销售以及采购合同精选模板两篇
进货销售合同范本模板3篇
进货销售合同范本模板3篇篇一进货销售合同范本模板甲方（供货方）：________乙方（购货方）：________一、合同主体1.1 甲方（供货方）：指提供商品给乙方进行销售的________（公司/个人）。
1.2 乙方（购货方）：指购买甲方商品进行销售的________（公司/个人）。
二、合同标的（1）商品名称：________（2）商品规格：________（3）商品数量：________（4）商品单价：________（5）商品总价：________2.2 乙方同意按照本合同约定购买上述合同商品。
三、交货及验收3.1 交货地点：________3.2 交货方式：________3.3 交货时间：________3.4 乙方对货物进行验收，确认货物数量及质量无误后进行支付。
四、支付方式4.1 乙方支付货款的方式为：________（现金/转账//等）。
4.2 乙方应在货物验收合格后____个工作日内支付甲方货款。
五、售后服务5.1 甲方应保证所供应的商品质量符合国家相关标准。
5.2 甲方对所供应的商品提供____个月的售后服务。
5.3 售后服务内容包括：________（维修/更换/退货等）。
六、违约责任6.1 若甲方未能按约定时间、数量、质量供应商品，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。
6.2 若乙方未能按约定时间支付货款，甲方有权要求乙方支付滞纳金，滞纳金为逾期付款金额的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、合同期限8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（供货方）：________乙方（购货方）：________名词解释：1. 供货方：指提供商品给购货方进行销售的公司或个人。
购销合同模板(集锦16篇)
购销合同模板（集锦16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!购销合同模板（集锦16篇）大家有没有学过如何写买卖合同在进行买卖的时候,双方必须要签署正式的买卖合同喔。
购销合同模板5篇
购销合同模板5篇篇1甲方（供应商）：_________________________注册地址：_____________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（采购商）：_________________________注册地址：_____________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方销售商品事宜达成如下协议：一、商品购销1. 商品的名称、规格型号、数量、单价等详见附件《商品清单》。
甲乙双方确认，本合同的商品数量为甲方的最小生产批量。
乙方如需订购少量商品，需与甲方协商确定订单数量及交货期限。
2. 乙方应按照甲方提供的订单确认书的格式和要求，详细填写采购信息，并及时回传甲方确认。
甲方在收到订单确认书后应及时回复确认订单是否接受，并确认交货期限等相关事宜。
3. 乙方应按照约定的交货期限及时接收货物，如因特殊原因不能按时接收货物，应及时通知甲方并协商解决。
如乙方未按时接收货物导致甲方无法交货的，视为乙方违约。
4. 甲方应按照约定的质量标准和包装要求供货，确保商品质量符合乙方的要求。
如乙方发现商品存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
如因甲方商品质量问题给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
二、货款支付1. 乙方应在收到货物后按照约定的付款方式和期限支付货款。
具体的付款方式和期限详见附件《付款协议》。
如乙方未按照约定支付货款的，应按日向甲方支付逾期付款违约金，并承担因此给甲方造成的损失。
2. 若双方在本合同执行过程中发生任何争议或纠纷，乙方不得以此为由拒绝支付货款或延迟支付货款。
购销合同购销合同模板格式5篇
购销合同购销合同模板格式5篇篇1购销合同合同编号：XXXXXX甲方（供方）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXXXXXX税务登记证号：XXXXXXXXXXXXXXX乙方（购方）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为保证双方的合法权益，甲乙双方在公平、公正、平等、自愿的基础上，就甲方向乙方供应商品事宜达成如下协议：一、商品购销事项1. 商品名称及规格型号：按照乙方提供的采购清单所列商品为准。
2. 数量及计量单位：按照乙方采购清单中的数量为准，计量单位采用国家法定计量单位。
3. 质量要求及标准：符合国家相关标准及乙方采购要求。
