注册造价师2007年案例真题及解析
2007年度全国造价工程师执业资格考试试卷试题一：（20分）某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月，承包合同规定：1．发包入在开工前7天应向承包入支付合同价20％的工程预付款。
2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3．工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%，发包入从承包入每月的工程款中按比例扣留。
4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9.5．规费费率3.5％．以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41％，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计。
增加一项花岗石墙面工程．由发包入提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以入工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40％，利润率为14％。
消耗量及价格信息资料见下表：（2）在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2．经发包人批准的综台单价为352元／m2．（3）施工至第14个月时，承包入向发包入提交了按原综合单价计算的该项月已完工程量结算报18万元。
经工程师计量。
其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3（原清单工程数量为360m3，综合单价1200元／m3）．问题：1．计算该项目工程预付款。
2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题纸表1.1中。
3．列式计算第8个月的应付工程款。
4．列式计算第14个月的应付工程款。
（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。
）试题二：（20分）某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包入．并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工舍同。
合同中部分内容如下，（1）合同工期160天，承包入编制的初始网络进度计划，如图2.1所示。
由于施工工艺要求，该计划中C、E、I三项工作施工需使用同一台运输机械；B、D、H 三项工作施工需使用同一台吊装机械。
上述工作由于施工机械的限制只能按顺序施工．不能同时平行进行。
（2）承包入在投标报价中填报的部分相关内容如下；①完成A、B、C、D、E、F、G、H、I九项工作的入工工日消耗最分别为：100、400、400、300、200、60、60、90、1000个工日；②工入的日工资单价为50元／工日，运输机械台班单价为2400元／台班；吊装机械台班单价为1200元／台班；③分项工程项目和措施项目均采用以直接费为计算基础的工料单价法．其中的间接费费率为18％；利润率为7％；税金按相关规定计算．施工企业所在地为县城。
（3）合同中规定：人员窝工费补偿25元／工日；运输机械折旧费1000元／台班；吊装机械折旧费500元／台班。
在施工过程中，由于设计变更使工作E增加了工程量．作业时间延长了20天，增加用工100个工日，增加材料费2.5万元，增加机械台班20个．相应的措施费增加1.2万元．同时，E、H、I的工人分别属于不同工种，H、I工作分别推迟20天。
问题：1．对承包入的初始网络进度计划进行调整，以满足施工工艺和施工机械对施工作业顺序的制约要求。
2．调整后的网络进度计划总工期为多少天？关键工作有哪些？3．按《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定计算该工程的税率。
分项列式计算承包商在工作E上可以索赔的直接费、间接费、利润和税金。
4．在因设计变更使工作E增加工程量的事件中，承包商除在工作E上可以索赔的费用外，是否还可以索赔其他费用？如果有可以索赔的其他费用，请分项列式计算可以索赔的费用，如果没有，请说明原因。
（计算结果均保留两位小数。
）试题三：（20分）某承包人参与一项工程的投标，在其投标文件中。
基础工程的工期为4个月，报价为1200万元，主体结构工程的工期为12个月。
报价为3960万元，该承包入中标并与发包人签订了施工合同。
合同中规定，无工程预付款，每月工程款均于下月末支付，提前竣工奖为30万元／月。
在最后1个月结算时支付。
签订施工合同后。
该承包入拟定了以下两种加快施工进度的措施：：（1）开工前夕，采取一次性技术措施。
可使基础工程的工期缩短1个月，需技术措施费用60万元；（2）主体结构工程施工的前6个月，每月采取经常性技术措施，可使主体结构工程的工期缩短1个月，每月末需技术措施费用8万元。
假定贷款月利率为1％，各分部工程每月完成的工作量相同且能按合同规定收到工程款。
问题：1.若按原合同工期施工，该承包入基础工程款和主体结构工程款的现值分别为多少？2.该承包入应采取哪种加快施工进度的技术措施方案使其获得最大收益？3.画出在基础工程和主体结构工程均采取加快施工进度技术措施情况下的该承包入的现金流量图。
（计算结果均保留两位小数。
）试题四：（20分）某工程采用公开招标方式，招标入3月1日在指定媒体上发布了招标公告，3月6日至3月12日发售了招标文件，共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。
在招标文件规定的投标截止日（4月5日）前，四家投标入都递交了投标文件。
开标时投标人D因其投标文件的签署入没有法定代表入的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。
该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标入A为中标入，并于4月26 日向中标入和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知，同时通知了招标入。
