水利水电工程移交证书
水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)第2版(2000年版)
水利水电土建工程施工合同条件（示范文本ＧＦ－２０００－０２０８）中华人民共和国水利部中华人民共和国国家电力公司中华人民共和国国家工商行政管理局二０００年二月第一部分通用合同条款一、词语涵义１词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：１．１有关合同双方和监理人的词语（１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
（２）承包人：指与发包人正式签署协议书的当事人。
（３）分包人：指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
（４）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
１．２有关合同组成文件的词语（１）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第３条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
（３）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料）以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（５）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
（６）中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。
１．３有关工程和设备的词语（１）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
（２）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。
（３）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
（４）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
（５）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。
《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008_条文说明
《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008_条文说明水利水电建设工程验收规程目次1 总则 (88)3 分部工程验收 (88)4 单位工程验收 (89)5 合同工程完工验收 (89)6 阶段验收 (89)6.1 一般规定 (89)6.2 枢纽工程导（截）流验收 (90)6.3 枢纽工程下闸蓄水验收 (90)6.5 水电站（泵站）机组启动验收 (90)6.6 部分工程投入使用验收 (91)86附录Q 竣工验收主要工作报告内容格式 (94)Q.1 工程建设管理工作报告 (94)Q.3 工程施工管理工作报告 (95)Q.4 工程设计工作报告 (95)Q.5 工程建设监理工作报告 (96)Q.6 工程运行管理工作报告 (96)Q.7 工程质量监督报告 (96)Q.8 工程安全监督报告 (97)附录T 竣工验收鉴定书格式 (97)871 总则1.0.1《水利水电建设工程验收规程》（SL223—1999）颁布以来，在规范水利水电建设工程验收行为，保证验收工作质量方面发挥了重要作用。
随着《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列法律法规的颁布，水利工程建设管理体制的不断深化，验收工作面临新的形势和要求。
2006年水利部颁发了《水利工程建设项目验收管理规定》，该规定第四十七条要求“水利工程建设项目验收应具备的条件、验收程序、验收主要工作以及有关验收资料和成果性文件等具体要求，按照有关验收规程执行”。
按上述要求对原规程进行修订，形成本规程。
1.0.2本规程的适用范围虽限定在财政参与投资的大中型水利水电建设工程，但其他水利水电建设工程可参照执行。
水利水电建设工程大中小型具体划分标准执行《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）的有关规定，或按照国家依据工程投资规模划分大中小型工程的标准执行。
小型工程在参照执行时，验收资料制备可以适当简化，或将有关报告内容合并，在保证验收质量的前提下提高效率。
水利水电类工程竣工资料及表格模板格