甲方需向乙方提供必要的质量证明文件，确保商品质量。
如有质量问题，乙方有权要求退货或更换。
若甲方商品质量问题导致乙方损失，甲方需承担相应赔偿责任。
4. 价格及支付方式：商品价格以人民币计算，具体价格参照合同附件中的报价单。
乙方需在收到货物验收合格后按照合同约定付款条件进行付款。
付款方式一般为货到付款或电汇等双方约定的方式。
5. 交货时间与地点：甲方需在合同约定的时间内完成交货，交货地点为乙方指定的地点。
若因甲方原因延迟交货导致乙方损失，甲方需承担相应责任。
二、保密条款双方应对在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密及本合同条款内容予以保密，未经对方书面许可，不得向第三方泄露。
否则应承担违约责任并赔偿对方损失。
三、违约责任篇2购销合同甲方（供货方）：___________________地址：_____________________________联系方式：_________________________乙方（采购方）：___________________地址：_____________________________联系方式：_________________________鉴于甲、乙双方就购销事宜经过友好协商，达成一致，特订立本合同，以兹信守。
购销协议书模板5篇
购销协议书模板5篇篇1甲方（供方）：___________________________统一社会信用代码：_______________________注册地址：_____________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________电子邮箱：_____________________________乙方（购方）：___________________________统一社会信用代码：_______________________注册地址：_____________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________电子邮箱：_____________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方销售以下商品达成如下协议：第一条商品名称及规格1. 商品名称：___________________________2. 商品规格：___________________________（详细列出商品的规格参数）3. 商品数量：具体数量按照乙方采购订单为准。
第二条价格及支付方式1. 甲方同意以______（货币）的价格向乙方销售以上商品。
具体价格根据双方协商确定。
2. 乙方应在合同签署后______（时间）内支付甲方总货款的______%作为预付款。
甲方在收到预付款后开始安排生产。
3. 甲方完成生产后，通知乙方验货，乙方在收到货物并确认质量无误后______（时间）内支付剩余货款。
4. 支付方式：___________________________（如：电汇、银行转账等）第三条交货与验收1. 甲方在收到乙方支付的预付款后，于______（时间）内将货物送达至乙方指定地点。
购销合同范文10篇(精选模板)
购销合同范文10篇购销合同篇1购货方：以下简称：甲方售货方：以下简称：乙方甲方需购鳗苗一批，经多方询价采购，甲方决定从乙方购买鳗苗，经双方共同协商，达成如下购货协议：一、品种和规格欧洲鳗苗。
二、供货时间 20__年月4日13日以前，具体供货时间由乙方确定，并提前一天通知甲方。
三、质量要求和货物验收：1、乙方要确保所供鳗苗健康无伤、无寄生虫，且要符合甲方要求的品种和规格，否则甲方可拒绝收货。
2、乙方负责将鳗苗运送到甲方指定的地点(甲方养鳗场)，运输费用由乙方承担。
3、运输到点后，甲方对鳗苗进行抽样检查，允许千分之五的运输死亡率。
死亡率超过千分之五的，超过多少核减多少。
四、供货数量及价款欧洲鳗苗15万尾，每尾价格4.8元。
合计：720__0元(柒拾贰万元整)。
五、付款方式甲方验收货物后，一次性将货款付给乙方。
六、若有未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日购销合同篇2民事起诉状原告：北京++++仪器有限公司贵阳分公司，住所：贵阳市新华路，邮政编码：650032电话：(0851)5877+++ 5841+++负责人：林++++，职务经理被告：熊庆成住所：贵阳市花溪区久安乡打通村堵鲁组32号电话：159********案由：买卖合同欠款纠纷诉讼请求：1、判令被告支付货款23,000元2、判令被告支付滞纳金23,000元3、判令被告承担本案所有诉讼费用。
事实和理由：原被告于20__年6月22日签订《买卖合同》，被告向原告购买++++全站仪和++++铝合金脚架等配件，总价款27,000元。
合同约定，被告在20__年7月25日付清货款。
还约定逾期付款时，按1/天支付滞纳金。
