总分包配合协议书
整体工程分包协议书
整体工程分包协议书甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方为_____________________工程的总承包方，乙方为具备相应资质的分包方，双方本着平等互利的原则，就乙方分包甲方工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：_______________________1.4 工程规模：_______________________1.5 工程期限：自______年____月____日至______年____月____日第二条分包范围及内容2.1 分包范围：乙方负责本工程的______部分。
2.2 分包内容：乙方按照甲方提供的施工图纸和施工要求，完成______等工程内容。
第三条工程质量3.1 乙方应严格按照国家及行业的相关质量标准进行施工。
3.2 乙方应确保工程质量符合甲方及业主的要求。
第四条工程进度4.1 乙方应根据甲方的施工进度计划，合理安排施工进度。
4.2 乙方应确保工程按期完成，不得无故拖延。
第五条工程价款5.1 工程价款总额为人民币（大写）：______________________。
5.2 工程价款支付方式：______________________。
第六条工程变更6.1 工程变更应由甲方书面通知乙方，并经双方协商一致后方可实施。
6.2 因变更导致工程价款的增减，双方应另行签订补充协议。
第七条安全生产7.1 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。
7.2 乙方应为施工人员提供必要的安全防护措施。
第八条违约责任8.1 甲方未按期支付工程价款，应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
8.2 乙方未按期完成工程，应按未完成工程价款的______%向甲方支付违约金。
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本甲方：________________乙方：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工程项目中的部分工作内容分包给乙方施工，并支付乙方配合费事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程期限：________________二、分包工作内容1.乙方按照甲方的要求，承担工程范围内的________________工作内容。
2.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
3.乙方在施工过程中应遵守国家及地方的相关法律法规，确保工程质量和安全。
三、配合费支付1.甲方同意按照本协议的约定向乙方支付配合费，具体金额为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 配合费的支付方式为：________________。
3. 配合费的支付期限为：________________。
四、双方的权利和义务1.甲方应按照约定向乙方支付配合费，并保证支付金额的准确性。
2.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，并提出整改要求。
3.乙方应按照甲方的要求，完成分包工作内容，并保证工程质量和安全。
4.乙方应遵守甲方的施工管理制度，接受甲方的监督检查，并按照要求进行整改。
5.乙方应自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。
五、违约责任1.双方应严格履行本协议的各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2.甲方未按照约定支付配合费的，应按照逾期支付金额的___________ _____%，向乙方支付违约金。
总包分包配合服务协议范本
总包单位(以下简称甲方)：业主指定分包商(以下简称乙方)：为了更好的完成工程的施工任务，本着平等互利的原则、依据重庆市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。
对配合管理的内容和责任，经甲乙双方的友好协商达成如下协议：一、合同管理范围同乙方与业主所签订合同的承包范围。
乙方与业主签订的施工合同应递交甲方一份副本。
二、分包工程质量乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。
如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标，乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方所带来的一切损失。
三、分包工程进度3．1乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主方确认的进度计划进行施工。
如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失3．2乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失。
