建设工程施工合同模板(对外)
建设工程施工承包合同书模板5篇
建设工程施工承包合同书模板5篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方建设工程事宜，达成以下协议：一、工程概况工程名称：__________________________工程地点：__________________________工程规模：__________________________工程内容：__________________________二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方按照甲方提供的施工图纸及说明，承担本工程的施工任务。
包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、建筑装修工程等。
2. 承包方式：乙方采用包工包料的方式，负责工程的材料采购及施工任务。
甲方提供施工图纸及技术要求，乙方负责施工组织与管理。
三、工期及进度1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 进度要求：乙方应按照甲方要求的施工进度进行施工，确保工程按期完成。
如遇特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商。
四、质量与检验1. 工程质量标准：乙方应严格按照国家相关质量标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 检验与验收：工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提出验收申请。
甲方应在收到申请后XX日内组织相关部门进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：_________元整）。
该合同总价包括工程材料费、人工费、机械使用费等一切相关费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付节点及比例为：工程基础完成后支付合同总价的XX%，主体结构完成后支付XX%，装修工程完成后支付XX%，竣工验收合格后支付剩余款项。
建设工程施工合同协议模板8篇
建设工程施工合同协议模板8篇第1篇示例：建设工程施工合同协议模板甲方：（委托方）__________（单位名称或个人姓名）__________ 联系方式：____________乙方：（承建方）__________（单位名称或个人姓名）__________ 联系方式：____________为确保双方合作顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 项目规模及内容：__________二、施工内容及标准2.1 乙方应按照工程设计文件的要求，按时、按质、按量完成工程施工内容。
2.2 工程施工过程中，乙方应遵守相关法律法规及施工标准，确保工程质量。
三、工程进度及验收3.1 工程施工期限为__________，验收时间为__________。
3.2 工程进度按照双方商定的进度计划进行，若遇特殊情况需延期，需提前通知甲方并协商解决。
3.3 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款项。
四、工程款项及支付方式4.1 工程总价为__________，支付方式为__________，具体支付时间及款项比例详见附件《工程款项支付计划表》。
4.2 甲方应按照约定的时间及比例支付工程款项，逾期支付的，需按约定支付逾期违约金。
4.3 工程款项支付完毕后，乙方应出具《工程质保书》。
五、质量保证及维修期5.1 工程验收合格后，乙方提供_____年的质量保证期，期间内工程发生质量问题，乙方应及时无偿修复。
5.2 质保期结束后，工程出现问题，乙方仍需负责修复，但甲方应支付相应费用。
六、违约责任6.1 若乙方逾期交付工程，应按约定支付逾期违约金；若乙方无法按时完成工程施工，甲方有权解除合同。
6.2 若甲方未按约定支付工程款项，应按约定支付逾期违约金；若甲方未支付工程款项超过_____天，乙方有权解除合同。
建设工程施工合同模板(3篇)
建设工程施工合同模板甲方：_____乙方：_____依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况：1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、结构层次：四间三层,从填层地梁一直到顶4、建筑面积：_____二、工程承包范围：方案图所示的土建工程三、工程设施：施工所用的水电由甲方负责,施工所用的工具、器械由乙方负责四、工程承包形式：承包形式：包清工（立木模、脚手架、钢筋工、泥水工、砌砖工、粉刷、盖瓦片、做地与台阶、清理）五、合同工期：开工日期：____年____月____日（一实际开工日期为准）竣工日期：____年____月____日（一实际竣工日期为准）合同工期总历天数天六、合同价款：金额（大写）：_____（人民币）￥____元七、工程结算及支付办法：完成总工程量的____%,支付总工程款____%,全部工程完成经验收合格后,再付总工程款的____%,余额____%待保修期壹年内经复验合格后付清。
八、质量要求：工程质量标准：合格（墙面平直,上下不得超过_____公分）。
如果不合格,翻工所需材料及工钱由乙方自负。
九、其他要求：1、乙方不得将该项工程转包他人施工。
2、施工期间造成安全等事故均与乙方自行负责,施工人员必须保险,保险费由乙方负责。
3、乙方缴纳建设保险金元,其保证金待工程竣工验收合格后不计息退还。