发包入与承包入A于5月10 日签订了工程承包合同．合同约定的不含税合同价为6948万元，工期为300天；合同价中的间接费以直接费为计算基数，间接费率为12％，利润率为5％。
在施工过程中，该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误：（1）由于发包入原因，设计变更后新增一项工程于7月28日至8月7日施工（新增工程款为160万元）；另一分项工程的图纸延误导致承包入于8月27日至9月12日停工。
（2）由于承包入原因，原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。
（3）由于天气原因．连续多日高温造成供电紧张。
该工程所在地区于8月3日至8月5日停电，另外，该地区于8月24日晨至8月28日晚下了特大暴雨。
在发生上述工期延误事件后，承包入A按合同规定的程序向发包入提出了索赔要求，经双方协商一致。
除特大暴雨造成的工期延误之外，对其他应予补偿的工期延误事件．既补偿直接费又补偿间接费，间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。
问题：1.指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。
2.谈工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长时间为多少天？分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。
3.图纸延误应予补偿的间接费为多少？4.该工程所在地市政府规定．高温期间施工企业每日工作时间减少1小时，企业必须给职工每入每天10元高温津贴。
若某分项工程的计划工效为1.50平方米／每小时。
计划工日单位为50元，高温期间的实际工效降低10％．则高温期间该分项每平方米入工费比原计划增加多少元？（费用计算结果保留两位小数。
）试题五：（20分）某企业拟建一条生产线。
设计使用同规模标准化设计资料。
类似工程的工程费用造价指标见表5.1；类似工程造价指标中主要材料价格表见表5.2.拟建工程当地现行市场价格信息价格及指数见表5.3.问题：1.拟建工程与类似工程在外部建设条件有以下不同之处：（1）拟建工程生产所需粘土原料按外购考虑，不自建粘土矿山；（2）拟建工程石灰石矿采用2.5km皮带长廊输送，类似工程采用具有同样输送能力的1.5km皮带长廊。
根据上述资料及内容分别计算调整类似工程造价指标中的建筑工程费、设备购置费和安装工程费。
2.类似工程造价指标中建筑工程费用所含的材料费、入工费、机械费、综合税费占建筑工程费用的比例分别为58.64％、14.58％、9.46％、17.32％。
根据已有资料和条件，在答题纸表5.1中计算建筑工程费用中的材料综合调整系数，计算拟建工程建筑工程费用。
3.行业部门测定的拟建工程设备购置费与类拟工程设备购置费相比下降2.91％，拟建工程安装工程费与类似工程安装工程费相比增加8.91％。
根据已有资料和条件，计算拟建工程设备购置费、安装工程费和工程费用。
（计算结果均保留两位小数。
）试题六：（40分）本试题分三个专业（Ⅰ土建工程、Ⅱ工业管道安装工程、Ⅲ电气安装工程），请任选其中一题作答。
若选作多题，按所答的第一Ⅲ．电气安装工程某氮气站动力安装工程如图6.Ⅲ所示：1．PD1、PD2均为定型动力配电箱，落地式安装，基础型钢用10#槽钢制作．其重量为10kg／m.2．PD1至PD2电缆沿桥架敷设-其余电缆均穿钢管敷设．埋地钢管标准高为-0.2m．埋地钢管至动力配电箱出口处高出地坪+0.1m.3.4台设备基础标高均为+0.3m.至设备电机处的配管管口高出基础面0.2m，均连接1根长0.8m同管径的金属软管。
4．计算电缆长度时不计算电缆敷设弛度、波形弯度和交叉的附加长度，连接电机处，出管口后电缆的预留长度为1m，电缆头为户内干包式，其附加长度不计。
5．电缆桥架（200×100）的水平长度为22m.6．表中数据为计算该动力安装工程的相关费用：管理费和利润分别按人工费的55％和45％计。
分部分项工程量清单的统一编码为：问题：1．根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定，计算相关工程量和编制分部分项工程量清单。
将配管、电缆敷设和电缆桥架工程量的计算式填入答题纸上的相应位置，并填写答题纸表6.Ⅲ。
“分部分项工程量清单”。
2．假设电力电统YJV4×16穿管敷设的清单工程量为30m.依据上述相关费用数据计算配电箱（落地式安装）和电力电缆YJV4×16穿管敷设二个项目的综合单价，并分别填入答题纸表6.Ⅲ。
2和表6.Ⅲ。
3“分部分项工程量清单综合单价计算表”。
（计算过程和结果均保留两位小数。
）2007年度全国造价工程师执业资格考试试卷标准答案试题一：（20分）问题1（2分）工程预付款：3200×20％=640（万元）（2分）问题2（9分）人工费：0.56×60=33.60（元／m2）（1分）材料费：0.155×0.8+0.0299×240+6.4=13.70（元／m2）（1分）[或：13.70+1.06×530=575.50（元／m2）]机械费；0.0052×49.18+0.0969×52=5.29（元／m2）（1分）管理费：（33.60+5.29）×40％=15.56（元／m2）（1分）利润：（33.60+5.29）×14％=5.44（元／m2）（1分）综合单价；33.60+13.70+5.29+15.56+5.44=73.59（元／m2）（1分）[或：33.60+575.50+5.29+15.56+5.44=635.39（元／m2）]问题3：（4分）增加工作的工程款：260×352×（1+3.5％）（1+3.41％）=97953.26（元）=9.80（万元）（1分）第8月应付工程款：（200+9.80）×（1-5％）-640÷5（2分）=71.31（万元）（1分）问题4：（5分）该分项工程增加工程量后的差价。
造价员2007-2010年历年真题试卷答案及试题分析(自收集)
2010年度全国建设工程造价员资格考试试卷（湖北省）科目：建设工程计量与计价试题一（15分）某综合楼以工程量清单计价方式进行公开招标，中标价3600万元，其中暂列金额为120万元。