精心整理目录一、工程项目资料1.中标通知书2.施工合同3.工程投标文件4.开工报告5.施工大事记6.工程施工管理报告7.竣工验收报告8.竣工图（另册）9.工程质量等级核验申请二、工程质量管理资料1.施工组织设计(方案)2.质量保证体系3.岗位责任制4.施工场地平面布置图5.工程技术交底6.图纸会审纪要7.质量管理、安全生产、文明施工三项制度8.设计变更通知9.施工日记10.各种会议纪要、来往函件三、工程质量保证资料1.原材料、构件及设备合格证书2.原材料复试报告3.砂、石骨料试验报告4.混凝土及砂浆配合比通知单5.混凝土、砂浆试块试验报告6.土料干密度试验报告7.粉喷桩施工记录8.土建工程定位测量资料9.隐蔽工程验收签证10.沉降观测资料11.设备安装调试资料四、工程质量检查评定资料1.工程项目划分表2.质检站对工程项目划分的批文3.单位工程综合评定表4.工程外观质量评定5.单位工程质量评定表6.分部工程质量评定表7.分部工程验收签证8.单元工程质量评定汇总表9.单元工程质量评定表、自检记录表及拌和物质量评定表（1）Ⅰ分部xx单元工程质量评定表及自检记录表（2）Ⅱ分部xx单元工程质量评定表及自检记录表（3）Ⅲ分部xx单元工程质量评定表及自检记录......附表1、水利水电工程施工、监理用表；附表2、质量评定类《水利水电全集质量评定表》请去网上找E.3施工监理工作常用表格目录附表1、E.3.1承包人用表目录序号表格名称表格类型表格编号1 施工技术方案申报表CB01 承包[]技案号2 施工进度计划申报表CB02 承包[]进度号3 施工图用图计划报告CB03 承包[]图计号4 资金流计划申报表CB04 承包[]资金号5 施工分包申报表CB05 承包[]分包号6 现场组织机构及主要人员报审表CB06 承包[]机人号7 材料/构配件进场报验单CB07 承包[]材验号8 施工设备进场报验单CB08 承包[]设备号9 工程预付款申报表CB09 承包[]工预付号10 工程材料预付款报审表CB10 承包[]材预付号11 施工放样报验单CB11 承包[]放样号12 联合测量通知单CB12 承包[]联测号13 施工测量成果报验单CB13 承包[]测量号14 合同项目开工申请表CB14 承包[]合开工号15 分部工程开工申请表CB15 承包[]分开工号16 设备采购计划申报表CB16 承包[]设采号17 混凝土浇筑开仓报审表CB17 承包[]开仓号18 单元工程施工质量报验单CB18 承包[]质报号1920 施工质量缺陷处理措施报审表CB20 承包[]缺陷号21 事故报告单CB21 承包[]事故号22 暂停施工申请CB22 承包[]暂停号23 复工申请表CB23 承包[]复工号24 变更申请报告CB24 承包[]变申号25 施工进度计划调整申报表CB25 承包[]进调号26 延长工期申报表CB26 承包[]延期号27 变更项目价格申报表CB27 承包[]变价号28 索赔意向通知CB28 承包[]赔通号29 索赔申请报告CB29 承包[]赔报号30 工程计量报验单CB30 承包[]计报号31 计日工单价报审表CB31 承包[]计价号32 计日工工程量签证单CB32 承包[]计签号33 工程价款月支付申请书CB33 承包[]月付号34 工程价款月支付汇总表CB33附表1 承包[]月总号35 已完单元工程量汇总表CB33附表2 承包[]量总号36 合同单价项目月支付明细表CB33附表3 承包[]单价号37 合同合价项目月支付明细表CB33附表4 承包[]合价号38 合同新增项目月支付明细表CB33附表5 承包[]新增号39 计日工项目月支付明细表CB33附表6 承包[]计付号40 计日工工程量月汇总表CB33附表6-1 承包[]计总号41 索赔项目价款月支付汇总表CB33附表7 承包[]赔总号42 施工月报表CB34 承包[]月报号43 材料使用情况月报表CB34附表1 承包[]材料月号44 主要施工机械设备情况月报表CB34附表2 承包[]设备月号45 现场施工人员情况月报表CB34附表3 承包[]人员月号46 施工质量检验月汇总表CB34附表4 承包[]质检月号47 工程事故月报表CB34附表5 承包[]事故月号48 完成工程量月汇总表CB34附表6 承包[]量总月号49 施工实际进度月报表CB34附表7 承包[]进度月号50 验收申请报告CB35 承包[]验报号51 报告单CB36 承包[]报告号52 回复单CB37 承包[]回复号53 完工/最终付款申请表CB38 承包[]付申号E.3.2监理机构用表目录序号表格名称表格类型表格编号1 进场通知JL01监理[]进场号2 合同项目开工令JL02 监理[]合开工号3 分部工程开工通知JL03 监理[]分开工号4 工程预付款付款证书JL04 监理[]工预付号5 批复表JL05监理[]批复号6 监理通知JL06 监理[]通知号7 监理报告JL07 监理[]报告号8 计日工工作通知JL08 监理[]计通号9 工地现场书面指示JL09 监理[]现指号10 警告通知JL10 监理[]警告号11 整改通知JL11 监理[]整改号12 新增或紧急工程通知JL12 监理[]工通号13 变更指示JL13 监理[]变指号14 变更通知JL14 监理[]变通号15 暂停施工通知JL15 监理[]停工号16 复工通知JL16 监理[]复工号17 费用索赔签证单JL17 监理[]索赔号18 工程价款月付款证书JL18 监理[]月付号19 月支付审核汇总表JL18附表1 监理[]月总号20 合同解除后付款证书JL19 监理[]解付号21 完工/最终付款证书JL20 监理[]付证号22 工程移交通知JL21 监理[]移交号23 工程移交证书JL22 监理[]移证号24 保留金付款证书JL23 监理[]保付号25 保修责任终止证书JL24 监理[]责终号26 设计文件签收表JL25 监理[]设收号27 施工设计图纸核查意见单JL26 监理[]图核号28 施工设计图纸签发表JL27 监理[]图发号29 工程项目划分报审表JL28 监理[]项分号30 监理月报JL29 监理[]月报号31 完成工程量月统计表JL29附表1 监理[]量统月号32 工程质量检验月报表JL29附表2 监理[]质检月号33 监理抽验结果月汇总表JL29附表3 监理[]抽验月号34 工程变更月报表JL29附表4 监理[]变报月号35 监理抽验取样样品登记表JL30 监理[]样品号36 监理抽验试验登记表JL31 监理[]试记号37 监理检验试验报告单JL32 监理[]验报号38 旁站监理值班记录JL33 监理[]旁站号39 监理巡视记录JL34 监理[]巡视号40 监理日记JL35 监理[]日记号41 监理日志JL36 监理[]日志号42 监理机构内部会签单JL37 监理[]内签号43 监理发文登记表JL38 监理[]监发号44 监理收文登记表JL39 监理[]监收号45 会议纪要JL40 监理[]纪要号46 监理机构联系单JL41 监理[]联系号47 监理机构备忘录JL42 监理[]备忘号E.4、施工监理常用表格CB01施工技术方案申报表（承包[]技案号）合同名称：合同编号：承包人：致：（监理机构）我方已根据施工合同的约定完成了工程的编制，并经我方技术负责人审查批准，现上报贵方，请审批。