四、甲方的配合服务内容及协调责任4.1配合服务内容：4.1.1提供施工用水接至主干管，由主干管至工作面管道由乙方自行提供。
4.1.2提供施工用电的电源，乙方自行接驳配电室至工作面所需电缆和配电箱；乙方所须施工用电预交电费，电表、焊机专用箱等均由乙方提供。
4.1.3水电费：乙方应在接驳的水管、电箱上设置计量装置。
每月按时交纳水电费（含损耗），如因乙方原因发生水电浪费（如长明灯）或偷水偷电，由乙方承担费用及相应处罚结果。
4.1.4负责对乙方进行安全生产教育，并进行必要的考核、登记。
4.1.5监督乙方各分部、分项工程的安全生产技术交底，并进行指导、检查实施。
4.1.6负责对乙方特殊工种进行监督、检查。
4.1.7负责安全生产过程的检查、监督，并提出整改措施、意见。
总包与甲方分包安全协议书
总包与甲方分包安全协议书一、协议目的本安全协议书的目的在于规范总包与分包之间的安全管理行为，确保施工现场安全生产，防范和减少安全事故的发生，保障人员生命财产安全。
二、协议范围本协议适用于总包与分包在[项目名称]项目中的所有施工活动，包括但不限于现场作业、设备使用、材料储存、安全防护、应急预案等方面的安全管理。
三、安全责任1. 总包责任：- 负责对分包进行安全技术交底，提供必要的安全技术支持。
- 负责监督分包执行国家和地方的安全生产法律、法规及标准。
- 负责组织定期的安全检查，及时发现并督促分包整改安全隐患。
2. 分包责任：- 遵守总包的安全管理规定，严格执行安全生产操作规程。
- 负责本单位员工的安全教育和培训，确保员工具备相应的安全操作技能。
- 负责本单位施工区域内的安全防护措施的实施和维护。
四、安全教育与培训总包应组织分包进行安全教育培训，确保分包员工熟悉相关的安全知识，掌握安全操作技能。
分包应积极配合总包的安全教育培训工作，确保员工参与率达到100%。
五、事故处理1. 发生安全事故时，分包应立即启动应急预案，采取措施控制事故扩大，并向总包报告。
2. 总包应协助分包进行事故调查和处理，共同分析事故原因，制定整改措施。
3. 因分包违反安全生产规定导致的事故，分包应承担相应的责任。
六、监督检查总包有权对分包的安全生产工作进行监督检查，发现问题应及时通知分包整改。
分包应积极配合总包的监督检查，及时纠正存在的安全问题。
七、违约责任违反本协议约定的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任按照国家相关法律法规执行。
八、其他事项本协议未尽事宜，由双方协商解决。
如有争议，可提交至项目所在地的有关部门调解或依法申请仲裁解决。
九、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
十、附加条款双方可根据项目具体情况，另行商定其他安全管理规定，作为本协议的补充条款。
总分包三方协议书
甲方（总承包方）：_________________________乙方（分包方）：_________________________丙方（业主方）：_________________________鉴于甲方具备完成工程项目的综合能力，愿意承担该工程项目的总承包责任；乙方具备完成工程分项的专业技术能力，愿意承担工程项目的分项分包工作；丙方作为工程项目的业主方，愿意委托甲方进行工程项目的总承包，并同意乙方作为分包方参与工程项目的施工。
为明确各方的权利、义务和责任，经三方友好协商，特订立本协议如下：第一条协议标的1.1 甲方作为总承包方，负责工程项目的整体规划、设计、采购、施工、调试、验收等全过程管理工作。
1.2 乙方作为分包方，负责按照甲方的要求，完成工程项目的分项施工工作，包括但不限于施工图纸的解读、材料供应、现场施工、质量保证等。
1.3 丙方作为业主方，负责提供工程项目的建设资金，并对工程项目的建设进度、质量、安全等方面进行监督和管理。
第二条工程内容2.1 工程名称：_________________________2.2 工程地点：_________________________2.3 工程规模：_________________________2.4 工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条甲方权利和义务3.1 甲方有权根据工程项目的实际情况，调整施工方案和施工进度。
3.2 甲方有义务按照国家相关法律法规和行业标准，确保工程项目的质量和安全。
3.3 甲方有义务按照合同约定，按时支付乙方工程款项。
3.4 甲方有义务对乙方在施工过程中遇到的技术问题提供必要的支持和帮助。
第四条乙方权利和义务4.1 乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的材料和设备。
4.2 乙方有义务按照甲方的要求，按时、按质、按量完成分项施工任务。
4.3 乙方有义务对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行处理，确保施工现场的整洁。
电力总包分包协议书模板
电力总包分包协议书模板甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________鉴于甲方作为电力工程的总承包方，乙方作为具备相应资质的分包方，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方将部分电力工程分包给乙方施工事宜，经协商一致，订立本协议书。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________________。