在合同专用条款中约定了本工程只有钢材、水泥市场信息价超过投标时信息价的10％以上时才能调整。
在合同履行中发现：1、投标文件中将现浇矩形粱清单项目的工程量12000m3误以1200 m3的工程量报价；2、工程量清单漏算了12层柱C25砼工程量50 m3及全部屋面防水1200m2,已知12层柱砼的参数与11层柱同；3、投标书中外墙干挂石材价格为140元/ m2,投标期间同类石材市场价为200元/ m2,施工过程中石材价略有上升,承包人与发包人交涉后，发包人口头承诺可以调价,承包人实际购买价格为220元/ m2。
问题：1、竣工结算承包人要求对石材价格调整，能否调整？2、漏掉的12层柱砼及屋面防水如何确定综合单价？依据是什么？3、如何处理现浇矩形梁项目工程量误以1200 m3的工程量报价的问题？4、本工程结算后，工程价款调整、索赔、现场签证金额共80万元，计算最终结算价。
【解】：1、石材价格不能调整。
因为：①不符合合同专用条款约定；②口头承诺无法律效力。
2、①12层柱应按11层柱砼综合单价以50 m3的工程量据实结算。
②屋面防水属漏项新增清单项目，综合单价应由承包人提出，经发包人认可后结算。
3、现浇矩形梁项目工程量错误应由承包人负责，不能调整报价。
4、参考答案：竣工结算价＝3600－120＋80＝3560（万元）讨论：因按清单计价的取费程序表，暂列金额120万元应不含规费、税金，故讨论：因按清单计价的取费程序表，暂列金额120万元应不含规费、税金，故①如80万元不含规费、税金，则：应扣暂列金：120－80＝40（万元）应扣规费＝40×6.35％＝2.54（万元）应扣税金＝40×3.41％＝1.364（万元）竣工结算价＝3600－（40＋2.54＋1.364）＝3556.10（万元）②如80万元已含规费、税金，则：应扣规费＝120×6.35％＝7.62（万元）应扣税金＝120×3.41％＝4.092（万元）竣工结算价＝3600－（120＋7.62＋4.092）＋80＝3548.29（万元）试题二（30分）1、（14分）某建筑砖基础如下图。
2007年全国一级造价工程师考试《建设工程技术与计量(安装工程)》真题及详解
2007年全国一级造价工程师考试《建设工程技术与计量（安装工程）》真题及详解必做部分一、单项选择题（共40题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．钢中某元素含量高时，钢材的强度高，而塑性小、硬度大、性脆和不易加工，此种元素为（）。
A．碳B．氢C．磷D．硫【参考答案】A【参考解析】钢中主要化学元素为铁，另外还含有少量的碳、硅、锰、硫、磷、氧和氮等，这些少量元素对钢的性质影响很大。
钢中碳的含量对钢的性质有决定性影响，含碳量低，钢的强度较低，但塑性大，延伸率和冲击韧性高，钢质较软，易于冷加工、切削和焊接；含碳量高的钢材强度高（当含碳量超过1.00%时，钢材强度开始下降）、塑性小、硬度大、脆性大且不易加工。
2．[已过时]具有良好的塑性、韧性、冷弯性能、冷热压力加工性能和焊接性能，适用于制造各种容器、焊管、建筑结构等的低合金钢为（）。
A．Q255B．Q275C．Q295D．Q345【参考答案】C【参考解析】普通低合金钢中Q295（09MnV、09MnNb）具有良好的塑性、韧性、冷弯性能、冷热压力加工性能和焊接性能，且有一定的耐蚀性能，用于制造各种容器、螺旋焊管、建筑结构、车辆用冲压件和船体等。
说明：根据最新版考试教材，该知识点已删除。
3．热塑性塑料中，具有优良的耐蚀性，电阻高，是很好的隔热、防震和高频绝缘材料，但其耐冲击性差，不耐沸水，耐油性有限的为（）。
A．低密度聚乙烯B．高密度聚乙烯C．聚氯乙烯D．聚苯乙烯【参考答案】D【参考解析】聚苯乙烯是苯乙烯经本体或悬浮法聚合制得的聚合物。
可采用注射、挤出、吹塑和发泡等方法成型，能切削加工和胶接。
聚苯乙烯制品具有极高的透明度，透光率可达90%以上，电绝缘性能好，刚性好及耐化学腐蚀。
普通聚苯乙烯的不足之处在于性脆，冲击强度低，易出现应力开裂，耐热性差及不耐沸水等。
4．具有耐腐蚀、耐磨和很高的抗压强度，多用于承受强烈磨损、强酸和碱腐蚀场合的管材为（）。
07年造价工程师《案例分析》考试真题及答案
2007年造价工程师《案例分析》考试真题及答案建筑类考试历年试题免注册下载word文档试题和答案2007年度全国造价工程师执业资格考试试题及参考答案试题一：某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月，承包合同规定：1．发包入在开工前7天应向承包入支付合同价20％的工程预付款。
2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3．工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%，发包入从承包入每月的工程款中按比例扣留。
4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为5．规费费率％．以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率％，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：工程开工后，发包人要求变更设计。
增加一项花岗石墙面工程．发包入提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以入工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40％，利润率为14％。
消耗量及价格信息资料见下表：在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2．经发包人批准的综台单价为352元／m2．施工至第14个月时，承包入向发包入提交了按原综合单价计算的该项月已完工程量结算报18万元。
经工程师计量。
其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3．问题：建筑类考试历年试题免注册下载word文档试题和答案1．计算该项目工程预付款。
2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题纸表中。
3．列式计算第8个月的应付工程款。