采购销售合同模板
采购销售合同模板1. 合同背景本合同由采购方（以下简称“乙方”）和销售方（以下简称“甲方”）共同签订，旨在规范乙方向甲方采购商品的行为，并明确双方之间的权益和义务。
2. 合同条款2.1 商品介绍甲方向乙方提供的商品包括但不限于以下项目： - 商品1（名称、规格、数量、价格等）- 商品2（名称、规格、数量、价格等） - …2.2 交付方式甲方应按照双方商定的交货时间和交付方式向乙方交付商品。
交付方式可包括快递、自提、邮寄等。
若因甲方原因导致交货延误，甲方应负责处理并向乙方承担相应责任。
2.3 价格和付款方式商品价格为双方共同商定的金额，具体详情如下： - 商品1价格：金额1 - 商品2价格：金额2 - …乙方应按照以下付款方式支付款项： - 预付款：金额，支付时间为合同签订后X天内；- 尾款：金额，支付时间为商品交付后X天内。
2.4 验收和退换货乙方在收到商品后，应立即进行验收。
若商品存在质量问题或与合同约定不符，乙方有权要求甲方提供退换货服务。
具体退换货流程如下： - 乙方应于收到商品X天内提出退换货要求，并提供相关证据； - 甲方收到退换货要求后，应在X天内给予回复，并协商具体处理方式； - 若甲方存在违约行为，应承担相关赔偿责任。
2.5 违约责任一方未履行或未按照合同约定履行其义务的，应向对方支付违约金。
违约金金额为合同金额的X%。
2.6 保密条款在本合同有效期内，双方应保守对方的商业、技术、财务等信息的机密性，并不得向第三方泄露。
2.7 不可抗力若因不可抗力事件（如战争、自然灾害、政府行为等）导致双方无法履行合同义务，双方可暂时免除部分或全部责任。
2.8 合同生效和终止本合同自双方签字盖章后生效，并在双方履行完所有义务后终止。
3. 法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
双方如因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
4. 其他事项本合同一式双份，甲乙双方各执一份，具备同等法律效力。
销售采购合同范本(11篇)
销售采购合同范本（11篇）销售采购合同范本（11篇）销售采购合同范本篇1 需方：________（以下简称甲方）供方：________（以下简称乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就______工程项目的______设备订货事宜，经双方协商一致达成如下条款：一、产品供货内容（产品名称、规格、型号、数量、金额）详见合同清单。
二、产品订货总金额￥：______元，大写：______元整，此价格不含税。
三、质量要求、技术标准：按合同尺寸数量及国家验收规范要求。
四、交货周期：乙方收到甲方预付款之日起，______天为第一批货的交货周期。
确因自然灾害等不可抗力的原因，影响执行合同或延期交货，需提前______天通知甲方。
五、运输方式及费用负担：昆明市区外由甲方负责运费和卸货，收货人姓名及电话六、包装标准、包装物的供应和回收：按乙方出厂标准；包装不回收。
七、结算方式及质保期：1、合同签订后，甲方向乙方支付合同总造价30%的设备预付款，计￥：______元，乙方按甲方提交的需用计划开始供货；2、货到工地后验收后无质量问题，甲方应在10天内向乙方支付合同总造价55%的货款，计￥：______元；3、安装完毕后支付合同总造价12%的货款，计￥：______元。
验收合格后，甲方支付合同总造价的3%余款，计￥：______元质保期自出厂之日起质保两年。
八、验收：1、甲方应指定专人对乙方产品进行验收及签收，验收的内容包括数量和质量验收；2、代办托运或交货地为甲方所在地的，甲方应在货到之日验收数量，并在托运单或送货单上签收；甲方收到产品之日起3日内将产品质量不符合合同约定的情形通知乙方，甲方怠于通知的，视为产品质量符合合同约定。
3、乙方收到甲方对质量的书面异议后，3个工作日内作出答复（另有规定或当事人另行商定期限者除外）。
4、甲方因使用、保管、自行安装不善导致产品质量出现问题，不得提出异议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售以及采购合同精选模板两篇
销售合同
合同编号: 签约日期: 签约地点:
甲方（买方）:
乙方（卖方）:
品名
型号
数量（KG）
人民币价格(含税17%)/KG
人民币总价(含税17%)
胶原蛋白肽
RMB 元/KG
RMB 元
合计
RMB 元
甲方和乙方在平等互利的基础上,经过充分协商,甲方同意按本合同条款的约定向乙方购买,乙方同意
按本合同条款的约定向甲方出售下列货物:
1. 品质要求：
1）乙方按甲方确认的样品做为封样，并以此封样为出货标准。
（注：封样单以附件的形式呈现）
2）甲方无特殊要求时以乙方提供的产品质量标准为基准。
3）同一批次的货物在外观上不应出现明显差异。
2. 付款方式：款到发货
名称：
开户行:
帐号：
3. 交货时间：____________.