十、以上不尽事宜,由甲方协商解决。
十一、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,镇财政所一份。
十二、合同生效合同订立时间：_____本合同双方约定签字、盖章后生效。
甲方：_____ 乙方：_____代表：_____ 代表：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程施工合同模板（二）甲方：（项目部（施工局）全称）乙方：（营业执照登记名称，全称）依照《民法典》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
房建工程施工合作合同模板5篇
房建工程施工合作合同模板5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将部分房屋建设工程发包给乙方施工达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程造价：__________二、施工范围及要求1. 乙方根据甲方提供的施工图纸，按照《建筑装饰工程施工及质量验收规范》等相关规范、标准，对房屋进行装饰施工。
2. 乙方需保证施工现场的整洁、安全，确保施工过程的顺利进行。
3. 乙方应保证施工质量，确保工程达到甲方要求。
三、工期及进度1. 工程开工日期为签订本合同后第二天，竣工日期为合同签订后第______天。
2. 乙方需按照甲方要求的施工进度进行，确保工程按时完成。
3. 甲方有权对施工进度进行调整，乙方应积极配合。
四、付款方式及结算1. 甲方在签订合同后，向乙方支付工程总价的______%作为预付款。
2. 乙方在工程进度达到______%时，向甲方提交中期结算报告，甲方在收到中期结算报告后______天内向乙方支付中期款。
3. 工程竣工后，乙方提交最终结算报告，甲方在收到最终结算报告后______天内向乙方支付尾款。
4. 乙方应在收到款项后，向甲方提供正式的发票。
五、保修及售后1. 工程竣工后，乙方提供______年的保修期。
在保修期内，如因施工原因导致的质量问题，乙方应免费进行维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿的售后服务。
具体费用根据甲方需求及维修内容确定。
六、违约责任及赔偿1. 如因甲方原因导致工程无法按时完成，甲方应支付乙方因停工、窝工所造成的损失。
具体损失根据双方协商确定。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或无法按时完成工程，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所造成的损失。
福建建设工程施工合同(模板)范本
福建建设工程施工合同范本一、合同双方本合同由双方共同签订：甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________二、合同项目本合同的合作项目为福建省某建设工程，主要包括但不限于内容：1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程规模：________________4.工程周期：________________三、合同条款1. 合同价款1.1本工程合同的总价款为________________万元，金额以甲方支付给乙方的实际款项为准。
1.2 工程款项支付方式及时间安排如下：•预付款：甲方在签订本合同后的第三天支付本合同总价款的40%作为预付款。
•进度款：乙方在工程进度完成百分之30和百分之60时，分别支付合同总价款的20%和30%。
•结算款：在工程完工后的15个工作日内，经甲方验收合格后支付合同剩余的10%作为结算款。
2. 工期2.1工程开始日期为本合同签署之日起五个工作日内，合同工期为_______ _________工作日/月。
2.2若因甲方原因导致工期延长，应按甲方要求进行，并不影响合同价款的支付和工程的结算。
3. 工程质量与验收3.1 本工程遵循国家相关技术标准和规范进行施工。
3.2乙方应提供符合相关标准和规范的工程材料及设备，确保工程质量符合合同要求。
3.3在工程完成后，乙方应提供甲方验收所需的所有文件和资料，并配合甲方的验收工作。
4. 变更和解除合同4.1若因不可抗力等不可预见的原因，致使本合同无法履行，双方协商解除合同，双方不承担违约责任。
4.2若双方协商一致，需要对合同内容进行变更，应书面通知对方，并经过双方签字确认后生效。
5. 合同违约责任5.1若乙方未按时完成合同约定的工程任务，甲方有权要求乙方加快进度并支付违约金。
5.2若甲方未按时支付合同款项或其他违约行为，乙方有权暂停工作并要求甲方赔偿相应的损失。
工程施工合同样本(6篇)
工程施工合同样本发包人（甲方）：_____承包人（乙方）：_____双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____二、工程承包范围承包范围：_____面积为准三、合同工期开工日期：____年____月____号坯房竣工日期：____年____月____号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：____年____月____号合同工期总日历天数：____天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：____县质量检测局为准。