4．列式计算第14个月的应付工程款。
试题二：某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包入．并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工舍同。
合同中部分内容如下，合同工期160天，承包入编制的初始网络进度计划，如图所示。
[工程类试卷]2007年注册造价工程师(工程造价管理基础理论与相关法规)真题试卷及答案与解析
![[工程类试卷]2007年注册造价工程师(工程造价管理基础理论与相关法规)真题试卷及答案与解析](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/f1799b461eb91a37f1115c60.webp)
2007年注册造价工程师（工程造价管理基础理论与相关法规）真题试卷及答案与解析一、单项选择题共60题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意。
1 生产性建设项目的总投资包括( )两部分。
（A）建安工程投资和设备、工器具购置费（B）建安工程投资和工程建设其他费用（C）固定资产投资和流动资产投资（D）固定资产静态投资和动态投资2 建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的( )。
（A）初步投资估算（B）施工图预算（C）施工标底（D）初步设计总概算3 应用美国建筑师学会(AIA)合同条件时，采用不同的计价方式只需选用相应的( )即可。
（A）协议书格式与通用条件（B）通用条件与专用条件（C）专用条件与财务管理表格（D）财务管理表格与协议书格式4 下列属于注册造价工程师权利的是( )。
（A）以个人名义承接工程造价业务（B）发起设立工程造价咨询企业（C）审批工程进度款支付额度（D）审批工程变更价款5 根据《工程造价咨询企业管理办法》，在工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数至少为出资人总人数的( )。
（A）30%（B）40%（C）50%（D）60%6 根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是( )。
（A）工程竣工结算报告的审核（B）工程项目经济评价报告的审批（C）工程项目设计方案的比选（D）工程造价经济纠纷的仲裁7 根据《工程造价咨询企业管理办法》，新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级按照相应的资质标准( )。
（A）可核定为甲级，并设暂定期1年（B）只能核定为乙级，并设暂定期1年（C）只能核定为乙级，并设暂定期2年（D）只能核定为丙级，并设暂定期1年8 利率是各国调整国民经济的杠杆之一，其高低首先取决于( )。
（A）金融市场借贷资本的供求状况（B）借贷资本的期限（C）通货膨胀的波动影响（D）社会平均利润率的高低9 某企业在第一年初向银行借款300万元用于购置设备，贷款年有效利率为8%，每半年计息一次，今后五年内每年6月底和12月底等额还本付息，则该企业每次偿还本息( )万元。
2007年度注册造价师考试总复习试题答疑精选
2007年度注册造价师考试总复习试题答疑精选建筑房地产税、海关监管手续费的计费依据。
2007年造价工程师考试复习辅导案例分析1、问：施工定额，劳动定额，预算定额三者之间的联系与区别？答：预算定额是行业颁发的统一标准，预算定额一般用于招投标时作参考，它是编制概算定额的基础，是一种公开性质的定额。
而施工定额是企业自行编制施行的标准。
预算定额可作为预结算和投标之用。
施工定额主要是为施工组织提供所需人工和所需材料之用。
劳动定额是指在一定的生产和技术条件下，生产单位产品或完成一定工作量应该消耗的劳动量标准或在单位时间内生产产品或完成工作量的标准。
2、问：投标有效期如何理解？答：投标有效期是招标人在招标文件中规定的一个日历日，在这个日历日之前，投标人应该保证投标文件有效，即承诺受投标文件的约束。
招标人原则上应该在投标有效期内完成招标工作，如果来不及完成，应该要求投标人同意延长投标有效期。
投标准备时间，是指从取得招标文件到规定的投标截止日之间的时间。
投标有效期的规定日历日在投标截止日之后，两者的差额就是用来开标、评标、决标和签订合同的时间。
3、问：预备费（尤其是基本预备费）和其他项目清单的预留金有什么区别和联系？我们清单里的预留金应不应该是概算中的预备费？答：基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。
清单里的预留金不是概算中的预备费。
预留金主要就是防止招标人提供的工程量错项、漏项或设计变更造成工程量变化引发价格变化而预留的金额。
1）预留金是招标人暂定费用，是非竞争性费用，投标人在报价时不能改变。
2）预留金是招标人费用，虽在投标时投标人暂定价报入投标总价中，但结算时按实进行调整。
4、问：预算定额中人工工日消耗量以劳动定额为基础确定，那么劳动定额与施工定额有什么区别？是不是在施工定额的基础上加权平衡，考虑更多的因素组成劳动定额？劳动定额所包含的基本用工与施工定额当中人工定额消耗量所包括的内容的扩大？答：预算定额是行业颁发的统一标准。
2007年造价工程师《建设工程造价管理》真题及答案+
2007年造价师工程造价管理基础理论与相关法规真题及答案分享到：0发表时间：2012年8月1日10:34:48为了帮助考生系统的复习造价工程师考试课程，全面的了解造价工程师考试教材的相关重点，小编特编辑了2007年造价工程师考试工程造价管理基础理论与相关法规真题，希望对您参加本次考试有所帮助！一、单项选择题（共60分，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．生产性建设项目的总投资包括（）两部分。
A．建安工程投资和设备、工器具购置费B．建安工程投资和工程建设其他费用C．固定资产投资和流动资产投资D．固定资产静态投资和动态投资2．建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的（）。
A．初步投资估算B．施工图预算C．施工标底D．初步设计总概算3．应用美国建筑师学会（AIA）合同条件时，采用不同的计价方式只需选用相应的（）即可。