1.2 工程地点：___________________。
1.3 工程内容：___________________。
1.4 工程规模：___________________。
1.5 工程期限：自___年___月___日起至___年___月___日止。
第二条分包范围及工作内容2.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求，完成以下分包工作：___________________。
2.2 乙方应确保分包工程的质量、进度和安全符合甲方的要求。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应保证分包工程的质量符合国家及行业标准。
3.2 工程验收按照甲方和业主方的验收标准和程序进行。
第四条工程进度4.1 乙方应按照甲方的工程进度计划组织施工。
4.2 因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全。
5.2 乙方应为施工人员提供必要的安全教育和防护措施。
第六条工程款支付6.1 甲方应按照本协议约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。
6.2 工程款支付的具体方式和时间如下：___________________。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 违约责任的具体承担方式按照本协议的约定执行。
第八条争议解决8.1 双方因履行本协议所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
总包单位与分包单位协议书
总包单位与分包单位协议书
总包单位与分包单位之间的协议书，是在建筑施工项目中非常重要的一份文件。
该协议书有助于明确总包单位和分包单位之间的工作职责和合作方式，从而确保项目能够按时按质完成。
协议书首先需要明确双方的基本信息，包括名称、地址、联系人、电话号码等。
接下来，需要详细描述项目的具体情况，包括建筑面积、工程量、工程类型、施工周期等。
协议书还需要明确双方的合作方式。
具体而言，总包单位需要详细说明分包单位的工作职责，以及分包单位需要提交的工程文件和进度报告。
另外，双方还需要就付款方式、保证金、质量保证等方面进行协商，并在协议书中明确约定。
最后，协议书应当包含法律责任条款，以确保双方在合作过程中遵守法律法规、工程质量标准和安全规定，避免因工程问题造成不必要的经济和法律风险。
总的来说，总包单位与分包单位协议书对于建筑施工项目的顺利进行非常重要。
通过对双方的职责和合作方式进行详细约定，可以避免沟通和配合方面的不必要问题，从而确保工程按时按质完成。
为了保障
各方的利益，需要在协议书中清晰明确各种条款，明确法律责任，从而进一步提高项目的成功率。
总包分包配合费协议书范本
总包分包配合费协议书范本协议书范本：总包分包配合费协议书甲方：XXX总包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX分包公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX鉴于甲方与乙方就总包工程项目（以下简称“项目”）的分包工作进行合作，为明确双方的权益和义务，特订立本协议。
一、协议目的本协议旨在明确甲方与乙方在项目中的配合费事宜，确保双方的合作顺利进行。
二、协议内容1. 甲方将向乙方支付配合费，作为乙方在项目中提供配合服务的补偿。
配合费的支付方式和金额如下：（1）支付方式：甲方将在每个月的10日，将当月的配合费支付至乙方指定的账户。
（2）支付金额：配合费总额为XXX元，按照每月XXX元的比例进行分期支付，共分为X期，每期支付XXX元。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供以下配合服务：（1）按时提供项目所需的分包施工人员和设备，并确保其质量和数量符合甲方的要求。
（2）与甲方进行有效的沟通和协调，及时解决项目中出现的问题和困难。
（3）按照项目进度要求，合理安排分包工作，确保工期的顺利进行。
（4）配合甲方进行相关的工程验收和结算工作。
三、协议履行1. 甲方和乙方应严格按照本协议的约定履行各自的义务，并保证所提供的信息和资料的真实性和准确性。
2. 如因一方违约而导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至项目完工。
四、争议解决本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的附件为不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议经双方盖章签字后生效，未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总分包配合协议书
总承包人（全称）：
分包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利实施，经总承包人和分包人双方协商，就分包工程施工事项及各自的权利义务达成一致意见，现订立本协议，以资共同遵守。
一、分包工程概况
分包工程名称：
分包工程地点：