（不包括材料质量）七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____元×建筑面积的总平方米工程预支款：￥____万元竣工日付款：余下总金额的____%工程款结算：检测工程竣工日后____个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。
乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
十一、甲方有权对乙方工程实施监督。
在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。
甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
十三、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。
对外的施工合同模板
施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程规模：____________1.5 工程总投资：____________二、合同工期2.1 工期总日历天数：____________天2.2 开工日期：____________2.3 竣工日期：____________三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。
3.2 工程质量等级：____________四、合同价格4.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
4.2 合同价格包含：____________4.3 合同价格支付方式：____________五、合同双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务（1）按合同约定支付合同价款。
（2）提供施工场地，保证乙方施工所需的条件。
（3）对工程的质量、安全、进度等方面进行监督和管理。
5.2 乙方的权利和义务（1）按合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
（2）遵守国家法律法规和施工现场的规章制度。
（3）对施工过程中的质量、安全、进度等方面进行自行管理和控制。
六、违约责任6.1 甲方违约（1）未按合同约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
（2）提供施工场地不满足乙方施工需要，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应责任。
6.2 乙方违约（1）未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。
（2）违反国家法律法规和施工现场的规章制度，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，乙方应承担相应责任。
建设工程三外合同
建设工程三外合同合同编号：________甲方（建设单位）：________乙方（承包单位）：________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“本项目”）的建设工程三外部分进行合作，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于外脚手架搭设与拆除、外墙保温施工、外墙面砖铺设等。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范执行工作，确保工程质量达到甲方要求及设计标准。
2.2 乙方应保证使用的材料符合环保要求，不得使用劣质或不符合标准的材料。
第三条工期要求3.1 乙方应根据甲方提供的施工进度计划，合理安排施工，确保按期完成。
3.2 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
第四条合同价款4.1 合同总价为人民币________元，包括所有材料费、人工费、机械使用费等。
4.2 付款方式：________（具体说明预付款、进度款、结算款等支付条件和时间）第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按日支付违约金。
5.2 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复。
第六条争议解决6.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：GR-WR-38105
建设工程施工合同模板
（对外）
After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed
commitment results within the specified time.
甲方：____________________
乙方：____________________
签订时间：____________________
本文档下载后可任意修改
建设工程施工合同模板（对外）
备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐
述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
建筑工程承包合同是发包方（建筑单位）和承包方（施工单位、勘察设计单位）为完成某建筑工程而确立相互权利义务关系的协议。
国际工程承包合同一般具有以下法律特点：１．具有国际性。
主要表现在两个方面：一是合同的当事人是属于不同国家或地区的公司、法人；二是承包人须在外国履行其全部或大部分合同义务，即合同的履行地是在承包人所属国以外的其它国家或地区，故涉及到复杂的法律适用问题。