A．协议书格式与通用条件B．通用条件与专用条件C．专用条件与财务管理表格D．财务管理表格与协议书格式4．下列属于注册造价工程师权利的是（）。
A．以个人名义承接工程造价业务B．发起设立工程造价咨询企业C．审批工程进度款支付额度D．审批工程变更价款5．根据《工程造价咨询企业管理办法》，在工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数至少为出资人总人数的（）。
A．30％B．40％C．50％D．60％6．根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是（）。
A．工程竣工结算报告的审核B．工程项目经济评价报告的审批C．工程项目设计方案的比选D．工程造价经济纠纷的仲裁7．根据《工程造价咨询企业管理办法》，新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级按照相应的资质标准（）。
A．可核定为甲级，并设暂定期1年B．只能核定为乙级，并设暂定期1年C．只能核定为乙级，并设暂定期2年D．只能核定为丙级，并设暂定期1年8．利率是各国调整国民经济的杠杆之一。
其高低首先取决于（）。
2007年全国造价工程师《建设工程造价案例分析(土木建筑工程、安装工程)》真题及详解【圣才出品】
2007年全国造价工程师《建设工程造价案例分析（土木建筑工程、安装工程）》真题及详解试题一（20分）某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月。
承包合同规定：（1）发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20%的工程预付款；（2）工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣；（3）工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留；（4）当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9；（5）规费费率3.5%，以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41%，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计，增加一项花岗石墙面工程，由发包人提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40%，利润率为14%。
消耗量及价格信息资料如表1-1所示。
（单位：m2）表1-1铺贴花岗石面层定额消耗量及价格信息表（2）在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2，经发包人批准的综合单价为325元/m2。
（3）施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算报告180万元。
经工程师计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3（原清单工程数量为360m3，综合单价1200元/m3）。
【问题】1．计算该项目工程预付款。
2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入表中。
3．列式计算第8个月的应付工程款。
4．列式计算第14个月的应付工程款。
（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位）【参考答案】1．计算该项目工程预付款。
答：项目工程预付款计算如下：该项目的工程预付款＝合同价×工程预付款比例＝3200×20%＝640（万元）。
工程造价案例分析2007年
工程造价案例分析2007年（一）1、某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月。
承包合同规定： 1．发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20%的工程预付款。
2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3．工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。
4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9。
5．规费费率3.5%，以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41%，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：(1)工程开工后，发包人要求变更设计，增加一项花岗石墙面工程，由发包人提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40%，利润率为14%。
消耗量及价格信息资料见表1.1.1。
表1.1.1 铺贴2作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2，经发包人批准的综合单价为325元/m2。
(3)施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算报告180万元。
经工程师计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3(原清单工程数量为360m3，综合单价1200元/m3。
问题1．计算该项目工程预付款。
2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题表1.1.2中。
3．列式计算第8个月的应付工程款。
4．列式计算第14个月的应付工程款。
(计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。
) （二）1、某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包人，并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工合同。
