人防工程施工合同范本
人民防空工程使用合同5篇
人民防空工程使用合同5篇篇1甲方（人防工程提供方）：____________________乙方（人防工程使用方）：____________________根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供的人民防空工程的使用事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程范围：____________________。
二、使用权限与目的1. 乙方有权在约定的时间和范围内使用甲方提供的防空工程，仅限于作为____________（使用目的）。
2. 乙方承诺不得擅自改变人防工程的主体结构和用途，不得从事危害人防工程安全和使用效能的活动。
三、使用期限1. 本合同约定的使用期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 使用期限届满前，双方可协商续签本合同。
四、费用及支付方式1. 乙方应支付人防工程使用费，费用计算方式为____________（费用计算方式）。
2. 乙方应在每月（或每季度、每年）的____日前支付费用给甲方。
3. 乙方支付费用时，甲方需提供合法有效的税务发票。
五、工程交付与验收1. 甲方应在约定时间内将人防工程交付给乙方使用，并办理交付手续。
2. 乙方在使用前应对人防工程进行验收，确保工程符合使用要求。
如有不符合的，应及时通知甲方修复。
六、工程维护与维修1. 人防工程的日常维护由____方负责，定期维修由____方负责。
2. 若因乙方原因造成人防工程损坏的，乙方应承担修复费用。
七、保密义务1. 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。
八、违约责任1. 若因一方违约造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
人防工程施工合同
人防工程施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟建设人防工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承担人防工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____人防工程2、工程地点：＿____3、工程规模：＿____4、工程内容：包括但不限于人防工程的主体结构、防护设备安装、通风空调系统、给排水系统、电气系统等（具体内容以施工图纸和工程量清单为准）二、工期1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____日历天三、工程质量及验收标准1、工程质量标准：符合国家及地方现行的人防工程施工质量验收规范，达到合格标准。
2、验收标准：按照国家及地方相关规定进行验收，验收合格后方可交付使用。
四、工程价款及支付方式1、工程价款：本工程总价款为人民币_____元（大写：＿____元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（4）剩余工程价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方的权利和义务1、甲方的权利和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程价款；（3）派驻施工现场代表，协调解决施工过程中的有关问题；（4）组织工程竣工验收。
2、乙方的权利和义务（1）按照合同要求和施工图纸进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全生产和文明施工工作；（3）及时向甲方报告工程进度和质量情况；（4）负责工程竣工后的保修工作，质保期为_____年。
人防工程施工合同范文
人防工程施工合同范文甲方：（委托方）乙方：（施工方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
一、项目名称及地址1.1 甲方委托乙方为其实施人防工程项目，包括但不限于（详细描述项目内容及规模）。
1.2 项目地址：（填写详细地址）二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工验收合格之日止。
三、合同价款及支付方式3.1 本项目总造价为（填写具体数额）元人民币，乙方承诺按时保质保量完成工程，不得以任何理由违约。
3.2 甲方有权根据工程进度和质量要求，分期支付价款，具体支付时间及比例如下：（1）工程开工前支付合同总额的20%作为工程开工前的预付款；（2）工程进度达到一定程度，经验收合格前支付合同总额的60%作为工程进度款；（3）工程完工验收合格后支付合同总额的20%作为工程竣工款。
3.3 如甲方拖欠支付合同价款，乙方有权中止工程施工，直至甲方履行支付义务，甲方应承担由此产生的延期费用和损失。
四、工程质量标准4.1 乙方保证所提供的人防工程符合国家相关标准和规定，保证施工质量达到相关标准要求，并对施工质量承担法定责任。
4.2 工程竣工后，乙方将按照双方约定的验收标准进行验收，如验收结果不合格，乙方应承担相应的整改责任，直至合格为止。
五、工程延期和违约责任5.1 在本合同约定的工程期限内，如因乙方原因延误工程进度，造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。
5.2 若因甲方原因导致工程延误，甲方应向乙方支付相应的延期费用。
5.3 任何一方未能履行本合同的任何规定，均被视为违约，违约方应承担相应的法律责任。
六、合同变更和解除6.1 双方如需变更本合同内容，应经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。
变更协议应具体说明变更的内容、原因和影响，保证变更后的合同内容有效执行。
6.2 本合同在履行过程中，如遇不可抗力事件或其他不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除本合同，解除协议应签署书面协议。
人防工程施工协议
人防工程施工协议甲方（施工单位）：法定代表人：注册地址：联系电话：乙方（业主）：法定代表人：地址：联系电话：经双方友好协商，甲、乙双方在确保人防工程施工质量、工期的前提下，根据有关法律法规，达成如下协议，共同遵守并认真执行。