２．需要巨额资金，故合同标的常常很大，交易中通常都需要各种各样的银行担保。
３．履约期长。
４．风险较大。
为减少风险，合同中除预订有货币条款和不可抗力条款外，通常还含有价格调整条款、艰难情势条款等。
对外建筑工程承包合同可以分为总承包合同、分包合同、
固定总价合同和成本加酬金合同等。
以下列举的是一个总承包合同：
土木工程建筑承包合同
第一章一般条款
定义和释义
１．１在本合同中，除按上下文另具意义者外，下列词语应解释如下：
“业主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其权利合法继承人，但不包括业主的受让人，经承包人同意者除外。
“承包人”指标书已被业主接受的某个或某些人、商行或公司，包括其他人代表，继承人和业经认可的受让人。
“工程师”指第二章中所指定的工程师，或由业主随时任命且书面通知承包人以代替指定工程师履行合同职责的其它工程师。
“工程师代表”指任何常驻工程技术人员、监理工程师，或由业主或工程师随时任命的履行本合同第二条规定职责的任何工程现场监督，其权限上工程师书面通告承包人。
“工程”包括永久性工程和临建工程。
“合同”指合同条款、技术规范、图纸、标价的建筑工程清单、单价和价格表（如果有），还可指标书、接受证书以及承包协议（如已完成）。
“合同价格”指在接受证书中确定的数额，可按本合同以下条款规定增减。
“建筑设备”指工程施工和维修中或有关施工和维修所需的全部设备或物品，不论任何性质，但不包括旨在构成或正在构成永久性工程某一部分的材料或其它物品。
“临建工程”指工程施工或维修或有关工程施工或维修所需的各种临时工程。
“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。
“技术规范”指在标书或任何标书更改中提及的规范，或由工程师随时可能增加或书面同意增加的部分。
“图纸”指技术规范中规定的图纸，经工程师书面同意对此种图纸所作的任何更改，以及可由工程师随时提供或书面认同的其他图纸。
“工地”指工程师设计的永久性或临建工程施工所需的
土地及其他场地，包括地面、地下、在之上或通过部分，以及由业主所提供的用作临时储存或其它目的的其它土地或场所，只要能按合同明文规定构成工地的组成部分。
“业经认可”指已经经书面认可，包括过后对口头认可的书面确认，“认可”指书面认可，包括上述规定在内。
１．２按合同上下文所需，单数含义的单词也可据有复数的含义，反过来也是一样。
１．３合同条款的标题和边注不得视为合同的一部分，不得用于考虑解释条款或合同。
１．４“费用”一词应视为含工地上或以外发生的间接费用。
工程师及工程师代表
２．１工程师必须按合同明文规定，履行作决断、颁发证书和发出指令等职责。
如业主签发的工程师任命书中规定其某些职责的履行得经业主专门认可，其要件应在本合同第二部分予以规定。
２．２工程师可随时书面授权其代表代行其任何职权，但必须将所有此种授权书的副本提交给承包人和业主。
在授
权范围内，工程师代表给承包人的任何书面指令或认可（仅限于此）对承包人和业主具有与工程师的指令或认可同样的效力。
以下规定属于例外：
工程师代表对任何工程或材料的不予否认，不得影响工程师此后否认以及命令拆毁、移动或拆除此种工程或材料的权力。
若承包人对工程师代表的任何决定不满意，其有权将此决定提交工程师确认、取消或更改。
转让和分包
３．未经业主事前书面同意，承包人不得将合同或其任何部分，或合同所规定或依合同而产生的任何收益转让，向承包人的开户银行支付按本合同规定到期或即将到期的款项除外。
４．承包人不得转包整个工程。
除非合同另有规定，未经工程师事前书面同意，承包人也不得分包工程的任何部分，但工程师不得无故不同意分包，一旦同意分包，此种同意不得免去承包人所承担的任何合同所规定的责任或义务，他必须对任何分包人、其代表人、雇员或工人的行为、不履行和
过失负完全责任，如同这些行为、不履行或过失是承包人、其代理人、雇员或工人所为。
以计件方式提供劳力不得视为是本条所规定的分包。
合同文件
５．１以下要件得在合同第二部分规定：
用以起草合同文件的语言；
合同适用哪个国家的法律以及用哪个国家的法律解释合同。
如果文件用一种以上语言作成，用以解释合同的语言也必须在第二部分中规定，且将被定为“主体语言”。
５．２除合同中另有规定外，合同第一、二部分的条款规定优于其它任何构成合同的文件的规定。
以上述规定为准，构成合同的数个文件可视为能互相解释，如意思含糊或不一致时，由工程师解释和处理，并由此向承包人发出指令。
如工程师认为，服从此种指令会使承包人发生额外费用，而此种费用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理无法预见的，工程师应予以证明，业主必须支付相应的额外款额以补偿此种费用。
６．１图纸由工程师独自保管，但须向承包人免费提供两份副本，承包人所需的其余副本由他自己制作并承担费用。
合同履行后，承包人须将全部合同图纸归还工程师。
６．２承包人必须将按上述规定所提交的一份图纸副本留在工地，让工程师及其代理，或工程师书面授权的任何其它人在所有合理的时间内查阅使用。
６．３如工程师不在适当时间内再提供图纸或命令，包括指示、指令或认可，工程计划或进展便可能被延误或中断时，承包人必须书面通知工程师。
通知书中应详细说明所需的图纸或命令，所需原因和时间，以及如果不及时提供而可能造成的任何延误和中断。
６．４如承包人按本条第３款规定索要图纸或命令，由于工程师没有或不能在合理时间内提供，从而导致承包人误工和／或承担费用，工程师必须考虑此种延误，以决定是否按本合同第４４条规定延长承包人的工期，且只要有理由，承包人所承担的此种费用必须得到补偿。
这里填写您的企业名字
Name of an enterprise。