水利水电监理工程师继续教育考试题及答案2019
1.单选题【本题型共60道题】1.大型工程项目可组建专门的合同争端评审委员会来处理工程承建合同的争端，其“合同争端评审书”（d ）。
A．具有强制约束力，双方当事人都必须执行B．若当事人拒绝接受，只能提请仲裁不能提起诉讼C．若当事人拒绝接受，只能提起诉讼不能提请仲裁D．若当事人拒绝接受，可以提请仲裁或诉讼2.监理单位是水利水电工程建设活动的主体之一，是（b ），也是质量责任主体之一。
A．工程质量实施主体B．工程质量控制体系C．工程质量反馈体系D．工程质量保证体系3.工程建设实施过程中的工程质量由（d ）负总责。
A．监理单位B．设计单位C．施工单位D．项目法人4.施工中有重大变更或图面更改面积超过（d ）时，应重新绘制竣工图。
A．10%B．15%C．20%D．25%5.我国《建设工程质量管理条例》规定，未经（d ）签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，不得进入下道工序的施工。
A．项目经理B．项目总工C．业主D．监理人员6.国家重点工程竣工验收主持单位（b ）。
A．按国家有关规定执行B．是水利部或水利部授权流域机构C．是水利部或流域机构代表担任验收委员会主任委员D．是水利部或流域机构7.水电工程监理单位在工程投资控制中的主要工作是（c ）。
A．工程建安投资费用控制B．工程变更费用复核确认C．已完工程量的复核签证D．工程承建合同费用控制8.水电工程中的分部工程验收由（a）签署验收结论。
A．监理单位B．设计单位C．运行单位D．建设单位9.水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于（a ）。
A．一年B．三年C．五年D．十年10.执行监理单位的指示，是承建单位应承担的（b ）。
A．应尽义务B．合同义务C．法律义务D．首要义务11.分部工程验收由验收工作组负责，分部工程验收工作组由（a ）主持。
A．项目法人或监理单位B．施工单位的总负责人C．各方负责人共同D．质量监督机构12.水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（c ）内进行。
工程移交证书
景泰县寺滩沙河防洪工程完工移交证书
景泰县中小河流和山洪治理项目管理站
二Ο一二年九月
景泰县寺滩沙河防洪工程完工移交证书
景泰县寺滩沙河防洪工程
工程交接清单
施工单位：甘肃九洲水利水电工程有限责任公司日期：建设单位：景泰县中小河流和山洪治理项目管理站日期：管理单位：五佛乡人民政府日期：
合同工程完工证书
说明：本证书一式肆份，由监理机构填写，监理机构及发包人各1份，承包人2份。
说明：本证书一式肆份，由监理机构填写，监理机构及发包人各
说明：本证书一式肆份，由监理机构填写，监理机构及发包人各1份，承包人2份。
移交证书(水利工程)
宿松县新河水库除险加固工程单位工程
完工移交证书
太湖县小池建设工程有限公司
二ΟО九年九月
宿松县新河水库除险加固工程单位工程
完工移交证书
编号：SS-XH-2
设计单பைடு நூலகம்：安庆市水利水电规划设计院
合同号：
施工单位：太湖县小池建设工程有限公司
合同号：SS-XH-2
监理单位：安庆市水利水电规划设计院监理咨询服务部
土建工程主要为：大坝坝体达标、上游粘土斜墙及截渗槽填筑，拆建上游护坡及下游贴坡排水体排，长马输水渡槽拆建；放水涵拆建；溢洪道上交通桥拆建；泄洪闸拆建等；
机电设备及金属结构设备安装工程包括：放水涵启闭机房配电设施、放水涵及泄洪闸启闭机、钢筋砼闸门、钢管护拦等设备的购安。
土建工程及机电设备安装工程交接清单附后。
本证书未包括的主要内容：无。
尾工工程和缺陷修复清单：无。
合同号：
本证书包括的工程名称：
宿松县新河水库除险加固工程单位工程土建及机电设备安装工程
本证书包括的工程内容：大坝坝体达标、上游粘土斜墙及截渗槽填筑，拆建上游护坡及下游贴坡排水体，长马输水渡槽拆建；拆除原放水高低涵洞，在两涵之间新建放水涵洞，进口设启闭机控制，出口建分水口；溢洪道上交通桥拆建；泄洪闸拆建等4个分部工程。
水利水电土建工程施工合同条件(示范文本GF--2013--0208)
水利水电土建工程施工合同条件(示范文本GF--2013--0208)第一部分通用条款一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：1．1有关合同双方和监理人的词语（1）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
（2）承包人：指与发包人正式签署协议书的当事人。
（3）分包人：指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
（4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1．2有关合同组成文件的词语（1）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