第一条项目名称本合同项目名称为__________，项目地址为__________。
第二条工程内容1. 本合同工程内容包括但不限于人防工程主体结构的施工、设备安装、配套设施安装、工程环境保护等工作。
2. 甲方应对本合同工程的施工质量、安全、环保等方面的工作负责，严格按照国家相关规定和标准进行施工。
第三条工程价款1. 本合同工程总价款为_______元（大写）。
2. 工程价款支付方式：甲方在工程过程中按照项目施工进度及质量验收情况提出支付申请，乙方应在工程验收合格后的____个工作日内支付相应款项。
3. 预留工程备用金：为应对工程中可能出现的变更和不可预见情况，双方共同商定预留_______元备用金，由乙方支付。
第四条施工周期1. 本合同工程施工周期为______天。
2. 若因不可抗力等原因需要延长工期，双方应在延期前协商一致，并签订书面延期协议。
第五条质量保证1. 甲方承诺本合同工程施工质量符合国家相关标准及规范要求，若因施工质量问题导致工程质量出现问题，甲方应负责修复，且不收取额外费用。
2. 工程竣工验收合格后，甲方应提供质量保修期为____年的保修服务。
第六条安全保障1. 甲方应严格遵守国家相关的安全生产规定，保障工程施工安全。
2. 乙方应提供必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。
第七条环境保护1. 甲方应根据当地环境保护规定，采取有效措施保护周边环境，减少施工对环境的影响。
2. 乙方应提供必要的环境保护设施，确保施工过程中对环境的影响降到最低。
第八条合同变更1. 任何一方如需变更本合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 合同变更涉及工程工期、工程价款等问题需重新协商确定。
人防工程合同范本(共3篇)
人防工程合同范本第1篇甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。
为明确和维护甲、乙双方责权利，依据_ _________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________.二、工程地点：__________________.三、承包方式：__________________.四、工程造价：__________________.五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。
拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
按约定时间支付工程款，否则视为违约。
如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
人防施工合同范本
人防施工合同范本甲方：（盖章）（签字）（法定代表人）乙方：（盖章）（签字）（法定代表人）为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就人防施工事宜达成如下合同：一、合同目的甲方委托乙方进行人防施工，乙方接受委托并承诺按照合同约定的要求和标准完成施工任务。
二、施工内容1. 乙方应根据甲方的要求和设计方案进行人防施工，确保施工过程安全、顺利进行。
2. 乙方应按照甲方提供的施工计划和时间节点，合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。
三、质量要求1. 乙方应严格按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 乙方应在施工过程中加强质量监督和检查，及时发现并纠正施工中的质量问题。
四、安全保障1. 乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和技能。
五、合同价款1. 甲方应按照合同约定的进度和质量要求支付相应的施工款项。
2. 支付方式：（填写具体支付方式，如一次性支付、分期支付等）六、违约责任1. 甲方如未按时支付合同价款，应按欠款金额支付违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。
七、争议解决双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他事项（双方可根据实际情况在此约定其他事项）九、合同生效本合同自双方盖章、签字之日起生效，至合同约定的施工任务完成之日止。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________________签字：_______________________法定代表人：_______________________乙方（盖章）：_______________________签字：_______________________法定代表人：_______________________。
人民防空工程使用合同6篇
人民防空工程使用合同6篇篇1人民防空工程使用合同第一条本合同由甲方和乙方订立，甲方为人民防空工程的使用者，乙方为人民防空工程的设立和管理单位。
第二条乙方在事先通知甲方的情况下，有权对人民防空工程进行检查和维护，包括但不限于人员疏散演练、设备维修和安全检查等工作。
第三条甲方必须按照国家相关法律和规定，合理使用人民防空工程，并保持工程的清洁和整洁。
第四条甲方在使用人民防空工程过程中，如发现任何损坏或者故障必须立即通知乙方，乙方及时进行维修和处理。
第五条甲方不得将人民防空工程转租、转让或者用于其他非法用途，否则乙方有权解除合同并追究甲方的法律责任。
第六条本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。
在合同履行期限内，双方均有权终止合同，但需提前__个月书面通知对方。
第七条在合同履行期限内，如有任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条本合同的补充和修改，必须经双方书面协商一致，并签字确认后方可生效。
第九条本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日温馨提示：本合同为范本，具体合同内容据实际情况而定，各项条款可根据实际情况进行调整和增减。
希望双方能够遵守合同条款，保持良好的合作关系。