合同中部分内容如下。
(1)合同工期160天，承包人编制的初始网络进度计划，如图由于施工工艺要求，该计划中C、E、I三项工作施工需使用同一台运输机械；B、D、H三项工作施工需使用同一台吊装机械。
2007年造价工程师《案例分析》考试真题及答案
2007年度全国造价工程师执业资格考试试题及参考答案试题一：（20分）某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月，承包合同规定：1．发包入在开工前7天应向承包入支付合同价20％的工程预付款。
2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3．工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%，发包入从承包入每月的工程款中按比例扣留。
4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9.5．规费费率3.5％．以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41％，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计。
增加一项花岗石墙面工程．由发包入提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以入工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40％，利润率为14％。
消耗量及价格信息资料见下表：（2）在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2．经发包人批准的综台单价为352元／m2．（3）施工至第14个月时，承包入向发包入提交了按原综合单价计算的该项月已完工程量结算报18万元。
经工程师计量。
其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3（原清单工程数量为360m3，综合单价1200元／m3）．问题：1．计算该项目工程预付款。
2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题纸表1.1中。
3．列式计算第8个月的应付工程款。
4．列式计算第14个月的应付工程款。
（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。
）试题二：（20分）某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包入．并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工舍同。
合同中部分内容如下，（1）合同工期160天，承包入编制的初始网络进度计划，如图2.1所示。
2007年江苏省建设工程造价员资格考试_土建造价案例分析(含答案)-推荐下载
子目名称及做法
自卸汽车运土,运距 2Km(正铲挖掘机装车)
胶泥接桩断面 350*350
M10 混合砂浆 KP1 粘土 多孔砖 240×115×90 1 砖墙
单位
4
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电通，力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置，机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2，荷试而下卷且高总可中体保资配障料置各试时类卷，管调需路控要习试在题验最到；大位对限。设度在备内管进来路行确敷调保设整机过使组程其高1在中正资，常料要工试加况卷强下安看与全22过，22度并22工且22作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资；中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整，高核或中对者资定对料值某试，些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位，卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置，地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中，案资要，料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气，设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术，技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式；资，对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资，件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调，并试合且技理进术利行，用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活：。。在对对分于于线调差盒试动处过保，程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试，题技应，术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进，变行需压隔要器开在组处事在理前发；掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时，、，强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试，卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用，关高要技中进术资行资料检料试查，卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。