（2）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
（3）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料）以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（5）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
（6）中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。
1．3有关工程和设备的词语（1）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
（2）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。
（3）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
（4）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
（5）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。
（6）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
2024年一级建造师之一建水利水电工程实务自我提分评估(附答案)
2024年一级建造师之一建水利水电工程实务自我提分评估(附答案)单选题（共150题）1、某建筑物基坑开挖深度为7m，建基面下2～10m范围内为承压水层，承压水头8m，该基坑降水宜采用()。
A.明排B.管井C.真空井点D.喷射井点【答案】 B2、（）是确定大坝顶高程及进行大坝安全校核的主要依据。
A.校核洪水位B.设计洪水位C.防洪高水位D.死水位【答案】 A3、按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见的是（）。
A.监理单位B.项目法人C.设计单位D.施工单位【答案】 C4、竣工财务决算基准日宜确定为（）A.月初B.财政支付日C.合同支付日D.月末【答案】 D5、（2018年真题）水利水电工程施工中，依开挖方法和开挖难易程度等，将土分为（ )类。
A.3B.4C.5D.6【答案】 B6、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》（水建管[2015]91 号），实施代建制的项目应在（）中提出实行代建制管理的方案。
A. 项目建议书B. 可行性研究报告C. 初步设计报告D. 工程开工申请报告【答案】 B7、水利工程建设质量监督巡查工作坚持（）的原则。
A.检查.指导.整改.提高B.检查.指导.整改.处理C.检查.指导.处理.提高D.检查.督导.整改.提高【答案】 A8、土石方工程的开挖机械主要是（）。
A.挖掘机B.推土机C.铲运机D.装载机【答案】 A9、（2019年真题）工程静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资()，必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批。
A.5%B.10%C.12%D.15%【答案】 D10、水利工程质量监督工作由（）负责。
A.建设行政主管部门B.水行政主管部门C.建设和水利行政主管部门共同D.质量监督站【答案】 B11、土石坝填筑施工中，砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标，砂的相对密度不应低于（）。
A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8【答案】 C12、水利基本建设项目资产形成、资产移交和投资核销的依据是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土建工程及机电设备安装工程交接清单附后。
本证书为包括的主要内容:无
尾工工程与缺陷修复清单:无
我们保证在保修期内按批准的计划,完成上列扫尾工程项目与缺陷修复清单,直至检验合格为止。
承包人(盖章签字)
完工验收日期:2016年月日
实际完工日期:2016年5月30日
保修期从2016年5月30日起至2017年5月30日止
施工单位(盖章):
项目经理(签字):
年月日
监理单位(盖章):
总监(签字):
年月日
建设单位(盖章):
法人代表(签字):
年月日
管理单位(盖章):
单位代表(签字):
年月日
合同号:
本证书包括的工程名称:
琅琊区2015年侯家坝水库除险加固工程
本证书包括的工程内容:上游粘土斜墙及截水槽填筑,新建上游护坡,坝顶防浪墙及坝后草皮排水沟;新建放水涵;拆除原溢洪道并进行重建4个分部工程。
土建工程包括:大坝上游粘土斜墙及截水槽填筑,新建上游护坡,新建坝顶防浪墙及坝后草皮护坡排水沟,拆除原放水涵并新建涵洞,拆除重建溢洪道。
水利水电工程
琅琊区2015年侯家坝水库除险加固工程
完工移交证书ห้องสมุดไป่ตู้
明光市天河水利工程建设有限公司
二〇一五年十月
侯家坝水库单位工程
完工移交证书
编号:LYSK-2015-SG-01
设计单位:安徽省淠史杭灌区管理总局设计院
合同号:
施工单位:明光市天河水利工程建设有限公司
合同号:LLYSK-2015-SG
监理单位:灵璧县兴水监理有限公司