分包工程承包范围：会所（10#楼）装修施工图范围内的除甲分包工程外的全部装饰装修工程、设备及安装工程。
分包工程承包形式：专业承包
二、分包工程合同价款
金额：大写：暂定人民币：，小写：元（暂估价），按实结算。
三、分包工程工期
开工日期：以甲方通知为准
竣工日期：
合同工期总日历天数为：按发包人与分包人签订的施工合同
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为：
五、总承包人驻工地代表
总承包人驻工地负责人：
六、分包人驻工地代表
分包人驻工地负责人：
七、总承包人责任
1、负责工程总体协调工作，审核分包人各项资质、进度计划、施工组织设计、管理、督促、控制分包人的施工进度、质量及安全文明标化施工。
2、按照合同约定履行相关配合义务。
八、分包人责任
1、分包进入现场之前，必须提供进场人员的名单，到总包处办理登记、备案手续。
进场施工人员必须经总包的安全培训、教育后方可上岗作业。
2、分包人应按照合同约定的工期和质量标准，完成本工程，并在质量保修期内承担保修责任。
3、除本协议条款另有约定，分包人应履行总包合同中于分包工程有关的分包人的所有义务，履行分包工程合同以及确保分包工程质量的全部责任。
同时若有因分包人自身行为或疏漏而造成总承包合同中约定的总承包人义务的情况发生，分包人应承担由此造成的总承包人的所有损失。
4、本分包工程总包水电费按分包工程量总价的1%,工期延期水电费500元/天。
5、本分包工程工程款由发包人直接支付给分包人，但发包人支付工程款给分包人之前必须经总承包人驻工地负责人签字同意，否则总承包人不承担总包管理配合责任。
6、就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行总承包人根据分包合同约定履行总包配合义务所发出的所有指令。
7、分包人应在施工合同专用条款约定的时间内，向总承包人提供一份详细的施工组织设计（或施工方案）和年、季、月度施工进度计划及相应的统计报表。
经批准后，分包人应该按照批准的施工进度计划和组织设计（施工方案、施工工艺）组织施工。
若分包人不能按批准的进度计划施工时，应根据总承包人的要求提供一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工，并在施工合同专用条款约定的时间内移交分包工程。
8、分包人应按照发包人与总承包人要求和当地政府部门规定按时提供完整、齐全的分包工程竣工资料。
9、分包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和
安全文明施工等管理规定，按规定办理有关手续。
服从总承包人安排，做好现场保卫和垃圾清理、消纳工作，并承担相关费用。
因分包人责任造成的罚款由分包人自己承担。
10、已竣工工程未交付发包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。
11、分包方必须贯彻执行国家和杭州市建委有关方针、政策、法律、法规以及总承包企业的各项规章制度，结合企业自身特点，制定相关的现场施工管理制度，上报发包人、监理、总承包人备案。
12、分包人未履行前款各项义务，造成总承包人损失的，分包人应赔偿总承包人的有关损失。
九、工期违约
因分包人原因致使分包工程延期竣工的，按下列规定处理：
1、因分包工程的延期造成总包工程延期竣工的，分包人应向总承包人支付延期违约金，违约金标准为每天 / 元，且总承包人不承担因此而造成的违约责任。
十、质量与安全违约
1、因分包工程质量达不到约定标准造成总承包工程达不到总包合同约定标准的，由分包人付全责，总承包人不承担因此而造成的违约责任。
2、分包人应严格按国家《安全法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关法律、法规、施工合同的有关条款、浙江省文明标化工地的要求及总承包企业的管理制度做好安全生产、文明施工，并承担相应责任。
3、分包人安全、消防、治保措施不落实，造成事故隐患，总承包人有权另行派人落实整改措施，代购有关器材，费用从分包人的履约保证金中扣除，同时由于分包人自身原因造成的安全、消防、治保事故，分包人必须承担由此造成的一切损失及责任。
4、分包人在施工期间所发生的其它安全事宜均由分包人自行解决。
十一、其它
1、分包人的其他违约责任：分包人违反本合同的义务，造成总承包人其他损失
的，应承担赔偿责任。
2、分包人应认证遵守《劳动法》，应该与有资质的劳务公司签订劳务分包合同明确双方职责，合理支付人工费。
3、分包人若发生因违反本合同中条款而需支付的罚金，总承包人可以直接书面通知发包人，在分包人的履约保证金中扣除。
4、在工程在接受各级社会主管部门的检查中，分包人所属的施工作业面受到处罚，除由分包人承担一切责任外，总承包人有权分别给予相应的追加处罚。
十二、在履行分包合同过程中发生争议，双方应协商解决或者要求调解，调解不成时，按下列第（1）种方式解决争议：
（1）将争议提交仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法享有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议一式贰份，总承包人一份、分包人一份。
总承包人：（盖章）分包人：（盖章）
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
签订时间：年月日。