篇2人民防空工程使用合同一、合同双方甲方：（承包方名称）地址：联系人：电话：乙方：（使用方名称）地址：联系人：电话：二、甲方承包内容1、甲方承包工程为人民防空工程使用合同，包括但不限于：人民防空设施建设、改造、维护等工程。
2、甲方承包的工程范围、工程内容、工程进度、工程质量等详细内容以甲方工程项目书面文件为准。
3、甲方在承包工程期间，负责施工、监理、材料采购等相关工作，并保证工程按时、按质、按量完成。
4、甲方承担工程施工期间的安全生产责任，确保施工现场秩序良好，杜绝事故发生。
5、甲方需按照国家相关标准和法律法规，保证工程建设过程中的环保、能源节约等工作。
人防工程合同范本5篇
人防工程合同范本5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为明确双方在人防工程建设中的权利与义务，保障工程的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本人防工程建设事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________。
2. 工程地点：________________。
3. 工程规模：________________。
二、工程范围和内容1. 乙方承包甲方人防工程的全部施工工程，包括结构施工、设备安装、防护设施等。
2. 具体工程内容包括但不限于：主体结构施工、洞口防护、通风系统安装、电气照明系统安装等。
三、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付节点和比例为合同签订后支付______%，工程过半支付______，工程竣工并验收合格后支付______%。
五、工程质量和验收1. 乙方必须严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方需提交完整的工程档案和竣工图纸。
甲方组织验收，验收合格后办理工程移交手续。
六、工程安全1. 乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应立即报告甲方，并承担相应法律责任。
七、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方损失。
2. 如因乙方原因造成工程延期，乙方应支付违约金，并承担因此产生的额外费用。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人防工程施工合同
委托方：（以下简称甲方）
地址：
受托方：（以下简称乙方）
地址：
为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《建筑法》、《人民防空法》及人防工程保护设备管理有关规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承包其人防通风、防化工程安装施工，乙方同意受托的有关事宜达成如下合同，并共同遵守执行。
1．甲方的权利和义务
除本合同其他条款规定外，甲方还负责：
1.1．负责与建设单位、监理单位的沟通协调前期工作，负责具体项目内部相关协调工作。
1.2．协助乙方处理具体项目施工中出现的问题。
1.3．负责发放图纸给乙方下生产任务单。
1.4．因甲方现场条件不具备进场后造成的误工，甲方承担乙方的一切损失。
1.5．负责配合、协调建设单位对具体项目工程检测、初验、复验工作。
．
1.6．及时支付工程施工费、材料费、安装费。
1.7．乙方承包的施工项目，其工程总包方、物业公司要求的押金、出入证费及垃圾处理费，均由甲方承担。
1.8．向乙方培训、宣讲、本公司关于工程质量、安全等方面的规章制度、管理办法等。
1.9．在未经乙方同意甲方不得将所属项目承包给第三方。
2．乙方的权利和义务
2.1．配合甲方具体项目中一切施工。
2.2．负责勘察现场后按施工图纸下生产任务单。
2.3．负责以书面的形式通知甲方进场时间，须提前三天时间。
2.4．乙方所使用的工人，必须自行登记造册。
2.5．乙方的具体项目现场代表、安装人员、特殊工种等专业人员必须具有与甲方协调工作的能力。
2.6．按审定的施工图纸资料和设计变更，遵循国家和行业主管部门颁发的施工及验收规范、安全操作规范以及甲方相关工程质量、安全规章制度和管理办法等，组织具体项目的施工，严格保证施工质量、施工安全。
2.7．具体项目施工过程中，乙方应当严格遵守国家法律法规、行业主管部门以及甲方关于安全施工的相关规定。
2.8．乙方应建立健全内部安全管理制度，保证一定数额的安全
费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产条件得到改善等。
．
3．具体项目人防检测和工程验收
甲方自行负责。
4．费用标准及支付
4.1．施工标准：
4.1.1．工程进度：按建设单位工期要求之内完成，如遇特殊情况需及时和工程部及建设单位协商解决。
4.1.2．施工质量：按设计、工程施工及验收规范、公司质量标准及建设单位质量要求施工。
4.1.3．工程安全管理：有健全的安全管理制度及安全员，确保人身安全及他人人身财产安全。
4.1.4．工程部队配合及协作：服从工程部的调配和管理，及时积极和工程部进行沟通、协调，共同做好施工及服务工作。
4.2．承包范围和内容：
4.2.1．以甲方人防工程中图纸内容及材料清单内容。
4.2.2．工程施工中所需的辅材。
4.3．合同总金额：6907500元大写：陆佰玖拾万柒仟伍佰元
4.4．支付方式：
4.4.1．合同鉴定预付总项目金额15%作为预付定金。
5．保密
甲乙方承诺对于在本合同的履行中获取或知悉的甲方保密信如因任何一方原因造成的不得向任何第三方披露。
息予以保密，泄密将承担因泄密造成的全部损失。
6．合同变更
如双方在合作过程中，需要对本合同进行修改的，需双方一致同意，并以书面形式进行。
7．违约责任和赔偿
7.1．任何一方未履行本合同项下的任何一项条款，均被视为违约。
违约方应承担因违约给对方造成的一切损失。
7.2．当由于乙方原因对甲方造成重大损失的，乙方应承担全部责任并进行赔偿。
8．期限
本合同有效期至本项目竣工结清尾款后自动失效。
9．附则
9.1．经甲乙双方确认的补充合同具有同等的法律效力。
9.2．本合同未尽事宜，双方协商解决。
9.3．本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方：乙方：。