建设工程结算协议书
工程施工结算协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程施工结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程合同造价：____________________5. 工程开工日期：____________________6. 工程竣工日期：____________________二、结算依据1. 国家及地方有关建设工程结算的规定。
2. 甲方与乙方签订的施工合同。
3. 施工过程中产生的变更签证。
4. 乙方提交的工程量清单、结算书等。
5. 甲方认可的监理单位、造价咨询机构出具的审核意见。
三、结算方式1. 工程结算采用按实际完成工程量计算的方式。
2. 工程量计算依据乙方提交的工程量清单，按施工图纸、设计变更、现场签证等确认的实际完成工程量计算。
3. 结算价格以合同约定价格为基础，根据工程量计算结果进行调整。
4. 结算过程中发生的税费、材料价格波动等因素，按国家及地方相关政策执行。
四、结算程序1. 乙方在工程竣工验收合格后，向甲方提交工程结算书。
2. 甲方在收到乙方提交的工程结算书后，组织监理单位、造价咨询机构对工程结算书进行审核。
3. 审核过程中，如发现工程结算书存在错误、遗漏等问题，乙方应予以纠正。
4. 审核通过后，甲方在收到乙方提交的审核意见后，按审核意见支付工程结算款。
工程款结算协议书范文范本高清
工程款结算协议书范文范本高清甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》，现因工程竣工验收合格，双方就工程款结算事宜达成如下协议：第一条工程款结算1.1 甲乙双方确认，本工程的最终结算价款为人民币（大写）____________________元整（￥___________元）。
1.2 甲方应于本协议签订之日起____个工作日内，向乙方支付剩余工程款人民币（大写）____________________元整（￥___________元）。
第二条工程质量保证2.1 乙方保证本工程质量符合国家及行业相关标准，且在保修期内承担相应的保修责任。
2.2 保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年。
第三条违约责任3.1 如甲方未按本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
3.2 如乙方未履行保修责任，甲方有权自行或委托第三方进行修复，修复费用由乙方承担。
第四条争议解决4.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
4.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第五条其他5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
5.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日。
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。
二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。
2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。
3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。
四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。
该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。
五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。
2. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。
2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
工程施工结算工作协议书样本(5篇)
工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程结算协议书(15篇)
工程结算协议书(15篇)工程结算协议书1____________公司(以下简称甲方)____________公司(以下简称乙方)住所：________________________住所：________________________法定代表人：____________法定代表人：____________鉴于：________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。
该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
工程费用结算协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程费用结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程类别：_________________5. 工程合同总价：人民币_____元整（大写：_______元整）。
二、工程费用结算原则1. 本协议遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
2. 工程费用结算以工程实际完成情况为依据，严格按照合同约定执行。
3. 工程费用结算应遵循以下顺序：（1）按工程进度结算；（2）按分部分项工程结算；（3）按质保金、保修金等预留费用结算；（4）按合同约定进行结算。
三、工程费用结算方式1. 工程进度结算：（1）根据工程进度，按月或按工程阶段进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
2. 分部分项工程结算：（1）按照工程分部分项工程的实际情况进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
3. 质保金、保修金等预留费用结算：（1）质保金、保修金等预留费用按合同约定执行；（2）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
四、工程费用结算程序1. 乙方在工程进度或分部分项工程完成后，应及时向甲方提交工程量清单、工程款结算申请等结算资料。
2. 甲方收到乙方提交的结算资料后，应在五个工作日内进行审核，并确认结算金额。
工程结算三方简单协议书范本(8篇)
工程结算三方简单协议书范本（8篇）工程结算三方简单协议书范本（精选8篇）工程结算三方简单协议书范本篇1甲方：乙方：一、甲乙双方自友好合作以来，截至_______年_______月_______日，乙方尚欠甲方投资本金￥_______元（大写：_______），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第_______种方案解决：第一种：甲方同意乙方偿还人民币_______元整（￥_______元）以解决上述欠款问题，但须：一次性以银行转账的.方式支付给甲方；第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：1、_______年_______日前支付_______元；2、_______年_______日前支付_______元；3、_______年_______日前支付_______元；二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。
若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即_______元（大写_______）本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。
传真件有效。
甲方：_____________________乙方：_____________________日期：_____________________工程结算三方简单协议书范本篇2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。
经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
建设工程项目结算协议书范本
建设工程项目结算协议书范本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1 本项目位于__________，主要包括__________等内容。
1.2 工程规模：__________。
1.3 工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。
二、合同金额2.1 本项目合同总金额为人民币__________元（大写：____________________元整），币种为人民币。
2.2 乙方完成本项目全部工程内容后，甲方应按本协议约定的结算方式及时支付乙方工程款。
三、工程进度与验收3.1 乙方应按合同约定的工期完成本项目，工期自__________起至__________止。
3.2 工程验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并按本协议约定的时间支付工程款。
四、结算方式4.1 本项目工程款结算采用__________方式。
4.2 甲方应在乙方提交完整的工程结算资料后__________个工作日内完成审核，并根据审核结果支付工程款。
4.3 乙方应按照甲方要求提供相关工程资料，以便甲方进行工程结算。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 若乙方未按约定工期完成工程，甲方有权按合同约定向乙方追讨违约金。
六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程结算协议
甲方：
乙方：
根据甲乙双方签订的《建设工程施工合同》，由乙方承建甲方
工程，现工程现已全部完工，通过双方对乙方所完成的工程数量进行认真清算，达成以下最终结算协议，供双方共同遵守执行。
第一条经双方对乙方已完工程量进行清算：
①乙方工程款为￥元，大写。
②调增乙方钢材、混凝土款￥元，大写。
A.乙方工程款最终结算总价（①+②）为￥元，大写。
第二条以下项目由乙方承担，甲方从乙方总工程款中直接扣除：
①乙方应承担税金￥元，大写。
②乙方应承担的水电费￥元，大写。
③乙方应承担的管理费￥元，大写。
④乙方应承担的其他费用￥元，大写。
B.乙方应承担税、费合计总额（①+②+③+④）为￥元，大写。
第三条经结算甲方实际应向乙方支付工程款（A-B）￥元，大写。
甲方已向乙方支付的工程款为￥元，大
写。
第四条甲方从乙方工程总款中扣留工程质量保证金￥元，大写，待质量保修期满支付。
第六条本协签订后,如出现工程质量问题,由乙方负责修缮；如乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮的,由甲方代处理,所发生的费用由乙方承担，从质保金中扣除。
第七条本协议签订后,属乙方发生的各种欠款（包括但不限于民工工资、材料款、设备租赁费等）由乙方自行负责。
第八条双方已对该项目工程量进行详实清理并结算,本协议为最终结算协议。
第九条本协议自甲乙双方签字或者盖章之日起生效；本协议一式五份,甲方四份、乙方一份。
甲方（公章）：乙方：
年月日年月日
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。