本合同和乙方开具的统一发票向_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。
2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_________仲裁委员会申请仲裁，或向_________人民法院提起诉讼（二者只能选择一种）。
第十一条合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。
任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。
如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条合同生效1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式_________份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方（业主）（盖章）：_________住所地址：_________邮政编码：_________工作单位：_________委托代理人（签字）：_________电话：__________________年____月____日乙方（盖章）：_________企业地址：_________邮政编码：_________法人代表（签字）：_________委托代理人（签字）：_________电话：__________________年____月____日工程承包合同篇2一、发包方：承包方：二、承包范围：1、项目工程名称，合同价，开工日期：，竣工日期：工程质量等级。
2、建筑面积：m2，三、工程款(进度款)拨付四、承包人乙方的责任：1、乙方必须对工程质量、安全、工期全面负(以下简称乙方)(以下简称甲方)责。
并接受甲方生产、技术、安全、质量管理部门的监督指导。
甲方不定期组织有关人员到项目检查工程质量和安全，如发现工程质量、安全达不到要求，由乙方承担相应经济责任。
乙方不能全面执行合同，立即终止合同，并更换承包人。
出现重大质量事故应由乙方承担法律责任。
发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。
如发生大、中型工伤事故除费用按上属办法处理外，还要追究当事人的刑事责任。
由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。
甲方的直接原因造成的责任除外。
2、项目工程回访保修，按国家现行有效的规定执行。
乙方预留总价5%工程质量保证金，保修期满按合同规定清算。
3、乙方必须按月支付在该项工程中发生的民工工资，不得无故拖欠。
五、甲方的责任：1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。
解决工程施工中出现的技术问题，绘制竣工图，协助整理竣工资料。
2、负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。
3、协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。
六、本合同自甲乙双方签字之日生效。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
七、补充协议发包人(甲方)：承包人(乙方)：年月日工程承包合同篇3发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目2、工程地点：山东寿光XX二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。
乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。