4. 交货地：甲方指定地点，运费由甲方承担，物货的运输由乙方代为联系或由甲方指定的运输公司发货。
5. 包装方式: KG/包,内有PE膜的多层牛皮纸袋，可以安排快递或运输公司加强包装。
之后在运输过程中产生的货物破损或丢失，与乙方无关。
6. 保质期: 年(干燥,无味条件下保存)。
7. 验收方式：甲方提出质量异议期限为收到货物之日起3日内。
8. 违约责任：甲乙双方任何一方违约将依照《中华人民共和国合同法》有关规定，承担对方的一切损失（含律师费用）。
9. 由于乙方交货质量，数量或者交货时间与本合同的规定不符时，甲方有权解除合同。
10. 未经乙方允许，甲方禁止使用 LOGO及相关证件，如有需求，须提前向乙方申请，乙方允许之后才可使用；乙方若发
现甲方做夸大事实并虚假宣传，乙方有权对甲方进行警告处理，情节严重者，将追究甲方法律责任，并终止本合同！
11.本合同在履行中如发生争执，由双方协商解决，协商不成，双方同意由原告所在地人民法院管辖争议。
12.本合同载明的内容以打印文字为准，任何修订需要在修改处加盖双方公章方具有约束力。
13.本合同自双方签署之日起生效，传真扫描均有效。
14.本合同其他附件、协议、条款与未尽事宜由双方另行补充，并签订补充协议书，补充协议书和本合同的一切附件均视为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
15.本合同在履行期间如遇国家现行法律、法规修改或变更，双方应依调整后的国家法律、法规更改有关条款，但不影响其它条款的有效性。
16.本合同壹式贰份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
双方各执壹份为凭，具有同等法律效力。
食品采购合同
甲方：_________________________
乙方：_________________________
签订日期：______年_____月_____日
食品采购合同
甲方：
乙方：
为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条产品的名称、品种和数量
1．产品的名称和品种：。
2．产品的数量：。
（必须明确规定产品的计量单位和计量方法）
第二条产品的等级、质量和检疫办法
1．产品的等级和质量：。
（产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。
）
2．产品的检疫办法：。
（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。
）
第三条产品的价格、货款结算与奖售办法
1．产品的价格按下列第（）项执行：
（1）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。
在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。
（2）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。
2．货款结算办法按下列第（）项执行：
（1）对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。
（2）对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。
3．奖售办法：。
第四条交货期限、地点和方式。
第五条甲方的违约责任
1．甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的%（5－25%的幅度），向乙方偿付违约金。
2．甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的%的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其它实际损失。
3．对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。
4．乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的%（5－25%的幅度）向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。
第六条乙方的违约责任2．乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。
3．乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。
乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。
第七条不可抗力
合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。
第八条解决合同纠纷的方式
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。
协商不成，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第九条其他。
1．当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。
接到要求变更或解除合同通知的一方，应在天之内作出答复（当事人另有约定的，从约定），逾期不答复的，视为默认。
2．违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后天内（当事人有约定的，从约定）偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。
3．本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
4．本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，交乡政府����等单位各留存一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
地址：
地址：
邮政编码：
邮政编码：
电话：
电话：
年月日年月日
签订地点：签订地点：。